Решение по иску о взыскании убытков (сборка стенового

Дело № НОМЕР/2015
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
п. Медведево
ДД.ММ.2015 г.
Медведевский районный суд Республики Марий Эл в составе:
председательствующего судьи ФИО,
при секретаре ФИО.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1. к
индивидуальному предпринимателю ФИО2. о взыскании убытков,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО2 в котором просил взыскать с ответчика убытки в размере <данные
изъяты> Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.2011 года между истцом и ответчиком был заключен договор на
производство работ по сборке стенового комплекта бревна, горизонтальной гидроизоляции под стены, укладу балок
перекрытия 1 и 2 этажа, разгрузку стенового комплекта. Стоимость работ <данные изъяты>. В соответствии с
положениями договора ФИО1 обеспечивает ИП ФИО2 строительными материалами на общую сумму <данные
изъяты> Истец свои обязательства по договору выполнил, оплатил ответчику денежные средства на общую
сумму <данные изъяты>. Однако, ответчик свои обязательства по договору в установленные договором сроки не
выполнил, не выполнены работы и по настоящее время. Неисполнением ответчиком своих обязательств истцу
причинены убытки в размере оплаченной ответчику суммы, которые он просит взыскать с ИП ФИО2.
Истец ФИО1. в судебное заседание не явился, извещен, просил о рассмотреть дело в его отсутствие, о чем в
деле имеется телефонограмма.
Ответчик ИП ФИО2. в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен
надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, об отложении разбирательства по делу не просил.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст.ст. 702, 703 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить
по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку)
вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
В силу положений ст. ст. 708, 709 ГК РФ ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки
выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки
завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик
несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При
отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.
Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Судом установлено, что ДД.ММ.2011 года между истцом и ИП ФИО2. заключен договор на поставку товара, по
условиям которого ИП ФИО2. (Исполнитель) обязуется выполнить работы по сборке стенового комплекта бревна Д240
мм, горизонтальную гидроизоляцию под стены, укладку балок перекрытия 1 и 2 этажа, разгрузку стенового комплекта,
транспортные расходы, по предварительному расчету стоимостью <данные изъяты> а Заказчик принять и оплатить
выполненные работы и использованные материалы по данному договору.
В соответствии с п. 3.5 Договора Заказчик оплачивает, а исполнитель обеспечивает наличие основных
строительных материалов, требующихся для выполнения вышеуказанных работ: стеновой комплект сруба д 240мм
стоимостью <данные изъяты> пиломатериал обрезной стоимостью <данные изъяты>
Пунктом 5.3 Договора предусмотрен срок выполнения работ – 2 недели со дня начала работ при
своевременной оплате Заказчиком основных строительных материалов, указанных в п. 3.4 Договора.
Таким образом, между истцом и ответчиком достигнуто соглашение по всем существенным условиям
договора: предмете договора, сроках выполнения работ, цена договора и порядок расчетов между сторонами. Договор
заключен в письменной форме, подписан сторонами.
Согласно ст.ст.309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.
Истец свои обязательства по договору исполнил, оплатил стоимость работ и основных строительных
материалов по квитанциям к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.2011 года на сумму <данные изъяты>. и от
ДД.ММ.2011 года на сумму <данные изъяты>. (л.д. 7). С момента оплаты истцом стоимости работ и строительных
материалов ответчику ДД.ММ. 2011 года у последнего возникли обязательства по выполнению работ, предусмотренных
п. 3.4 Договора в течение 2 недель, т.е. до ДД.ММ.2011 года.
Однако, ответчик обязательство по договору от ДД.ММ.2011 года не исполнил в полном объеме, наличие
строительных материалов не обеспечил, предусмотренные договором строительные работы не произвел.
Доказательств обратного ответчиком суду не представлено, что необходимо в силу требований ст. 56 ГПК РФ.
Как предусмотрено ч. 1 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель
обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных
видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о
выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если
указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный
указанными правилами.
Согласно ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения
работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или)
промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало
очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими
силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения
соответствующих требований потребителя.
Поскольку ответчик не исполнил свое обязательство по выполнению определенных договором строительных
работ и поставке строительных материалов в установленный договором срок, истец имеет право требования возврата
ему денежной суммы, оплаченной ответчику по договору от ДД.ММ.2011 года, в размере <данные изъяты>., которая
подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден при
подаче иска в суд, взыскиваются с ответчика пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Поскольку решение суда состоялось в пользу истца, в силу закона освобожденного от уплаты госпошлины при
подаче иска, то государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход соответствующего бюджета в
размере, установленном абз. 6 пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, в сумме <данные изъяты>, исходя из удовлетворенных
судом требований.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1. к индивидуальному предпринимателю ФИО2. удовлетворить.
Взыскать ИП ФИО2. в пользу ФИО1. убытки в размере <данные изъяты>
Взыскать с ИП ФИО2. госпошлину в доход местного бюджета в размере <данные изъяты>
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Марий Эл через Медведевский районный суд
Республики Марий Эл в течение месяца со дня его вынесения.
Судья
ФИО
<данные изъяты>