ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______ на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд
город Омск
_________________2008г.
Администрация города Омска, в лице Первого заместителя Мэра города Омска, директора
департамента имущественных отношений Администрации города Омска Гамбурга Юрия
Викторовича, действующего на основании доверенности 02-24/1982 от «03» апреля 2007г,
выданной Мэром города Омска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», от имени
муниципального образования городского округа город Омск Омской области, в целях обеспечения
муниципальных нужд, с одной стороны, и ____________, именуемая в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице ________________действующ_ на основании ______________, вместе именуемые
«Стороны», с соблюдением требований действующего законодательства РФ, регулирующего
порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и на основании результатов размещения заказа (протокол заседания единой
комиссии №____ от «__»_______200_г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее –
Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по обследованию
технического состояния зданий (далее - работы), расположенных по ул. Ипподромная, 2А (лит. Б,
Б1) в г. Омске, согласно Программе обследования (Приложение № 1) и заданию на обследование
(Приложение № 2), а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить работы в
установленном настоящим Контрактом порядке.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет _____________ (_________) рубля, в том числе НДС – 18%.
2.2. Цена контракта является твердой и включает:
- Все затраты, связанные с выполнением обследовательских работ
-Уплата налогов и сборов и других обязательных платежей и иные расходы, связанные с
исполнением заказа.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ с момента подписания настоящего Контракта до 30.11.2008 г.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится в форме перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, исходя из объема выполненных работ, но не
позднее 31.12.2008г.
4.2. В случае превышения Подрядчиком объемов работ, не согласованных с
Муниципальным заказчиком, таковые затраты возлагаются на Исполнителя.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
5.1. Муниципальный заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить исходные данные: копию технического паспорта здания.
5.1.2. Принять результаты выполненных работ в течение 5 дней со дня получения
подписанного Исполнителем акта приема-передачи выполненных работ и отчетных документов и
направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ в
приемке работ.
1
5.1.1. Оплатить выполненную работу, в установленных настоящим Контрактом порядке,
форме и размере.
5.2. Подрядчик обязуется.
5.2.1. Выполнить инженерно – геологические изыскания: буровые работы, лабораторные
работы, камеральные работы.
5.2.2. Выполнить техническое обследование: обследование крыши, обследование стен,
обследование фундамента.
5.2.3. Предоставить результат работ в форме экспертного отчета (заключения) о
безопасности эксплуатации здания. В отчете приводятся результаты обследования, результаты
обмерных работ, расчеты и анализ обследуемых конструкций, с выводами и рекомендациями.
5.3.1.В случае изменения счета, указанного в настоящем Контракте в течение 5 дней внести
соответствующие изменения в настоящий Контракт. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет
Подрядчика несет Подрядчик.
5.3.2 .Устранять своими силами и за счет собственных средств все недостатки замечания в
течение трех рабочих дней со дня их получения или в срок указанный в акте с перечнем
необходимых доработок.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ производится Муниципальным заказчиком и
Подрядчиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
Контрактом.
6.2. Акты приема-передачи выполненных работ подписываются представителем
Муниципального заказчика в течение 5 дней со дня получения, подписанного Подрядчиком акта
приема-передачи выполненных работ и документов, в случае отсутствия замечаний к качеству и
объему выполненных работ, иных недостатков. При наличии замечаний и недостатков Сторонами
составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
выполнения, Исполнитель устраняет их за свой счет.
6.3. Моментом исполнения обязательств Подрядчик по выполнению работ в соответствии с
условиями настоящего Контракта считается факт передачи комплекта документации
Муниципальному заказчику, что подтверждается актом приема-передачи выполненных работ.
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до
его приемки Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.
6.5. При просрочке выполнения работ риски, предусмотренные в п. 6.4. настоящего
Контракта, несет Подрядчик.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и настоящего Контракта.
7.2.При наличии замечаний и недостатков Подрядчик гарантирует исправления всех
замечаний за свой счет.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
2
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту
подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 календарных
дней, с момента возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Контракта, будут длиться более 1 месяца с
даты соответствующего уведомления, Стороны по соглашению вправе расторгнуть Контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту
Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в
размере 1/300 действующей на день просрочки исполнения ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от общей стоимости Контракта и начисляемой за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязательства по Контракту
9.3. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчик обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Муниципальный заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300
действующей на день просрочки исполнения ставки рефинансирования Центрального банка РФ
от общей стоимости Контракта и начисляемой за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по Контракту.
9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них
обязательств или устранения нарушений.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему
законодательству РФ, действительны лишь при их надлежащем письменном оформлении и
подписании их обеими сторонами.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта,
Стороны урегулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования
споров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
Сторон своих обязательств, другая Сторона вправе направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется
дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с
даты ее получения.
11.3. Все споры, неурегулированные в претензионном (внесудебном) порядке разрешаются
Арбитражным судом Омской области.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
3
12.1. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны
руководствуется действующим законодательством РФ.
12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2008 года.
12.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Муниципальный заказчик:
Подрядчик:
Администрация города Омска в лице
Первого заместителя Мэра города
Омска директора департамента
имущественных отношений
ИНН 5508001003 КПП 550301001
644099, г.Омск, ул.Краснофлотская,8
Подписи сторон
4