Проект контракта - Обнинский колледж технологий и услуг
реклама
ПРОЕКТ КОНТРАКТА контракт №______ на выполнение работ г. Обнинск “__ “ __________2012г. ГАОУ СПО «Обнинский колледж технологий и услуг» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колодяжной Наталии Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________ в лице __________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, на основании ______________________________ от _________ 2012г. № _________ заключили между собой настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение своими силами и средствами и (или) с привлечением субподрядных организаций выполнение ремонта здравпункта по адресу: г.Обнинск, ул.Курчатова д.37 (далее -объект). 1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, согласно Локально-сметного расчета (Приложение №1,), техническому заданию (Приложение №2) и сдать результат выполненных работ в установленном порядке. 2. Цена контракта 2.1. Цена контракта составляет ___________(____________)рублей, и включает стоимость выполнения общестроительных работ, монтажных работ, расходы на поставку материалов, страхование, уплату налогов, НДС, сборов и других обязательных платежей, гарантийные обязательства. 2.2. Аванс выплачивается Заказчиком в размере 30% от суммы Контракта в течение семи дней после подписания настоящий Контракт. 2.3. Цена Контракта является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит, за исключением случаев, когда цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Работы на объекте должны производиться в строгом соответствии с графиком производства работ, разработанным Подрядчиком, утвержденным Заказчиком и оформленными в виде Приложения к данному Контракту. 3.2. Срок начала работ – с момента вступления настоящего контракта в силу. Срок окончания работ –_______календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в силу. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 4. Порядок расчетов 4.1. Оплата производится по факту окончания выполненных работ в течение 30-ти календарных дней после подписания «Акта окончательной приемки выполненных работ». Выполненные работы подтверждаются актом приемки выполненных работ по форме КС№2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС№3. 4.2. Все платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 4.3. Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов по окончании финансового года и при завершении работ. 5. Обязательства Подрядчика 5.1 Подрядчик обязуется: 5.1.1. На момент подписания настоящего контракта предоставить Заказчику обоснование цены. 5.1.2. Своими силами и средствами и (или) с привлечением субподрядных организаций выполнить работы по настоящему контракту, в соответствии с Ведомостью объемов работ, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 5.1.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование, для выполнения порученных ему работ. Обеспечить их приемку, разгрузку, складирование, хранение и охрану своими силами и средствами. 5.1.5. Без увеличения сроков и стоимости настоящего контракта устранять все дефекты и недоделки работ, выявленные в процессе строительства и приемки объекта в эксплуатацию, возникновение которых произошло по вине Подрядчика.. 5.1.6. Вывезти (после сдачи объекта Заказчику) в течение 2 (двух) рабочих дней за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные изделия, материалы и конструкции и другое имущество. 5.1.7. Выполнять работы по согласованию с Заказчиком. 5.1.7. Выполнить работы в срок, указанный в п.3.2. настоящего Контракта. 6. Обязательства Заказчика 6.1. Заказчик обязуется: 6.1.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.2.1. настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Контракта. 6.1.2. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (п.7.1.1.). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта. 6.1.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 2 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ. 6.1.4.. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ и немедленно уведомляет об этом Подрядчика. 6.1.5. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 6.1.6. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект. 7. Производство и качество работ. 7.1. Представительство. 7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ, осуществления технического контроля за выполнением работ, оформления соответствующих актов на выполненные объемы работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта сообщат друг другу в письменном виде список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на строительной площадке с указанием их полномочий. Такой список может периодически изменяться с уведомлением об изменениях в письменном виде. 7.2. Скрытые работы. 7.2.1. По скрытым видам работ в соответствии с положениями, действующими в Российской Федерации, нормативными документами и правилами, должны быть со ставлены и подписаны Сторонами акты промежуточной приемки. Акты промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются Сторонами. 7.2.2. Уполномоченный Подрядчика заблаговременно сообщает (письменно с уведомлением о вручении) Заказчику, а также отмечает в Общем журнале работ необходимость проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Уполномоченного Заказчика, внесенного в Общий журнал работ. 7.3. Устранение обнаруженных недостатков. 7.3.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленной Заказчиком срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества без нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ. 7.3.2. В случае если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не устранит выявленные недостатки в работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков в работах, должны оплачиваться Подрядчиком. 7.3.3. Подрядчик обязан исполнить полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 7.4. Предотвращение повреждений и ущерба. 7.4.1. Подрядчик принимает все необходимые меры для предотвращения ущерба и повреждений при выполнении Работ. 8. Ответственность Сторон 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере тридцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика». 8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений. 8.5. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае их не разрешения, рассматриваются Арбитражным судом Калужской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если они докажут, что ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами. При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими организациями. 10. Порядок приемки и сдачи работ 10.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и условиями настоящего контракта. 10.2. Сдача-приемка работ осуществляется на основании подписываемого сторонами окончательного Акта приемки выполненных работ. 10.3. Заказчик приступит к приемке выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней после получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. В указанный срок Заказчик имеет право назначить комиссию. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает и подписывает представленный Акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. 10.4. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, стороны составляют акт о нарушении условий контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, а также порядок и сроки их устранения. 10.5. Выявленные недостатки подлежат устранению за счет Подрядчика, в сроки установленные в акте о нарушении условий контракта 11. Гарантии 11.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме, предусмотренном контрактом; в полном соответствии с ведомостью объемов работ; качество работ в соответствии с действующими нормами и правилами и условиями контракта; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки Работ, а также в Гарантийный период. 11.2. Подрядчик гарантирует качество материалов применяемых им для ограждения, и их соответствие государственным стандартам, техническим условиям. 11.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации помещений составляет 1 год со дня подписания Сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту. 11.4. В случае обнаружения дефектов Сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. 11.5. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет производить ремонт отдельных видов работ, при условии эксплуатации Заказчиком объекта в соответствии с эксплуатационной документацией. 11.6. Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по контракту, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или преднамеренных механических повреждений со стороны третьих лиц. 13. Прочие условия 13.1.Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 13.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями сторон. Подрядчик не может передавать свои права третьей стороне за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 13.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 14. Срок действия Контракта 14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту 14.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 15. Приложения 15.1. Приложение №1- Локальный сметный расчет 15.2. Приложение №2 – Техническое задание 16 . Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон Заказчик Подрядчик ГАОУ СПО «Обнинский колледж технологий и услуг» ИНН/КПП 4025001966/402501001 249032 г.Обнинск ул.Курчатова д.39 Банковский реквизиты: р/счет 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга к/счета нет БИК 042908001 Почтовый адрес: Банковские реквизиты: ИНН /КПП Р/с К/с БИК Директор /Н.В. Колодяжная/ М.П. _______________ / __________/ М.П.
