Уважаемые господа! МУ «Служба заказчика Октябрьского района» приглашает принять участие

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
Уважаемые господа!
МУ «Служба заказчика Октябрьского района» приглашает принять участие
в размещении заказа способом закупки запроса котировок цен на выполнение
работ по ремонту пешеходной дорожки по адресу ул. Красносельская, 45-51,
ул. Воздушная, 4-10 в Октябрьском районе г. Калининграда в 2008 году.
Адрес: 236010, г. Калининград, проспект Победы, 42, тел. 92-37-70, 92-37-69
(т/факс), 92-37-68.
Источник финансирования: бюджет г. Калининграда
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту
пешеходной дорожки по адресу ул. Красносельская, 45-51, ул. Воздушная, 410 в Октябрьском районе г. Калининграда в 2008 году.
Место выполнения работ: Октябрьский район г. Калининграда.
Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания
муниципального контракта.
Цена работ должна включать:
- расходы на перевозку;
- стоимость материалов;
- страхование;
- уплату таможенных пошлин;
- налогов, сборов и других обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: определённая в результате изучения рынка
на выполнение данных работ 192700 (сто девяносто две тысячи семьсот)
рублей.
Заявку на размещения заказа способом запроса котировок цен
необходимо представить не позднее 13 часов 00 минут 10 июня 2008 года в
МУ «Служба заказчика Октябрьского района» по пр.Победы, 42, каб. № 2829.
Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный расчёт,
авансовый платеж составляет 30 % от цены контракта, оплата производится
после подписания акта выполненных работ.
Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в
котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок, не ранее
чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать
дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение:
- форма котировочной заявки
- техническое задание
- проект контракта
- смета
Директор МУ «Служба заказчика
Октябрьского района»
Н.В. Кальмуцкая
Котировочная заявка
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица), контактные телефоны)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(банковские реквизиты участника размещения заказа)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)
предлагаем выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по адресу ул.
Красносельская, 45-51, ул. Воздушная, 4-10 в Октябрьском районе г. Калининграда в 2008
году на сумму_________________________________________________________________
подтвержденную в прилагаемой локальной смете, которая является частью настоящей
заявки.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы в
сроки, приведенными в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нём порядком
платежей.
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная
заявка вместе с Вашим протоколом будет выполнять роль обязательного договора между
нами.
Мы признаём, что направление заказчиком (уполномоченным органом) запроса
котировок цен и представлением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
котировочной заявки не накладывает на стороны ни каких дополнительных обязательств.
Должность
м.п.
________________________
Ф.И.О.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки
по адресу ул. Красносельская, 45-51, ул. Воздушная, 4-10
в Октябрьском районе г. Калининграда в 2008 году
№
пп
Шифр и №
позиции
норматива
1
2
1.
Е68-12-4
2. Е01-02-057-2
3. Е27-04-001-1
4.
С408-9040
5. Е27-07-003-2
6. Е27-02-010-2
Наименование работ и затрат
3
Разборка покрытий и оснований
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка
Песок для строительных работ природный
Устройство бетонных плитных тротуаров с
заполнением швов: песком
Установка бортовых камней бетонных: при
других видах покрытий
Поребрик 100.20.8 вибропрессованный, м
Цена
поставщика.
8. Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства
9. Х311-1009 Погрузка грунта в автотранспортные средства
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
10. Х403-1-11 (работающими вне карьеров) на расстояние 11
км. (класс груза 1)
7.
Директор МУ «Служба заказчика
Октябрьского района»
Единица
Количество
измерения
4
5
100 м3
0.008
100 м3
0.2328
100 м3
0.194
м3
21.34
100 м2
0.97
100 м
1.293
м
129.3
т
т
1.76
38.8
т
43.2
Н.В. Кальмуцкая
Муниципальный контракт
для муниципальных нужд г. Калининграда № _____
на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки
по адресу ул. Красносельская, 45-51, ул. Воздушная, 4-10
в Октябрьском районе г. Калининграда в 2008 году
г. Калининград
«____»______________2008 г.
Муниципальное учреждение «Служба заказчика Октябрьского района»
именуемое в дальнейшем «Муниципальным заказчиком», в лице директора Кальмуцкой
Натальи Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора _______________________________________________________, действующего
на основании _________________________________________, с другой стороны, на
основании ___________________________________________________________________
заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем контрактом, о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по
заданию Муниципального заказчика выполнить работы на выполнение работ по ремонту
пешеходной дорожки по адресу ул. Красносельская, 45-51, ул. Воздушная, 4-10 в
Октябрьском районе г. Калининграда в 2008 году согласно техническому заданию
(приложение №1), а Муниципальный заказчик принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой, утвержденной в
установленном порядке, технической документацией, определяющей объем, содержание
работ и предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта.
2. Сроки исполнения обязательств
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются сторонами.
2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания
контракта.
2.3. Срок выполнения работ по настоящему контракту: 30 календарных дней.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1 Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется
документацией (приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего
контракта, и составляет ___________ (___________________________________________)
рублей __ копеек.
Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально
установленной общей стоимости настоящего контракта не допускается.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным
заказчиком по мере поступления бюджетных средств.
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита
финансирования работ.
3.3. Размер авансового платежа (30 % от цены договора) составляет
__________________ (_________________________________) рублей ___ копеек.
3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акты о
приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по
установленной форме.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметы, технического
задания на проведение работ и требований исходных данных или нормативно-правовых
актов, оформляются актом и не подлежат оплате Муниципальным заказчиком до
устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Муниципальный заказчик (или по его распоряжению уполномоченное
лицо) обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом
стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий
настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных
недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок
их устранения.
4.1.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего
контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования,
установленных бюджетной росписью по целевым и экономическим статьям на
соответствующий финансовый год.
4.1.4. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и
осуществить приемку их результатов с оформлением акта сдачи – приемки выполненных
работ.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с технической и сметной документацией, нормами и
правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.
4.2.2. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением установленных
действующим законодательством норм и правил.
4.2.3. Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика при
обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в
срок.
4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального
заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный
предписанием муниципального заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в
выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.2.5. Обеспечивать представителям Муниципального заказчика возможность
контроля и надзора за ходом выполнения работ.
4.2.6. Сдать результат выполненных работ в установленном законом порядке по
акту установленной формы.
4.2.7. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными
правовыми актами и настоящим контрактом.
4.3. Муниципальный заказчик вправе требовать надлежащего выполнения
настоящего контракта.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полного исполнения
обязательств по настоящему контракту.
5.Порядок сдачи и приемки работ
5.1. При завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно
извещает муниципального заказчика о выполнении работ.
5.2. Муниципальный заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не более
3 (трех) дней приступает к приемке результата выполненных работ, осуществляет
мероприятия, связанные с приемкой работ.
5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком
оформляются актом, подписанным обеими сторонами, с соблюдением требований,
установленных законодательством.
5.4. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки выполненных
работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором
фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При
отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об
этом, и подписанный Муниципальным заказчиком акт (перечень дефектов)
подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.
5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за
свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность результата работ.
5.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным
заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной
настоящим контрактом.
5.7. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в
случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата работ и
не могут быть устранены Подрядчиком или Муниципальным заказчиком.
5.8. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считается дата подписания акта
приема – передачи выполненных работ.
5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Муниципальному заказчику с момента
осуществления надлежащей передачи объекта, а в случае обнаружения недостатков – с
момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно акту,
составленному сторонами или Муниципальным заказчиком.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий настоящего контракта
муниципальный заказчик прекращает финансирование контракта и требует возврата ранее
перечисленных средств в неисполненной части.
6.3. В случае использования Подрядчиком полученных от муниципального заказчика
средств не по назначению, Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику
полученную и нецелевым образом использованную сумму по контракту.
6.4. В случае невыполнения в установленный срок условий контракта, Подрядчик
уплачивает муниципальному заказчику неустойку в размере 0,4 % от стоимости, не
оказанной услуги за каждый период. Неустойка взыскивается до фактического
исполнения обязательств с учетом не оказанной услуги в предыдущем периоде. При
невыполнении обязательств, кроме неустойки Подрядчик также возмещает понесенные
Муниципальным заказчиком убытки.
6.5. В случае полного или частичного невыполнения настоящего муниципального
контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в
результате этого убытки.
6.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) исчисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей на день
неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.7. В случае нарушения установленных Муниципальным заказчиком сроков
устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик
уплачивает Муниципальному заказчику в бюджет города Калининграда пени за каждый
день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.8. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт
и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в выполненной
работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные
Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и
неустранимыми.
6.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего
контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих
обязанностей по контракту.
6.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения
обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.
7. Срок действия контракта и его прекращение
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями сторон (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
7.2.
Настоящий контракт, может быть расторгнут досрочно в одностороннем
порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.
8. Гарантии
Подрядчик гарантирует:
8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него
материалов и работ устанавливается: 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта о
приемке готового объекта (работ).
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты работ, препятствующие
нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в
согласованные сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее
3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
8.2. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения объекта со стороны третьих лиц, вследствие нормального износа объекта,
неверной его эксплуатации либо ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим
Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9. Прочие условия
9.1. Подрядчик передает права на исполнительную документацию Муниципальному
заказчику с момента подписания сторонами акта приемочной комиссии. Выполненные в
соответствии с настоящим контрактом проектные решения, содержащиеся в
исполнительной документации, являются
интеллектуальной собственностью
Муниципального заказчика. При этом Подрядчик не вправе передавать выполненную по
настоящему контракту техническую документацию третьим лицам без письменного
согласия Муниципального заказчика.
9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются
путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на
рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, при этом внесение
изменений в установленную настоящим контрактом цену не допускается.
9.4. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских
реквизитов, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника
договора, не известившего об этих изменениях.
9.5. Настоящий контракт может быть изменен, дополнен только по соглашению
сторон. Любые изменения, дополнения к контракту оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями
сторон.
9.6. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам сведения, ставшие ей
известными в ходе исполнения настоящего контракта и полученные во исполнение
настоящего контракта.
9.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.8. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
9.9. По всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложения:
Приложение 1: Техническое задание;
Приложение 2: Сметная документация.
Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:
Муниципальный заказчик:
Подрядчик:
МУ «Служба заказчика Октябрьского района»
236010 г.Калининград, проспект Победы, 42,
тел. 92-37-70, 92-37-69 (т/факс), 92-37-68
УФК по Калининградской области
(КФиК, МУ «Служба заказчика Октябрьского
района», л/с 24000014059)
ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской
области г. Калининград
р/с 40204810700000000002,
БИК 042748001, ИНН 3905071211, КПП 390501001
Директор
___________________Н.В. Кальмуцкая
Директор
_____________________