______________/О.А. Малыгина/ «____» ___________2015 г. 1.

реклама
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
______________/О.А. Малыгина/
«____» ___________2015 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (№4. 341 /12/ 2015)
1. Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на
основании пункта 6.6.2 (10) Положения о закупке.
2.
Предмет договора: поставка вилок.
3.
Количество товара /объем работ, услуг: 510 штук.
4. Заказчик закупки: АО «ТЗ «Ревтруд»
Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.51
Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.51
Официальный сайт: www.revtrud.com
Тел./факс,
электронная
почта:
8(4752)78-70-20,
zakupki@revtrud.com
78-70-61(факс),
5. Организаторзакупки:АО «ТЗ «Ревтруд»
Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.51
Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.51
Тел./факс,
электронная
почта:
8(4752)78-70-20,
78-70-61(факс),
zakupki@revtrud.com
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Тамбов, ул.
Коммунальная, д.51.
6. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: все
необходимые сведения приведены в проекте договора.
7. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
январь, февраль 2016г.
8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 171445 (сто
семьдесят одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 54 копейки (в т.ч.НДС26152,71 руб.),с учетом всех налогов и других обязательных платежей,
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.
9.
Форма, сроки и порядок оплаты продукции: все необходимые сведения
приведены в проекте договора.
10. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя
все расходы и затраты по исполнению договора, причитающееся
вознаграждение, сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин и иных
1
обязательных платежей подлежащих уплате в соответствии с нормами
законодательства.
11.
Номер позиции по ОКДП:3211020.
12. Номер позиции по ОКВЭД:DL.
13. Сведения о контрагенте: ООО завод «Нерусса» 242220, ИНН 3252500021
КПП 325201001 ОГРН 1103256003091, адрес: г.Трубчевск, Брянская область,
ул.Андреева, 1Б.
14.
Дополнительные комментарии:
14.1. Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров)
с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения
поставщиков подавать заявки на участие в закупке.
14.2. Настоящее извещение имеет силу документации о закупке.
14.3. Остальные условия проведения закупки содержатся в прилагаемом
проекте договора, являющемся неотъемлемой частью настоящего извещения
(документации) о закупке.
14.4. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам продукции, к ее безопасности, к функциональным
характеристикам(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
поставляемым товаром / выполняемой работой / оказываемой услугой
приведены в разделе 4проекта договора.
14.5. Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки без какихлибо последствий в любой момент до заключения договора.
15.
Прочие сведения:
15.1. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке – не
устанавливается.
15.2. Дата и время начала, окончания подачи заявок, место и порядок их
подачи – не устанавливается.
15.3. Место и дата
не устанавливается.
рассмотрения,
подведения
итогов
закупки
–
15.4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки –
не устанавливается.
15.5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки, их функциональных характеристик (потребительских свойств),
количественных и качественных характеристик – не устанавливается.
15.6. Требования к участникам закупки – не устанавливается.
2
15.7. Форма, порядок и срок предоставления разъяснений положений
документации о закупке – не устанавливается.
15.8. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок – не устанавливается.
3
ПРОЕКТ
Договор №
г.
«
»
201 '
___________________________________, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора
___________________________________ действующего на основании
___________________________________ и АО «ТЗ «Ревтруд» именуемое в дальнейшем
Покупатель ,в лице генерального директора Гребенюка Леонида Владимировича действующего
на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1 Продавец обязуется изготовить и поставить продукцию Покупателю, а Покупатель
обязуется оплатить по договорным оптовым ценам и принять ее. '
1.2 Наименование, ассортимент, количество, вид исполнения изделий, сроки поставки
продукции определяются в спецификациях или заявках, которые согласовываются
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3 Поставка продукции по настоящему Договору может производиться неоднократно, без
заключения отдельного Договора на каждую партию продукции. Неоднократные поставки
производятся в соответствии с настоящим Договором, по отдельным Спецификациям и иным
документам, составленным Сторонами , которые подтверждают передачу продукции и ее
оплату.
1.4. Спецификация или заявка на поставку продукции категории качества ВП должна быть
согласована с представительством ВП МО РФ на предприятии Покупателя, с
подтверждением за двумя подписями факта заключения предприятием государственного
оборонного заказа на текущий договорной период, с указанием номера и даты заключения,
как в качестве прямого исполнителя, так и в качестве соисполнителя, или наличия договора
на оказание услуг, предусматривающего оплату контроля качества у предприятия
Покупателя или у предприятия - изготовителя конечной продукции.
1.5.При оформлении заказа по прямым связям Покупатель определяет количество изделий с
приёмкой ОТК ( с покрытием контактов драгметаллами или без драгметаллов) и
специального назначения категории качества ВП. Представитель ВП МО РФ Покупателя
контролирует потребность в изделиях категории качества «ВП» и подтверждает ее своей
подписью и печатью на спецификации или заявке.
2. Права и обязанности сторон.
Покупатель обязан до подписания договора представить Продавцу спецификацию или
заявку с развёрнутой номенклатурой и количеством продукции, подлежащей поставке с
разбивкой по срокам.
Продавец обязан изготовить продукцию в соответствии с конструкторской документацией и
техническими условиями на нее и поставить Покупателю в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
2.3 Поставка продукции производится в адрес Покупателя в течение 5 дней с момента
зачисления на расчётный счёт 100 % предоплаты продукции, при наличии продукции на
складе. В случае отсутствия продукции на складе срок изготовления составляет 30
(тридцать) рабочих дней, за исключением изделий с длительным технологическим циклом
изготовления.
При не соблюдении сроков поступления предоплаты до 25 числа текущего месяца
предшествующего планируемому, срок исполнения заказа может быть увеличен на 30
(тридцать) рабочих дней.
2.4 По согласованию с Покупателем Продавец имеет право досрочно поставить
продукцию Покупателю
2.5. Покупатель имеет право скорректировать сроки и объем поставок заказанной
продукции не позднее 30 календарных дней до начала периода планирования.
3.Качество, комплектность и гарантии.
4
Продавец гарантирует соответствие поставленной продукции ТУ, нормативнотехнической документации при условии соблюдения Покупателем правил транспортировки,
хранения, монтажа и эксплуатации.
Система гарантий Продавца направлена на обеспечение стабильности качества изделий,
повышение ответственности Продавца и охрану прав потребителей.
Качество поставляемой продукции удостоверяется штампом ОТК и ВП МО РФ (для
соединителей) категории «ВП») Продавца на упаковке (упаковочной этикетке).
Приемка продукции по количеству и качеству производиться в соответствии с
Инструкцией о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от
15 июня 1956 г. № П-6, а также с Инструкцией о приемке продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. № П-7.
Проверка качества должна производиться в строгом соответствии с требованиями
технических условий и других, обязательных для Сторон правил с использованием
испытательной аппаратуры, способной обеспечить режим и методику испытаний, указанных в
технических условиях на проверяемую продукцию.
При обнаружении Покупателем несоответствия качества продукции техническим
требованиям, она должна быть возвращена Продавцу в надлежащей таре и упаковке в течении
20 ( двадцати) календарных дней со дня составления рекламационного акта с приложением
паспорта (этикеток) с указанием эксплуатационных режимов.
Продавец обязан проверить возвращенные изделия в течение 20 (двадцати) календарных
дней с момента получения. В случае поставки Продавцом некачественной продукции Продавец
обязан устранить дефекты, произвести замену забракованной продукции на качественную, либо
возместить Покупателю стоимость забракованной продукции по ценам, действующим на дату
приобретения продукции.
Возврат забракованной по вине Продавца продукции производится за его счет. Продавец,
устранивший брак в 30 (тридцатидневный) срок с момента получения уведомления, либо
заменивший продукцию продукцией надлежащего качества, ответственности не несет.
4. Условия поставки продукции.
4.1 .Продукция -Соединители типа: ГРПМШ-1-31ЩУ2-В, ГРПМШ-1-45ШУ2-В, ГРПМШ1-61ШУ2-В ( вилка) технические условия НЩО. 364.016ТУ и НЩ0.364.006 ТУ,
Технические условия на изделия высылаются только по требованию Покупателя с
оплатой их стоимости.
Поставка продукции Покупателю осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим
Договором и согласованные с ВП МО РФ.
Поставка продукции по согласованию Сторон может осуществляться почтовыми
посылками, службой доставки Мейджер Экспресс, Даймекс или самовывозом.
Поставка продукции производиться за счет Покупателя.
Право собственности на продукцию переходит от Продавца к Покупателю с момента
передачи продукции перевозчику или представителю Покупателя
5.Цена и порядок расчетов.
Общая сумма настоящего Договора состоит из суммы оплаченной Покупателем
продукции и поставленной по настоящему Договору.
Цена на продукцию договорная и может изменяться в зависимости от изменения цен на
сырьё, материалы, комплектующие, энергоносители, порядка налогообложения.
Стоимость единицы продукции указывается в счете.
Цена на продукцию, поставляемую по настоящему Договору, включает в себя стоимость
тары, маркировки и упаковки.
Покупатель производит доплату за выполнение дополнительных требований по
изменению потребительских свойств продукции, увеличению гарантийных сроков, срочные
исполнения заказов и т.д.
5
При производстве расчётов Продавец без согласования с Покупателем, но с
последующим его уведомлением, вправе засчитать поступающие денежные средства вне
зависимости от назначения платежа, в счёт погашения имеющейся дебиторской задолженности
Покупателя перед Продавцом за не оплаченную в срок продукцию поставленную по просьбе
Покупателя без предоплаты.
Порядок расчетов: 100%- предоплата, каждой партии поставляемой продукции.
5.8 Покупатель производит предварительную оплату продукции в размере 100% в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета от Продавца.
5.9 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
6.Тара к упаковка.
6.1 Тара и упаковка продукции должны соответствовать требованиям государственных
стандартов и ТУ. Потребительская групповая (коробки) и транспортная тара возврату Продавцу
не подлежит.
6.2 Тара и упаковка должны обеспечить сохранность продукции во время
транспортировки и хранения.
7 .Ответственность сторон.
7.1 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых на себя
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2 В случае срыва сроков поставки, установленных в спецификации, Покупатель вправе
взыскать с Продавца неустойку в размере 0,003% от стоимости недопоставленной продукции за
каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.3 В случае неоплаты поставленной продукции в сроки, установленные в настоящем
договоре, Продавец вправе взыскать с Покупателя неустойку 0,003% за каждый день просрочки
платежа до фактического исполнения обязательства.
8.Форс-мажор.
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера (пожары, наводнение, правительственные постановления,
распоряжение государственных органов и пр.).
Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств служат документы,
выданные Торгово- промышленной палатой по месту возникновения этих обстоятельств.
8.2 Обстоятельства форс-мажора для стороны, на которую они воздействуют, отодвигают
сроки выполнения договора на период их действия и ликвидации последствий.
8.3 Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна немедленно
известить другую сторону. ..
9 .Срок действии Договора.
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до « »
201 г. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока
действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о прекращении действия
настоящего Договора, Договор считается пролонгированным на следующий календарный год
на тех же условиях.
10.Разрешение споров.
10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут
решаться путём переговоров между Покупателем и Продавцом. Урегулирование
'преддоговорных споров и разногласий решается соглашением Сторон, без права передачи
спора в Арбитражный суд.
10.2 При не достижении согласия, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда
по месту нахождения ответчика. Соблюдение претензионного порядка обязательно Срок
рассмотрения претензий- ЗО дней без учёта пробега почты.
6
11.Прочие условия.
11.1 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Продавцом и
Покупателем. Расторжение и изменение настоящего договора в одностороннем порядке не
допускается. ^
11.2.Bce изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться
действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон.
11.3 Факсимильные и переданные по электронной почте, подписанные с двух сторон
копии договора и приложения к нему, имеют юридическую силу до получения оригинала.
Оригиналы документов отправляются по почте.
11.4 Настоящии договор сохраняет силу при реорганизации сторон, права и обязанности
по настоящему договору переходят к правопреемникам сторон.
11.5 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Покупателя и Продавца
Во всём , что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик
_____________________
______________
_________________20__ г.
Покупатель
Генеральный директор
АО «ТЗ «Ревтруд»
____________Л. В. Гребенюк
__________________ 20__ г.
7
Приложение №1
Спецификация
к договору №
от «___»____________ 20____г.
На основании договора №
от «___»____________ 20___г. и в соответствии с настоящей
спецификацией Поставщик обязуется поставить Покупателю следующую продукцию:
№
п/п
Наименование
продукции
Вилка ГРПМШ161ШУ2В
НЩ0.364.016ТУ
Итого:
НДС
18%:
Всего с
НДС:
1
Поставщик
_____________________
______________
_________________20__ г.
Цена за ед., Сумма
Ед.
Кол-во без НДС
с НДС
из
руб.
руб.
м
шт
510
284,88
171445,54
Год
Срок
выпуска поставки
2015
Январь,
февраль 2016
Покупатель
Генеральный директор
АО «ТЗ «Ревтруд»
____________Л. В. Гребенюк
__________________ 20__ г.
8
Скачать