запрос котировок - Официальный сайт Администрации ЗАТО

ЗАПРОС КОТИРОВОК
Заказчик: Администрация ЗАТО Межгорье, 453571, Башкортостан,
г.Межгорье, ул. 40 лет Победы, д.58, тел./факс. (347) 273-86-09
e-mail: adm53@presidentrb.ru
осуществляет размещение заказа на выполнение работ на проектирование
стадиона в микрорайоне Юго-Западный ЗАТО Межгорье способом запроса
котировок цен.
Источник финансирования: местный бюджет.
Наименование и объем выполняемых работ:
Местоположение объекта: 453570, Башкортостан, г.Межгорье, ул.
Спортивная, участок свободен от застройки.
Структура стадиона:
- тренировочное футбольное поле – 5400 кв.м.
- беговая дорожка – 1200 кв.м.
- сектор для прыжков в длину – 110 кв.м.
- сектор для прыжков в высоту – 2358 кв.м.
- трибуна ж/б, количество место 500, без подтрибунных помещений
- ворота с калиткой
- ограда, разработка звена длиной 2,5 м
- канал для отведения дождевых и талых вод протяженностью 250 м
Требования к выполняемым работам: Выполняемые работы должны
производится лицами, имеющими лицензию на выполнение проектных работ. К
котировочной заявке должна быть приложена заверенная в установленном
порядке копия указанной выше лицензии.
Место
предоставления
технической
документации:
453571,
Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 58
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30
сентября 2008 года
Максимальная цена контракта: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, с учетом
налогов, сборов, иных обязательных платежей, расходов на доставку.
Место подачи котировочных заявок: 453571, г. Межгорье, ул. 40 лет
Победы, 58.
Срок подачи котировочных заявок: с 31 июля 2008 года до 09.00
местного времени 06 августа 2008 года.
Срок и условия оплаты: перечисление подрядчику в течение 15
банковских дней с момента заключения контракта предоплаты в сумме 30 % цены
контракта, далее оплата по окончании работ после подписания акта сдачиприемки выполненных работ;
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок
муниципального контракта: 12 августа 2008 года.
Глава администрации
ЗАТО Межгорье
Б.М.Казеев
В Администрацию ЗАТО Межгорье
Котировочная заявка
Наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника
размещения
заказа:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
предлагаем осуществить
Место предоставления технической документации:
Сроки:
Цена с учетом всех налогов и обязательных платежей, расходов на
доставку:
Срок и условия оплаты:
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и
представление такой котировки не накладывает на стороны никаких обязательств.
Руководитель
_________________________________
(должность, подпись, ФИО)
М.П.
Приложение:
1. Копия лицензии на выполнение работ по проектированию
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
«___» августа 2008 г.
г. Межгорье
Местная администрация муниципального образования Закрытое административнотерриториальное образование – город Межгорье (Администрация ЗАТО Межгорье), в лице
главы администрации ЗАТО Межгорье Казеева Бориса Моисеевича, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с одной стороны, и
___________________________ в лице ___________________________, действующего на
основании __________ именуемое в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК" с другой стороны,
заключили настоящий муниципальный Контракт о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по
проектированию стадиона в микрорайоне Юго-Западный ЗАТО Межгорье в соответствии с
техническим заданием Заказчика (приложение № 1), требованиями Градостроительного кодекса
РФ.
1.2 Основанием заключения контракта являются результаты проведения запроса котировок,
протокол № ___ от «___».07.2008 г.
СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _____________________ рублей, с
учетом налогов, сборов, иных обязательных платежей, расходов на доставку.
СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик:
3.1. Выполняет своими или привлеченными силами все работы в объеме и в сроки,
предусмотренные в настоящем Контракте и Приложениях к нему, сдает работы Заказчику.
3.2. Несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по
настоящему контракту субподрядчиками.
3.3. Устраняет за свой счет дефекты и недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока,
который составляет 24 месяца после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего Контракта Заказчик:
4.1. До начала выполнения работ выдает Подрядчику техническое задание (приложение № 1).
4.2. Производит своевременную оплату выполненных подрядчиком работ в порядке,
предусмотренном в статьях 2 и 6 настоящего контракта.
СТАТЬЯ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
5.1. Подрядчик выполняет своими и привлеченными силами все определенные настоящим
Контрактом работы в срок с момента заключения контракта до 30.09.2008 года и в
установленном порядке сдает Заказчику.
5.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения
сторонами принятых на себя обязательств и завершения расчетов.
СТАТЬЯ 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1 Заказчик, в течение 15 банковских дней с момента предоставления Подрядчиком счета на
предоплату из средств местного бюджета перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в
размере 30% от стоимости Контракта.
6.2 Далее Заказчик производит расчет с Подрядчиком по окончании работ после подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Сдача и приемка выполненных работ производиться в объеме, предусмотренном
контрактом, и оформляется актом сдачи – приемки.
7.2 Заказчик в течение 10 дней с момента предоставления Подрядчиком выполненных работ
для приемки направляет Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки
работ.
7.3 В случае получения от Заказчика в соответствии с п. 8.2 мотивированного отказа от
приемки выполненных работ составляется протокол об устранении причин отказа от приемки
работ или об урегулировании разногласий.
СТАТЬЯ 8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
8.1. Работы по контракту могут быть прекращены по соглашению сторон или обязательного для
обеих сторон решения вышестоящего органа управления.
8.2 Каждая сторона вправе потребовать расторжение Контракта при неисполнении другой
стороной взятых на себя обязательств.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, согласно положениям настоящей статьи, за 20
рабочих дней направляет письменное уведомление другой стороне. Контракт расторгается в
установленном порядке.
СТАТЬЯ 9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае несвоевременного выполнения работ подрядчик оплачивает заказчику пени в
размере 0,05% от стоимости контракта за
каждый день до фактического исполнения
обязательств.
9.2 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,003% действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.3 Уплата штрафных санкций за несвоевременное или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает стороны от
исполнения
обязательств,
предусмотренных контрактом.
СТАТЬЯ 10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случаях, непредусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.2. Споры, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения контракта,
разрешаются переговорами сторон, а при недостижении согласия в Арбитражном суде
Республики Башкортостан в установленном порядке.
СТАТЬЯ 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Местная администрация муниципального
образования Закрытое административнотерриториальное образование – город
Межгорье
(Администрация
ЗАТО
Межгорье)
ИНН/КПП 0279001401/027901001
Отделение по г.Межгорье УФК по
Республике
Башкортостан
(Администрация ЗАТО Межгорье л/с
03303000010)
Р/с 40204810000000001004 в ГРКЦ НБ
Республики Башкортостан Банка России
г.Уфа
БИК 048073001 ОКПО 42990287
Глава администрации
ЗАТО Межгорье
______________________ Б.М.Казеев
______________________