запрос котировок - Официальный сайт Администрации ЗАТО

ЗАПРОС КОТИРОВОК
Заказчик: Администрация ЗАТО Межгорье, 453571, Башкортостан,
г.Межгорье, ул. 40 лет Победы, д.58, тел./факс. (347) 273-86-09
e-mail: adm53@presidentrb.ru осуществляет размещение заказа на выполнение
работ по приобретению компьютеров и комплектующих для нужд администрации
ЗАТО Межгорье и способом запроса котировок цен.
Источник финансирования: местный бюджет.
Наименование и объем поставляемых товаров:
Компьютеры следующей комплектации, количество – 5 единиц:
Материнская плата ASUSTeK P5E-VM DO Socket775 <Q35> PCI-E+SVGA+GbLAN+1394 SATA RAID U133
MicroATX 4DDR-II<PC-6400>
Процессор Intel Core 2 Duo E4700
2.6 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA
ОЗУ Kingston <KVR800D2N5/1G> DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> CL5
ОЗУ Kingston <KVR800D2N5/1G> DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> CL5
Охлаждение для процессора Glacial Tech <Igloo 5710 Silent (1B1S)> Socket 775/AM2/754/939/940
(19дБ, 1600об/мин, Al+тепловые трубки)
Жесткий диск HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES <3320620NS> 7200rpm 16Mb
Видеокарта 512Mb ASUSTeK <GF9500GT> (RTL) <EN9500GT/TOP/DI> DDR3 DVI+HDTV <PCI-E>
Привод DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-5200S <Black>SATA (OEM) 20(R9 12)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/4
Дисковод FDD 3.5 HD Mitsumi
Корпус Miditower INWIN S605 <Black&Silver> ATX 450W (24+4пин)
Вентилятор корпусной Glacial Tech <GT8025HBDL-1(Black)> for m/tower (SMART, 80x80x25mm, 19дБ, 1700об
Программное обеспечение (66J-02338) Windows Vista Business 32-bit Russian 1pk DSP OEI DVD
ИБП UPS 500VA Back CS APC <BK500EI> USB
Мониторы в количестве 6 штук: 19" Монитор Samsung 943N AKBB <black> (LCD, 1280x1024)
Принтеры в количестве 3 штук:
Многофункциональное устройство hp LaserJet M1005 MFP <CB376A> A4 14стр/мин 32Mb
принтер +сканер +копир USB2.0
Компьютер следующей комплектации, количество – 1 единица:
Материнская плата ASUSTeK P5E-VM HDMI Socket775 <G35>2xPCI-E+SVGA+GbLAN+1394
ATA RAID U133 ATX 4DDR-II<PC-6400>
Процессор Intel Core 2 Duo E6750 BOX 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц 775-LGA
ОЗУ Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PС-6400>
ОЗУ Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PС-6400>
Жесткий диск HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES <3500630NS> 7200rpm 16Mb
Жесткий диск HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES <3500630NS> 7200rpm 16Mb
Видеокарта 512Mb HIS <HD3870> (RTL) <H387F512N> 256bit DDR4 TV+2*DVI [PCI-E]
Привод DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-5200S <Black>SATA (OEM) 20(R9 12)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/4
Дисковод FDD 3.5 HD Mitsumi
Корпус Miditower INWIN S605 <Black&Silver> ATX 450W (24+4пин)
Вентилятор корпусной Glacial Tech <GT8025HBDL-1(Black)> for m/tower (SMART, 80x80x25mm, 19дБ, 1700об
Место поставки: самовывоз со склада поставщика
Сроки: с момента заключения контракта по 28 ноября 2008 года
Максимальная цена контракта: 230000 рублей, с учетом налогов, сборов,
иных обязательных платежей.
Место подачи котировочных заявок: 453571, г. Межгорье, ул. 40 лет
Победы, 58.
Срок подачи котировочных заявок: с 23 октября 2008 года до 11.30
местного времени 28 октября 2008 года.
Срок и условия оплаты: перечисление поставщику в течение 10
банковских дней с момента заключения контракта предоплаты в сумме 100 %
цены контракта.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок
муниципального контракта: 05 ноября 2008 года.
И.о. главы администрации
ЗАТО Межгорье
В.А.Василенко
В Администрацию ЗАТО Межгорье
Котировочная заявка
Наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника
размещения
заказа:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН _____________________________________
предлагаем осуществить
Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта,
указанные в извещении о проведении запроса котировок:
Цена с учетом всех налогов и обязательных платежей, расходов на
доставку:
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и
представление такой котировки не накладывает на стороны никаких обязательств.
Руководитель
М.П.
_________________________________
(должность, подпись, ФИО)
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № _______
«___»__________ 2008 г.
г. Межгорье
Местная администрация муниципального образования Закрытое административно-территориальное
образование – город Межгорье (Администрация ЗАТО Межгорье), в лице главы администрации ЗАТО
Межгорье Казеева Бориса Моисеевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
Покупатель, с одной стороны, и ____________ в лице ________________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик с другой стороны заключили настоящий Муниципальный
контракт о нижеследующем:
1. Предмет Муниципального контракта
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка оборудования – компьютеров и
комплектующих согласно техническому заданию Покупателя (Приложение № 2).
1.2 Основание заключения настоящего контракта являются результаты проведения запроса котировок.
Протокол от 2008 г. ________ № ____.
2. Обязательства сторон
2.1 Поставщик обязуется:
2.1.1 Своевременно поставить Покупателю оборудование
2.1.2 Передать Покупателю документацию к указанному в Приложении № 1 оборудованию.
2.2 Покупатель обязуется:
2.2.1 Оплатить Поставщику стоимость оборудования в порядке и сроках, предусмотренных контрактом
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Стоимость оборудования составляет _______________________ рублей, с учетом налогов, сборов,
иных обязательных платежей, расходов на доставку.
3.2 Покупатель, в течение 10 банковских дней со дня заключения контракта перечисляет на расчетный
счет Поставщика аванс в размере 100% от цены контракта.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Поставка оборудования осуществляется Поставщиком.
4.2. Поставка оборудования производится в течение 10 рабочих дней с момента поступления
предоплаты на расчетный счет Поставщика.
4.3. Гарантийные обязательства Поставщика:
4.3.1 Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование является новым, готовым к эксплуатации.
Его качество соответствует техническим условиям, предусмотренным для данного вида оборудования.
4.3.2 Гарантийный срок на поставляемую оргтехнику – 24 месяца. Гарантийное обслуживание
производится в сервисном центре Поставщика.
5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Муниципальному
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2 За нарушение п. 4.2 настоящего Контракта Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере
0,01% стоимости оборудования или работ соответственно за каждый день просрочки.
5.3 В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств
по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на
исполнение договорных обязательств.
6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в
письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав их характер. Несвоевременное
уведомление или неуведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным
государственным органом.
6.4 Срок действия настоящего Муниципального контракта автоматически продлевается на период
действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3-х месяцев, Стороны согласуют
вопрос дальнейшего исполнения настоящего Муниципального контракта.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего контракта, должны быть
урегулируются путем переговоров между сторонами.
7.2. При недостижении соглашения дело передается для разрешения в Арбитражный суд Республики
Башкортостан.
8. Расторжение контракта
8.1 Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в случаях существенного нарушения
контракта одной из сторон:
- нарушение Поставщиком сроков поставки оргтехники;
-нарушение сроков оплаты Покупателем.
8.2 Контракт считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней со дня получения одной стороной
уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9. Дополнительные условия
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Муниципальному контракту, без дополнительного согласования с Заказчиком в рамках установленной
настоящим контрактом цены.
9.4. Муниципальный контракт подписан в 2-х экземплярах, по 1 экземпляру для каждой стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу. Все указанные в контракте приложения являются его
неотъемлемой частью.
10. Срок действия Муниципального контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
Местная администрация муниципального
образования Закрытое административнотерриториальное образование – город
Межгорье (Администрация ЗАТО Межгорье)
453571, г.Межгорье, 40 лет Победы, 58
ИНН/КПП 0279001401/027901001
Отделение по г.Межгорье УФК по
Республике Башк ортостан (Администрация
ЗАТО Межгорье л/с 03303000010)
Р/с 40204810000000001004 в ГРКЦ НБ
Республики Башкортостан Банка России г.Уфа
БИК 048073001
Глава администрации
ЗАТО Межгорье
______________________ Б.М.Казеев
_________________________