МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____ на выполнение работ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ
по монтажу внутреннего и внешнего видеонаблюдения здания МОУ СОШ № 1
г.Южноуральск
“___” ____________2010г.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 », именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Бондаренко Юрия Михайловича, действующего на основании Устава школы, с
одной стороны и ______________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора, ____________________________
___________________действующего на основании _________________________________
_______________________, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный
контракт (далее-контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Настоящий контракт заключается по итогам конкурса (котировки) цен по
отбору исполнителей работ по внутреннему и внешнему монтажу системы
видеонаблюдения здания МОУ СОШ № 1, протокола № _______ от __________________
(размещен на официальном сайте № _________ от_______________), победителем
которого стал Подрядчик.
1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом
срок провести работы по монтажу системы видеонаблюдения учебного корпуса (далее Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную
контрактом цену.
1.3. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметными расчётами.
1.4. Дата начала работ – с момента подписания контракта.
Дата окончания работ 25 декабря 2010г.
2. Права и обязанности Подрядчика
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы
в соответствие с технической документацией.
2.2. Подрядчик обязан обеспечить готовность выполняемых работ в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом.
2.3. Подрядчик обязан осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.
2.4. Обязанность по обеспечению работ материалами и оборудованием несет
Подрядчик. По соглашению сторон Заказчик может принять на себя обязанность
полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимым оборудованием.
Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать
технической документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта
и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов,
технические паспорта и другие документы должны быть предоставлены другой стороне за
5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих
материалов и оборудования.
2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика,
если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют
собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
_____________________________
(подпись)
________________________
(подпись)
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных
Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком
материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
3.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за
выполнением работ отступления от требований технической документации, которые
могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об
этом Подрядчику.
3.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от
исполнения настоящего контракта. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику
часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
3.4. Заказчик обязан направить сведения о настоящем контракте в установленном
порядке.
4.Порядок приемки работ и проверки по качеству
4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после получения
им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта, предоставления акта о приемке
выполненных работ формы №КС-2 (далее – акт).
4.2. Акт подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается соответствующая отметка, и акт подписывается одной
стороной.
В случае отступлений в работе или иных недостатков, обнаруженных при приемке
работы, Заказчик обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику и оговорить эти
недостатки в акте приемки выполненных работ
4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения
недостатков, которые исключают возможность использования результата и не могут быть
устранены Подрядчиком или Заказчиком.
4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, вправе ссылаться на явные
недостатки.
4.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на
то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.Гарантии. Риски
5.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их
сертификатам, государственным стандартам, техническим условиям и другим
документам, удостоверяющим их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и СНиП.
5.2. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца, с момента подписания акта.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа
объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или
привлеченными им третьими лицами.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации
объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 7 (семи) дней,
_______________________
(подпись)
________________________
(подпись)
гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части
улучшений, производимых по настоящему контракту Подрядчиком, а именно:
использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных
материалов, выполненных Подрядчиком работ и т.п. - до приемки работ Заказчиком несет
Подрядчик.
6. Порядок оплаты
6.1. Общая стоимость контракта определяется на основании технической
документации и составляет __________________________________________, НДС(18%)
_______________________.
6.2. Расчет за выполненные работы Заказчик производит после подписания акта и
счета-фактуры в течение 10 банковских дней.
7.Ответственность сторон
7.1. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту
Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от стоимости невыполненных
работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.2. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта
Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% контрактной
цены и возместить причиненные в результате этого убытки.
7.3. Подрядчик за предоставленные ненадлежащего качества материал и
оборудование для выполнения работ выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от
стоимости выполненных работ.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
контракту стороны несут ответственность в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.5. Вопросы, возникшие при исполнении настоящего контракта, решаются
сторонами в соответствии с его положениями и действующим законодательством РФ.
7.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного
Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении
Подрядчика в связи с исполнением настоящего контракта.
7.7. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и
оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования
предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых
работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам,
за которые отвечает другая сторона.
7.8. В том случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
контракта или не выполняет работу в сроки, предусмотренные настоящим контрактом,
Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков в
полном объеме.
7.9. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта,
решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном
суде Челябинской области.
7.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления
форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: катастрофы, стихийные бедствия,
военные действия, противоправные действия третьих лиц и решения органов
государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по контракту.
Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение
трех дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону
путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами.
Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на форс-мажор
впоследствии.
8. Срок действия контракта
8.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2010 года.
8.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон, или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Стороны имеют право одностороннего расторжения контракта в случае
систематического (два и более раза) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из сторон обязательств по настоящему контракту, а также в случае существенного
нарушения контракта одной из сторон.
8.4. В случае расторжения контракта по основаниям, указанным в п.8.2. и п.8.3.
настоящего контракта, сторона, решившая досрочно расторгнуть контракт, обязана
письменно известить об этом другую сторону.
8.5. При досрочном расторжении контракта, до приемки Заказчиком результата
работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата
незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в
письменной форме и подписываются обеими сторонами.
8.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Муниципальное общеобразовательное
«Средняя общеобразовательная
школа № 1 »
г.Южноуральск, ул.Куйбышева,33
тел: 8 (351-34)4-38-13, 4-34-33
ИНН 7424018149, КПП 742401001
УФК по Челябинской области
(Финансовое управление,
л/с 02005240010)
р/с 40204810600000000217
БИК 047501001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по
Челябинской области, г.Челябинск
л/с 035100512 «Б» в Финансовом
управлении администрации
Южноуральского городского округа
______________________________
______________________________
Директор МОУ СОШ № 1
_____________ /Ю.М. Бондаренко/
______________________________
______________/_______________/
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________