Муниципальный контракт № 5/001-2013

Муниципальный контракт № 5/001-2013
на выполнение работ по ремонту водопроводных сетей по ул.
Космонавтов, п. Чернь Чернского района Тульской области
п. Чернь
« 23 » мая 2013г.
Администрация муниципального образования Чернский район,
именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», далее «Заказчик», в
лице главы администрации Акатьева Николая Дмитриевича, действующего
на основании Устава муниципального образования, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетик", в лице
генерального директора Васюрина Дмитрия Петровича, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны»
с соблюдением требований
Федерального закона от 21.07.05г. №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и
Тульской области, на основании результатов размещения муниципального
заказа путем проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и
оценки КЗ от 13.05.2013г. № 0166300016613000016-П), реестровый номер
торгов 00101613-К, заключили настоящий муниципальный контракт (далее –
Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по
ремонту водопроводных сетей по ул. Космонавтов, п. Чернь в
соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно локальной смете
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1.
Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.
В случае привлечения субподрядных организаций подрядчик выступает в
роли генерального подрядчика в соответствии со статьей 706 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и
уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
2.1. Цена работ по Контракту составляет 238000,00 (двести тридцать
восемь тысяч) рублей, в том числе НДС1 18%- 36305,08рублей.
1
Для подрядчика с общим режимом налогообложения
Цена настоящего Контракта включает стоимость работ, материалов,
вывоз мусора, транспортных и иных расходов Подрядчика, а также уплату
всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других
обязательных платежей, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.2. Указанная цена Контракта является закрытой (твердой) т.е.
неизменной в течение всего срока действия Контракта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ и иных
условий исполнения Контракта.
2.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика с авансированием 30%, окончательный расчет
в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания акта приемки
выполненных работ (форма КС-2, КС-3). Датой оплаты считается дата
списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату
выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из
бюджета .
2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный Сторонами
акт приемки выполненных работ (форма №КС-2), справка о стоимости
выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счет на оплату и счет-фактура,
выставленные Подрядчиком.
2.5. Заказчик осуществляет финансирование работ по настоящему
Контракту за счет средств, предусмотренных на реализацию проекта
«Народный бюджет» - бюджет
Тульской области 95%, бюджет МО
Чернский район- 5%. Код бюджетной классификации 871-0502-6160501244-225.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: с момента
подписания настоящего Контракта в течение 30 календарных дней.
Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
3.2. Объект считается принятым от Подрядчика после подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ. (Приложение № 2).
На момент подписания настоящего Контракта дата окончания
работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения
сроков выполнения работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Качественно выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в
сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему,
утвержденной локальной сметой, действующим законодательством РФ в
области строительства и сдать объект Заказчику по акту - приемки
выполненных работ (приложение №2).
4.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметной
документацией, строительными нормами и правилами
– бесперебойное функционирование инженерных систем и
оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного
срока;
– устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и
в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в срок не более одного
месяца от даты их выявления.
4.1.3. Предоставить до начала работ Заказчику для ознакомления
перечень материалов и изделий по объекту, с указанием количества, фирмыпоставщика с приложением сертификатов соответствия, а так же поставить
на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие
изделия, строительную технику, инструмент с соответствующими
сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество.
4.1.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий,
предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и
технике безопасности, использованию земельного участка по целевому
назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Установить информационные щиты и временное освещение на период
выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства.
4.1.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной
безопасности, производственной санитарии.
4.1.6. Подрядчик обязан вывезти в 3-дневный срок со дня приемки
работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты,
материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения и
прилегающей территории. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в
места, установленные для этой цели за счет средств Подрядчика.
4.1.7. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у
третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их
проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести
ответственность перед третьими лицами.
4.1.8. Нести материальную ответственность за случайное уничтожение
и/или повреждение Объекта по вине подрядчика до получения разрешения на
ввод и передачи его в эксплуатацию.
4.1.9. Письменно известить Заказчика в 3-дневный срок о готовности
объекта к сдаче.
4.1.10. В случае если Подрядчик привлекает к выполнению работ
субподрядные организации и выступает в роли генерального подрядчика, он
обязан иметь свидетельство о допуске к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
субподрядчиками в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Контрактом.
4.1.11.Согласовывает с Заказчиком
привлечение субподрядных
организаций к выполнению работ.
4.1.12. В случае повреждения подрядчиком внешних инженерных сетей
и коммуникаций, принадлежащих третьим лицам при выполнении работ,
предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить
их за свой счет.
4.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях Контракта.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществлять контроль за объемами, качеством, стоимостью и
сроками выполнения работ в соответствии с локальной сметой, условиями
настоящего Контракта и действующего законодательства в РФ в области
строительства.
4.2.2. Производить приемку выполненных работ Подрядчиком по актам
согласно форм №КС-2 и №КС-3 и их оплату, в порядке, предусмотренном в
разделе 2 настоящего контракта при поступлении средств из
соответствующего бюджета.
4.2.3. Обеспечить подключение (врезку) к действующим инженерным
сетям.
4.2.4. Осуществлять оплату Подрядчику принятых выполненных работ
в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Беспрепятственного допуска ко всем видам работ в любое время
суток в течение всего периода выполнения работ.
4.3.2.
Контролировать
выполнение
работ
с
проведением
соответствующих обследований, при необходимости с привлечением
лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.
4.3.3. Полностью или частично приостанавливать работы на такие
периоды времени, которые считает необходимым по причине
неблагоприятных (не допустимых по требованию технических условий)
погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, при
отступлении от сметной документации, низком их качестве и нарушении
обязательных требований СНиП и других нормативных документов.
4.3.4. Назначать ответственного представителя Заказчика за
организацией работ по Объекту, за соблюдением технологии и качества
выполненных объемов работ, который с момента заключения Контракта
будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по
Объекту.
4.4. Подрядчик совместно с Заказчиком обязаны провести фотосъемку
ремонтируемого участка перед началом работ, во время проведения работ и
по окончанию работ;
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По окончании выполнения работ, локальной сметой (приложение
№ 1), для проведения приемки фактически выполненных работ Подрядчик
должен в течение 3 (трех) рабочих дней известить Заказчика о готовности к
сдаче выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их
приемка оформляется актом приемки выполненных работ (форма КС-2),
подписанным данными Сторонами.
Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем,
стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой
технической документацией, о чем Подрядчику выдается соответствующее
предписание, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, а акт
приемки выполненных работ не подписывается Заказчиком до устранения
выявленных нарушений.
В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия
качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего
Контракта, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до
момента устранения выявленных нарушений.
5.2. Приемка выполненных работ по Объекту осуществляется
приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком с участием представителей
Подрядчика и эксплуатационной организации.
5.3. По завершении всех работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно
известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных
работ, назначает проведение комиссии и обеспечивает участие в них
представителей Сторон и представителя организации, осуществляющей
технический надзор по Объекту.
Сдача Объекта Подрядчиком и его приемка оформляется актом
приемки Объекта в эксплуатацию, подписанным Сторонами.
5.4. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной
работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень
дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик
обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в акте.
В случае отказа Подрядчика от подписания акта о выявленных в ходе
приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их
устранения, Заказчиком в акте делается отметка об отказе Подрядчика от
его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки результатов
выполнения работ недостатков и сроках их устранения подписывается
Заказчиком.
5.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных
недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, пени, предусмотренных
Контрактом.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных
по настоящему Контракту работ в случае обнаружения недостатков,
которые исключают возможность использования ремонтируемого Объекта
по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.7. Приемка Объекта в эксплуатацию производится комиссией на
основании действующего законодательства с привлечением всех
заинтересованных сторон после устранения замечаний.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения работ в полном соответствии с локальной
сметой и действующего законодательства РФ в строительстве;
- бесперебойное функционирование при нормальной эксплуатации
Объекта.
- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных
работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной
эксплуатации объекта.
6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет
3(три) года с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ.
Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные
Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
Объем гарантий качества на выполненные работы составляет 100 %
(сто процентов).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине
Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. Заказчик, в случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных
обязательств, оставляет за собой право устранить дефекты, выявленные в
период гарантийного срока, самостоятельно, взыскав с Подрядчика полную
стоимость устраненных дефектов, расходы, связанные с выявлением
устранением дефектов, и штраф, в размере 50% от их стоимости.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен
быть извещен о недостатках Объекта.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Контракта и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени
действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно
влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось
невозможным
вследствие
возникновения
обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе
потребовать уплату пени.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере 1/300
(одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик
взыскивает пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
Размер такой пени устанавливается в размере 1 % от суммы
недовыполненной стоимости работ.
Уплата пени не освобождает Подрядчика от уплаты предусмотренного
настоящим Контрактом штрафа за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств.
8.4. За неисполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту, Муниципальный заказчик взыскивает штраф в размере 10 % от
цены Контракта.
Выплата штрафа не освобождает Подрядчика от уплаты предусмотренной
настоящим Контрактом пени за просрочку в исполнении своих обязательств.
8.5. Выплата пени и штрафа не освобождает Подрядчика от
исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
8.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
порядка исполнения настоящего Контракта. Оглашение сведений по данному
Контракту, а также передача третьим лицам может производиться только по
взаимному письменному согласию сторон.
8.7. Подрядчик обязан выплатить Муниципальному заказчику пени,
штраф в размере, установленном настоящим Контрактом, в срок не позднее
10 (десяти) банковских дней со дня получения письменной претензии
Государственного заказчика.
8.8. За несвоевременное освобождение ремонтируемой территории от
принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или
строительного мусора Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику
пени в размере 1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
8.9. Подрядчик освобождается от уплаты пени, штрафа по
настоящему Контракту, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине Муниципального заказчика.
8.10. Подрядчик несёт полную ответственность, в том числе
имущественную, за реализацию предусмотренных проектных решений, за
нарушение условий выполнения работ, за качество и объем выполненных
работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
8.11. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед
Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств привлекаемыми к выполнению работ по настоящему Контракту
субподрядчиками.
8.12. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим
Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
9.1. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение
условий Контракта, указанных в части 5 статьи 9 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных частями 6 - 6.7 и 8.1 статьи 9
данного Федерального закона.
Изменение существенных условий Контракта не допускается.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме
и подлежат регистрации в реестре контрактов в установленном порядке
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были
урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
10.2. В случае наличия споров, разногласий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить
претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему
Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней со дня ее получения.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом Тульской области.
10.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним
применяется законодательство Российской Федерации.
11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае расторжения настоящего Контракта, стоимость работ,
выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Контракта, если их качество
удовлетворяет требованиям Заказчика и ими приняты.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать
каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам
сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную
деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с
письменного согласия Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу,
касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети
Интернет без письменного разрешения Заказчика.
12.2. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие
геологический или археологический интерес, которые будут найдены в ходе
проведения работ, не являются собственностью Подрядчика и подлежат
передаче Заказчику.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
13.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня исполнения Контракта,
расторжения контракта направляет через официальный сайт сведения об
исполнении (о расторжении) Контракта для включения их в реестр
контрактов.
Сведения, направляемые в реестр контрактов через официальный сайт,
подписываются электронной подписью уполномоченного лица Заказчика.
13.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения к настоящему Контракту:
Приложение №1. Локальная смета;
Приложение №2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.
12. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:
Администрация МО Чернский район
Почтовый адрес: 301090 п. Чернь ул. Ленина,
д. 25.
Банковские реквизиты ИНН 7135037640,
КПП 713501001,
ОГРН 1067151003248,
Р/с 40204810900000000186 ГРКЦ ГУ Банка
России по Тульской области г. Тула
БИК 047003001
Подрядчик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Теплоэнергетик»
Почтовый адрес: 300034 г. Тула, ул.
Революции, д.35-а
Банковские реквизиты: ИНН 7106506960,
КПП 710601001,
р/с 40702810302100002574
корр/с 30101810300000000718
в банке Тульский филиал «НОМОСБАНКА» (ОАО) г. Тула
БИК 047003718
Глава администрации
МО Чернский район
____________________ Н.Д. Акатьев
МП
Генеральный директор
ООО «Теплоэнергетик»
_________________ Д.П. Васюрин
МП
к муниципальному контракту
№ ___ от «___» ________ 2013г.
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
П. Чернь
«__»_________2013г.
1.1. Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________ от
имени Муниципального заказчика, с одной стороны,
__________________________________, от имени Подрядчика, с другой
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с
Контрактом от «_» _________20__г. №____:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Муниципальный заказчик, приняли результаты работ в
форме:__________________________________________________________
(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику)
3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта.
Муниципальный заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или
других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.
4) Общая стоимость выполненных работ составляет
__________________, включая НДС2 в сумме ___________________________
5) В соответствии с обязательствами по Контракту Муниципальный
заказчик оплатит Подрядчику сумму _________________________________
От имени Муниципального заказчика
От имени Подрядчика
2
Для подрядчика с общим режимом налогообложения