Проект контракта - Официальный сайт муниципального

Муниципальный контракт N __
на изготовление и монтаж детского оборудования по адресу: г. Петродворец,
ул. Шахматова, д.6/1
Санкт-Петербург
«____»________ 2007 года
Местная администрация муниципального образования город Петергоф, именуемая в
дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице главы муниципального образования город Петергофглавы местной администрации Барышникова М. И., действующего на основании
_________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем
“ПОДРЯДЧИК”,
в лице _______________________________., действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о
нижеследующем.
1 . Предмет контракта.
1.1 «Подрядчик» по заданию «Заказчика» принимает на себя обязательства на выполнение
работ по изготовлению и монтажу детского оборудования по адресу:
г. Петродворец, ул. Шахматова, д.6/1
1.2. «Подрядчик» выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном
порядке сметой, а также условиями настоящего контракта.
1.3. Контракт заключен по результатам конкурсного отбора Подрядчика, проведенного
Заказчиком (протокол № ____ от _________.2007г.)
2. Сроки выполнения работ.
2. Сроки выполнения работ по Контракту
2.1 Сроки выполнения работ:
Начало: с момента подписания контракта
Окончание: октябрь 2007 г.
2.2 Срок действия контракта с момента подписания до 31 декабря 2007 года, что
не влечет за собой прекращение срока действия гарантийного срока, установленного
разделом 9 контракта.
2.3 Дата фактического окончания работ определяется датой подписания Акта
сдачи-приемки работы приемочной комиссией.
2.4. Ответственность за нарушение срока выполнения работы несет Подрядчик,
если иное не определено настоящим Контрактом.
3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты.
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту твердая и составляет:
____________________ в т. ч. НДС 18% и определяется сметой на выполнение работ.
3.2. Оплата за фактически выполненные объемы работ производится «Заказчиком»
после предъявления «Подрядчиком» счета и акта выполненных работ, подписанного
техническим надзором, назначенным Заказчиком.
3.3. Оплата производится за счет средств Целевой субвенции бюджету МО г.
Петергоф на выполнение муниципальной программы «Расходы на создание зон отдыха
на территории муниципального образования» на 2007 год в безналичном порядке.
3.4. В случае выявления ответственным представителем Заказчика несоответствия
сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в акте выполненных
работ, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим
контрактом, Заказчик в течение трех рабочих дней по обнаружении данного
несоответствия уведомляет об этом «Подрядчика». Акт выполненных работ
подписывается Заказчиком после внесения в него соответствующих изменений.
3.5. Объемы работ, выполненные «Подрядчиком» с отклонениями от
документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не
подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.
4. Права и обязанности «Подрядчика».
При выполнении работ по настоящему контракту «Подрядчик»:
4.1.В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего контракта, выполняет за
свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) в
установленный контрактом срок, а при необходимости и привлеченными силами, работы,
указанные в пункте 1.1. контракта в соответствии с условиями контракта, технической
документацией и сметой.
4.2. Несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон
строительных нормах и правилах.
4.3. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные
контрактом сроки.
4.4. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы,
оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их
приемку, разгрузку и складирование.
4.5. Гарантирует их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или
других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по
требованию «Заказчика» представляет ему все эти документы.
4.6.Наносит на смонтированном по заданию «Заказчика» детском оборудовании
надпись: «Заказчик МО г. Петергоф». Надпись выполняется контрастным цветом на
видном месте.
4.7. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных
мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во
время производства работ.
4.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными
от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их
своевременную уборку.
4.9. До приемки объекта «Подрядчик» несет риск его случайной гибели или
случайного повреждения объекта, составляющего предмет данного контракта.
4.10 Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования,
строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и
приемки объекта.
4.11. Вывозит с площадок строительный мусор до подписания акта о приемке
законченных капитальным ремонтом объектов. В 10-дневный срок после подписания акта
вывозит с территории принадлежащее ему имущество.
4.12. Несет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного
контракта.
5. Права и обязанности «Заказчика».
При выполнении настоящего контракта «Заказчик»:
5.1. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор,
назначив своего ответственного представителя.
5.2 Оплачивает выполненные «Подрядчиком» работы на условиях настоящего
контракта и принятые ответственным представителем «Заказчика» по акту приемки.
5.3 «Заказчик» вправе приостановить работы, если «Подрядчик» выполняет их с
нарушением утвержденной документации, до устранения отступлений.
5.4 Не производить оплату выполненных работ при выявлении дефектов,
отступлений от утвержденной документации или причиненном ущербе .
5.5. Несет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного контракта.
6. Производство работ.
6.1. «Заказчик» и «Подрядчик» назначают своих уполномоченных представителей.
Уполномоченный представитель «Заказчика» (технадзор) совместно с
представителем «Подрядчика» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет
технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку
соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования условиям
контракта и проектной документации.
Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем
видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
6.2. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на
объекте и его соблюдение осуществляет «Подрядчик». Он же обеспечивает общий
порядок на площадках.
6.3. За два рабочих дня до начала приемки скрытых работ «Подрядчик» письменно
информирует об этом технический надзор «Заказчика».
Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», или он не был
информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и
указанию «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем
восстановить ее.
6.4. В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные
работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в
кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества. Если «Подрядчик» в установленный срок не
исправит некачественно выполненные работы, «Заказчик» вправе привлечь других лиц
для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных «Подрядчиком»
работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются
«Подрядчиком».
7. Сдача и приемка работ.
7.1. Приемка установленного детского оборудования осуществляется в
соответствии со ВСН 42-85(р).
7.2. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта
приемочной комиссией. После этого «Подрядчик» освобождается от ответственности за
его сохранность.
7.3. При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в
выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и
недоделок и сроки их устранения «Подрядчиком». «Подрядчик» обязан устранить
все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте,
обеспечив при этом сохранность объекта.
7.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех
работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и
недоделок .
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Надлежащим подтверждением является
справка, выданная уполномоченным органом.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не
могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми
являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные
обстоятельства.
8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. контракта, сторона,
которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в
трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
8.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие контракта
приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
9. Гарантии качества.
9.1. «Подрядчик» гарантирует достижение установленным оборудованием
указанных в технической документации и СНиП показателей, в том числе качества работ
и материалов и возможность его эксплуатации.
9.2. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах _______лет гарантийного срока с даты подписания акта о приемке
установленного оборудования, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по
настоящему контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической
документации и СНиП, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями,
ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ
непригодным для нормальной эксплуатации, «Заказчик» должен письменно заявить о них
«Подрядчику» с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от
«Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков.
9.4. Течение гарантийного срока прерывается на весь период устранения
недостатков, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня
устранения их «Подрядчиком».
9.5. В случае обнаружения «Заказчиком» недостатков результатов работ по
истечении гарантийного срока, но в пределах трех лет с момента, когда результат работ
был принят или должен был быть принят «Заказчиком», «Подрядчик» несет
ответственность, если « Заказчик» докажет, что недостатки возникли до передачи
результатов работ «Заказчику» или по причинам, возникшим до этого момента.
10. Ответственность сторон и иные последствия обязательств.
10.1. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств,
предусмотренных настоящем контрактом, стороны несут ответственность в соответствии
с действующим Законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования
Центрального
Банка
Российской
Федерации.
Подрядчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10.2.Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в
натуре.
11. Расторжение контракта.
11.1. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть
контракт
и
потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих
случаях:
задержки «Подрядчиком» начала выполнения работ более чем на 10 рабочих дней по
причинам, не зависящим от «Заказчика»;
- задержки «Подрядчиком» хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания
работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на 30 дней;
- нарушения «Подрядчиком» условий контракта, ведущих к снижению качества работ,
предусмотренных проектом и СНиП;
- аннулирование или истечение срока действия лицензии на строительную деятельность,
либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках
действующего
законодательства, лишающие «Подрядчика» права на производство работ.
11.2. «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» расторжения контракта в
следующих случаях:
- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от
«Подрядчика», на срок, превышающий 30 дней.
- утраты «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования ремонта.
11.3. При расторжении контракта по совместному решению «Заказчика» и
«Подрядчика» незавершенный ремонтом объект передается «Заказчику», который
оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими
совместно.
11.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положениям настоящей
статьи, направляет письменное уведомление в срок 5-ти рабочих дней другой стороне, с
указанием основания расторжения договора. Контракт подряда расторгается в
установленном законом порядке.
-
12. Особые условия.
12.1. «Заказчик» и «Подрядчик» должны принимать участие в работе по
проведению
контрольного обмера «Заказчиком» или уполномоченными на это организациями и
службами на объекте, который является предметом настоящего контракта.
12.2. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или
принятым к оплате актам «Подрядчика», «Заказчик» уменьшает на сумму завышения
принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных
«Подрядчиком» сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от
«Подрядчика».
13. Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются
действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта и в
течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному
согласию и
урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может
быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в установленном порядке. Все претензии по выполнению условий настоящего
контракта (Акты о нарушении этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной
форме и направляться контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.
13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
13.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, которые хранятся каждой из сторон.
13.5. Во всем остальном, не оговоренном настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством.
14. Местонахождение и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Местная
администрация
муниципального
образования город Петергоф
198510, г. Петродворец, ул. Самсониевская, д.3
тел \факс 450-60-36
ИНН 7819019670, КПП 781901001, ОКАТО
40290501000, ОКПО 46894273
УФК по г. Санкт-Петербургу (МА г. Петергоф,
л/счет № 02984092010)
Счет № 40204810100000000209
В ГРКЦ ГУ Банка России по
г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
ПОДПИСИ СТОРОН:
от Заказчика:
Глава муниципального образования
город Петергоф-глава местной
администрации
от Подрядчика:
_________________ Барышников М.И.
____________________
МП
МП