ДОГОВОР № г. Уфа «____» ______ 2014 Во исполнение

ДОГОВОР №
г. Уфа
«____» _________ 2014
Во исполнение Договора № 208/06-13 по разработке проектной и рабочей документации для
объекта:
«Развитие
инфраструктуры
отгрузки
товарных
автомобильных
топлив
ЗАО «Антипинский НПЗ» от 26.09.2013 и Дополнительного соглашения № 1 от 22.08.2014 к
Договору № 208/06-13 от 26.09.2013 между Государственным унитарным предприятием «Институт
нефтехимпереработки Республики Башкортостан» (ГУП ИНХП РБ) и Закрытым акционерным
обществом «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (ЗАО «Антипинский НПЗ»),
Государственное унитарное предприятие «Институт нефтехимпереработки Республики
Башкортостан» (ГУП ИНХП РБ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
Теляшева Эльшада Гумеровича, действующего на основании Устава с одной стороны и,
___________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице
____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны
(далее при совместном упоминании именуемые – «Стороны»), заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Разработка проектной и
рабочей документации систем охраны и видеонаблюдения эстакады факельного хозяйства по
проекту «Развитие инфраструктуры отгрузки товарных автомобильных топлив
ЗАО «Антипинский НПЗ» (далее - «Работы») и сдать результат Работ Подрядчику, а Подрядчик
обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2.Требования Подрядчика к Работам, выполняемым Субподрядчиком в рамках Договора,
оговорены в Изменении № 1 к Заданию на проектирование (Приложение № 1, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора) и Технических требованиях (Приложение № 3,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
1.3.В случаях ввода в действие новой нормативно-технической документации или внесения
изменений в действующую нормативно-техническую документацию, оказывающих влияние на
исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, Подрядчик и Субподрядчик обязаны
оценить данное влияние на стоимость Работ и сроки их выполнения и оформить, при необходимости,
Дополнительное соглашение в соответствии с положениями настоящего Договора.
2. Срок выполнения Работ
2.1. Содержание и срок выполнения Субподрядчиком Работы определены в Календарном
плане (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
3. Права и обязанности Сторон
3.1 .Подрядчик обязан:
3.1.1. Передать, до начала Работ, Субподрядчику исходные данные, необходимые для выполнения
Работ по настоящему Договору в полном объеме.
3.1.2. Предоставлять необходимую Субподрядчику информацию, необходимость в которой возникла
в ходе выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.3. В случае необходимости выдать в установленном порядке пропуска персоналу Субподрядчика
на объект для выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.4. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.1.5.Оказать содействие Субподрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях,
предусмотренных в настоящем Договоре.
3.1.6.Направить Субподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Работ в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты его подписания.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Субподрядчик обязан:
3.3.1.Выполнить Работы в соответствии с согласованным с Подрядчиком Изменением № 1 к Заданию
на проектирование (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и
передать Подрядчику результаты Работ в предусмотренный Договором срок.
от Подрядчика _____________
1
от Субподрядчика _____________
3.3.2.Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Субподрядчика ошибки в
выполненных Работах.
3.3.3.Незамедлительно информировать Подрядчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работы.
3.3.4.Обеспечить конфиденциальность ведений, касающихся хода исполнения настоящего Договора и
полученных результатов.
3.3.5.Обеспечить при проведении Работ соблюдение обязательных требований законодательства в
области промышленной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарной
безопасности, а также других требований и условий, предусмотренных Договором.
3.4. Субподрядчик вправе:
3.4.1. По письменному согласованию с Подрядчиком, привлекать для выполнения определенных
видов Работ субподрядные организации, с сохранением за собой всей ответственности перед
Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение Работ этими субподрядными
организациями, а также за координацию их деятельности.
3.4.2. По письменному согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную Работу в целом и ее
отдельные этапы.
4. Права Сторон на результаты Работ
4.1. Право собственности на полученные в соответствии с Договором результаты Работы
принадлежит Подрядчику с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ по настоящему
Договору.
5. Сдача и приемка Работ
5.1. Передача результатов Работ по настоящему Договору осуществляется сопроводительным
письмом Субподрядчика с двумя экземплярами Акта приема-передачи выполненных Работ.
Подрядчик подписывает Акт приема-передачи выполненных Работ и направляет подписанный Акт
приема-передачи Субподрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения результата
Работ.
5.2.По окончании выполнения Работ (этапа Работ) Субподрядчик направляет Подрядчику
результат Работ (этапа Работ), оформленный в установленном порядке, в количестве 5 (Пяти)
экземпляров на бумажном носителе и в 2 (Двух) экземплярах на магнитном носителе в не
редактируемом формате PDF.
5.3. Вместе с результатом Работ (этапа Работ) Субподрядчик передает Подрядчику
оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки Работ в 2 (Двух) экземплярах. Все первичные
учетные документы, составляемые во исполнение обязательств по настоящему Договору, должны
отвечать требованиям Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.4. Подрядчик обязан рассмотреть полученную от Субподрядчика документацию и, в
течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения результатов Работ от Субподрядчика,
подписать Акт сдачи-приемки Работ, либо направить мотивированный отказ от приемки Работ.
Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие ее Заданию на
проектирование (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
5.5. Мотивированный отказ предоставляется Подрядчиком Субподрядчику в письменном
виде и должен содержать указание на недостатки результатов Работ, включая ошибки, со ссылками
на пункты Технического задания, исходных данных Подрядчика, законодательства и обязательной
для применения нормативно-технической документации, действующих на территории Российской
Федерации.
5.6. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Субподрядчик в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента получения письменного уведомления об отказе направляет письменный
ответ с уведомлением о согласии на внесение изменений в документацию и срока повторного
предоставления Подрядчику результатов Работ для приемки.
5.7. В случае разногласий по техническим решениям, объемам работ, включенных в
подлежащую приемке документацию, и/или по срокам внесения изменений, Стороны рассматривают
разногласия на техническом совещании, либо по взаимному согласию привлекают экспертную
организацию.
5.8. Протокол технического совещания, подписанный представителями обеих Сторон, либо
заключение экспертной организации является основанием для внесения изменений в результат Работ.
5.9. Затраты на оплату услуг экспертной организации по рассмотрению разногласий
возмещаются Стороной, допустившей необоснованные разногласия.
от Подрядчика _____________
2
от Субподрядчика _____________
5.10. После внесения необходимых изменений в документацию Субподрядчик направляет
Подрядчику результат Работ в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора и Подрядчик в течение
5 (Пяти) рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки Работ.
5.11. Если в процессе выполнения Работы выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Субподрядчик
обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих
дней после приостановления Работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.
5.12. Подрядчик, принявший результат Работ, в том числе результат этапа Работ, без
проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при
обычном способе ее приемки.
6. Стоимость Работ и порядок расчетов
6.1. Стоимость Работ по настоящему Договору в соответствии с Календарным планом
(Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) составляет 871 465,00
(Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек) рублей, в том числе
НДС 18% - 132 935,34 (Сто тридцать две тысячи девятьсот тридцать пять рублей 34 копейки) рублей.
В случае, если во время действия настоящего Договора произойдет изменение действующего
налогового или иного законодательства Российской Федерации, в том числе изменение расчетного
коэффициента инфляции, определяемого Росстроем Российской Федерации, существенно влияющие
на стоимость Работ по настоящему Договору (более чем на 15%), Стороны рассмотрят возможность
изменения (индексации) стоимости Работ по настоящему Договору, указанной в абзаце первом п. 6.1.
настоящего Договора.
6.2. Стоимость Работ может быть изменена по письменному соглашению Сторон, либо в
случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, касающегося отношения
Сторон по настоящему Договору.
6.3. Расчет за выполненные по настоящему Договору Работы (этапы Работ) производится в
течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по
выполненному этапу, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату и счетафактуры, но не ранее получения денежных средств от ЗАО «Антипинский НПЗ».
6.5. Расчеты между Сторонами по настоящему Договору производятся перечислением
денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
6.6. Датой исполнения денежного обязательства Подрядчика по Договору считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Договором.
7.2. За нарушение сроков выполнения Работы по вине Субподрядчика он обязан по
требованию Подрядчика уплатить неустойку (пени) в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых
процента) от цены несвоевременно выполненного этапа Работ за каждый день просрочки, но не более
10% (Десяти процентов) от стоимости соответствующего этапа Работ.
7.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик обязан по требованию
Субподрядчика уплатить неустойку (пени) в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых процента) от
цены несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти
процентов) от стоимости этих Работ.
7.4. В случае не устранения Субподрядчиком собственными силами и средствами в
установленный срок выявленных недостатков, Подрядчик вправе:
за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, с отнесением затрат, понесенных при
устранении недостатков, на счет Субподрядчика, в том числе путем удержания денежных средств из
сумм, причитающихся Субподрядчику по Договору;
соразмерно уменьшить установленную настоящим Договором стоимость Работ;
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а также взыскать неустойку в
соответствии с п. 7.2 настоящего Договора.
7.5. Общий размер ответственности Сторон по настоящему Договору не может превышать
10 % (Десяти процентов) от общей стоимости Работ по Договору.
от Подрядчика _____________
3
от Субподрядчика _____________
7.6. Указанные в настоящей статье Договора санкции считаются начисленными с момента
письменного признания Стороной, нарушившей обязательства, соответствующего требования
претензии (в полной сумме или частично). В случае взыскания Стороной санкций в судебном
порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. Санкция
за нарушение договорного обязательства не начисляется, если обращение с претензией за взысканием
санкции по Договору не производилось.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийные бедствия, массовые гражданские
беспорядки, решения, а также принудительные действия органов государственной власти), если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Указанные
обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами компетентных органов.
После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны исполнить свои
обязательства в соответствии с условиями Договора. Изменения в налоговом законодательстве не
являются форс-мажорным обстоятельством.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по
Договору вследствие непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента их наступления. Срок исполнения обязательств в этом случае отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действует непреодолимая сила.
8.3. В случае длительности обстоятельств непреодолимой силы более 2 (Двух) месяцев
Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора,
либо о его расторжении.
9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Договор считается заключенным с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон Договора и приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора.
10. Изменение и расторжение Договора
10.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не
предусмотрено законом или Договором.
10.2. В случае если возникла невозможность выполнить Работы по любым основаниям, в
том числе вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также в
случае расторжения настоящего Договора по любым основаниям, но часть Работ была выполнена, то
составляется Акт «бросовых работ» и Подрядчик оплачивает Субподрядчику выполненные Работы,
согласно Акту «бросовых работ».
10.3. Подрядчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от
исполнения Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части
Работы, выполненной до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора.
Оплате подлежит часть Работы, выполнение которой документально подтверждено.
10.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора до сдачи результата Работ или
этапа Работ, Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем
извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора, письменно согласуют протоколом цену
части Работ, выполненной Субподрядчиком до получения указанного извещения.
10.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора до сдачи результата Работ или
этапа Работ, Стороны проводят окончательные расчеты в срок 20 (Двадцать) календарных дней с
момента подписания протокола согласования цены части Работ, либо заключения экспертной
организации об объеме и цене выполненной части Работ.
11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Стороны обязуются принимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров.
Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий
- 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения претензии. Разногласия, по которым
Стороны не придут к согласию, передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения
истца.
от Подрядчика _____________
4
от Субподрядчика _____________
12.
Заключительные положения
12.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать (уступать, переводить) третьим лицам свои
права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
12.3. Право лица на совершение юридически значимых действий с каждой Стороны
подтверждается предоставлением копии устава или доверенности.
12.4. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют
силу.
12.5. Если одно или несколько положений настоящего Договора недействительны или
становятся недействительными, то это не влияет на юридическую силу остальных положений
Договора. Вместо недействительного положения принимается то, которое в экономическом плане в
наибольшей степени отвечает интересам Сторон, если бы им было известно о недействительности
аннулируемых положений.
Обе Стороны обязаны согласовывать между собой новые формулировки заменяемых положений.
12.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
12.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
12.7.1.Календарный план (Приложение № 1);
12.7.2.Протокол согласования договорной цены (Приложение № 2).
Подрядчик:
ГУП ИНХП РБ
Юридический (фактический) адрес:
450065, Республика Башкортостан г. Уфа,
ул. Инициативная, д.12
Тел. (347) 242-25-11, 295-91-11,
Факс (347) 243-31-16, 260-80-72
ИНН 0277006059
КПП 027701001, КПП 025250001
ОГРН 1030204438956
р/с 40602810006000107259
Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
Подрядчик
Директор
__________________ Э.Г.Теляшев
М.П.
от Подрядчика _____________
5
от Субподрядчика _____________
Календарный план работ
Развитие инфраструктуры отгрузки товарных автомобильных топлив
ЗАО «Антипинский НПЗ»
№
этапа
Сроки выполнения
Наименование этапа
Начало
Окончание
Стоимость этапа,
руб. с НДС 18%
1.
Система охраны и видеонаблюдения
эстакады факельного хозяйства
1.1
Проектная документация
26.08.2014
26.09.2014
348 586
1.2
Рабочая документация
15.09.2014
30.10.2014
522 879
ИТОГО:
871 465
Подрядчик
Директор
__________________ Э.Г.Теляшев
М.П.
от Подрядчика _____________
6
от Субподрядчика _____________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Подрядчика директор ГУП ИНХП РБ Теляшев Эльшад
Гумерович и от лица Субподрядчика _______________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто
соглашение о величине договорной цены на выполнение работы: «Разработка проектной и рабочей
документации систем охраны и видеонаблюдения эстакады факельного хозяйства по проекту
«Развитие инфраструктуры отгрузки товарных автомобильных топлив ЗАО «Антипинский НПЗ» в
сумме 871 465,00 (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек)
рублей, в том числе НДС 18% - 132 935,34 (Сто тридцать две тысячи девятьсот тридцать пять рублей
34 копейки) рублей.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Подрядчиком и Субподрядчиком.
Подрядчик
Директор
__________________ Э.Г.Теляшев
М.П.
от Подрядчика _____________
7
от Субподрядчика _____________