ДОГОВОР № ______ г. Уфа «____» ______ 2014 Во исполнение

ДОГОВОР № ____________
г. Уфа
«____» _________ 2014
Во исполнение Договора № 208/06-13 по разработке проектной и рабочей документации для
объекта:
«Развитие
инфраструктуры
отгрузки
товарных
автомобильных
топлив
ЗАО «Антипинский НПЗ», заключенного 26.09.2013 между Государственным унитарным
предприятием «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан» (ГУП ИНХП РБ) и
Закрытым
акционерным
обществом
«Антипинский
нефтеперерабатывающий
завод»
(ЗАО «Антипинский НПЗ»),
Государственное унитарное предприятие «Институт нефтехимпереработки Республики
Башкортостан» (ГУП ИНХП РБ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
Теляшева Эльшада Гумеровича, действующего на основании Устава с одной стороны и,
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в
лице ________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны
(далее при совместном упоминании именуемые – «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее
по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы: разработка и согласование в ФАУ
«Главгосэкспертиза России» раздела проектной документации «Раздел 12. Часть 1. Книга 2. Перечень
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений» по проекту «Развитие инфраструктуры отгрузки
товарных автомобильных топлив ЗАО «Антипинский НПЗ» (далее - «Работы») и сдать результат
Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную
Договором цену.
1.2. Требования Подрядчика к Работам, выполняемым Субподрядчиком в рамках Договора,
оговорены в Письме №738 от 29.09.2014 (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью
настоящего Договора).
1.3. В случаях ввода в действие новой нормативно-технической документации или внесения
изменений в действующую нормативно-техническую документацию, оказывающих влияние на
исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, Подрядчик и Субподрядчик обязаны
оценить данное влияние на стоимость Работ и сроки их выполнения и оформить, при необходимости,
Дополнительное соглашение в соответствии с положениями настоящего Договора.
2.
Срок выполнения Работ
2.1. Содержание и срок выполнения Субподрядчиком Работы указаны в Календарном плане
выполнения работ (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
3.
Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Передать, до начала Работ, Субподрядчику исходные данные, необходимые для выполнения
Работ по настоящему Договору в полном объеме.
3.1.2. Предоставлять необходимую Субподрядчику информацию, необходимость в которой возникла
в ходе выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.3. В случае необходимости выдать в установленном порядке пропуска персоналу Субподрядчика
на объект для выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.4. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.1.5. Оказать содействие Субподрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях,
предусмотренных в настоящем Договоре.
3.1.6. Направить Субподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Работ в течение 5 (Пяти)
календарных дней с даты его подписания.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Субподрядчик обязан:
От Подрядчика ______________
1
от Субподрядчика _______________
3.3.1. Выполнить Работы в соответствии с Письмом №738 от 29.09.2014 (Приложение № 1,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и передать Подрядчику их результаты в
предусмотренный Договором срок.
3.3.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Субподрядчика ошибки в
выполненных Работах.
3.3.3. Незамедлительно информировать Подрядчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работы.
3.3.4. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода исполнения настоящего Договора
и полученных результатов.
3.3.5. Обеспечить при проведении Работ соблюдение обязательных требований законодательства в
области промышленной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарной
безопасности, а также других требований и условий, предусмотренных Договором.
3.4. Субподрядчик вправе:
3.4.1. По письменному согласованию с Подрядчиком, привлекать для выполнения определенных
видов Работ субподрядные организации, с сохранением за собой всей ответственности перед
Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение Работ этими субподрядными
организациями, а также за координацию их деятельности.
3.4.2. По письменному согласованию с Подрядчиком досрочно сдать выполненную Работу в целом и
ее отдельные этапы.
4.
Права Сторон на результаты Работ
4.1. Право собственности на полученные в соответствии с Договором результаты Работы
принадлежит Подрядчику с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ по настоящему
Договору.
5.
Сдача и приемка Работ
5.1. Передача результатов Работ по настоящему Договору осуществляется сопроводительным
письмом Субподрядчика с двумя экземплярами Акта приема-передачи выполненных Работ.
Подрядчик подписывает Акт приема-передачи выполненных Работ и направляет подписанный Акт
приема-передачи Субподрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта.
5.2. По окончании выполнения Работ (этапа Работ) Субподрядчик направляет Подрядчику результат
Работ (этапа Работ), оформленный в установленном порядке, в количестве 5 (Пяти) экземпляров на
бумажном носителе и в 2 (Двух) экземплярах на магнитном носителе в не редактируемом формате
PDF.
5.3. Вместе с результатом Работ (этапа Работ) Субподрядчик передает Подрядчику оформленный со
своей стороны Акт сдачи-приемки Работ в 2 (Двух) экземплярах. Все первичные учетные документы,
составляемые во исполнение обязательств по настоящему Договору, должны отвечать требованиям
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.4. Подрядчик обязан рассмотреть полученную от Субподрядчика документацию и, в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с даты получения результатов Работ от Субподрядчика, подписать Акт
сдачи-приемки Работ, либо направить мотивированный отказ от приемки Работ, но не ранее
получения денежных средств от ЗАО «Антипинский НПЗ».
5.5. В случае мотивированного отказа от приемки Работ Субподрядчик обязан безвозмездно и в
установленные Подрядчиком сроки устранить замечания Подрядчика к результату Работ.
5.6. После внесения необходимых изменений в документацию Субподрядчик направляет Подрядчику
результат Работ в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора и Подрядчик в течение 7 (Семи)
рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки Работ.
5.7. Если в процессе выполнения Работы выясняется неизбежность получения отрицательного
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Субподрядчик обязан
приостановить ее, поставив об этом в известность Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней
после приостановления Работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.
5.8. Подрядчик, принявший результат Работ, в том числе результат этапа Работ, без проверки, не
лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном
способе ее приемки.
От Подрядчика ______________
2
от Субподрядчика _______________
6.
Стоимость Работ и порядок расчетов
6.1. Стоимость Работ по настоящему Договору в соответствии с Протоколом согласования
договорной цены (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора)
составляет 325 000,00 (Триста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18% 49 576,27 (Сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 27 копеек) рублей.
В случае, если во время действия настоящего Договора произойдет изменение действующего
налогового или иного законодательства Российской Федерации, в том числе изменение расчетного
коэффициента инфляции, определяемого Росстроем Российской Федерации, существенно влияющие
на стоимость Работ по настоящему Договору (более чем на 15%), Стороны рассмотрят возможность
изменения (индексации) стоимости Работ по настоящему Договору, указанной в абзаце первом п. 6.1.
настоящего Договора.
6.2. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
выплачивает аванс в размере 50% (Пятьдесят процентов) от стоимости Работ по Договору, что
составляет 162 500,00 (Сто шестьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе
НДС 18% - 24 788,14 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь рублей 14 копеек)
рублей. Авансовый платеж засчитывается пропорционально стоимости этапов Работ.
6.3. Стоимость Работ может быть изменена по письменному соглашению Сторон, либо в случае
изменения действующего законодательства Российской Федерации, касающегося отношения Сторон
по настоящему Договору.
6.4. Расчет за выполненные по настоящему Договору Работы (этапы Работ) производится в течение
60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ по
выполненному этапу, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату и счетафактуры, но не ранее получения денежных средств от ЗАО «Антипинский НПЗ».
6.5. Расчеты между Сторонами по настоящему Договору производятся перечислением денежных
средств на расчетный счет Субподрядчика.
6.6. Датой исполнения денежного обязательства Подрядчика по Договору считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
7.
Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
7.2. За нарушение сроков выполнения Работы по вине Субподрядчика он обязан по требованию
Подрядчика уплатить неустойку (пени) в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от цены
несвоевременно выполненного этапа Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти
процентов) от стоимости соответствующего этапа Работ.
За нарушение сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик обязан по требованию Субподрядчика
уплатить неустойку (пени) в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от цены
несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов)
от стоимости этих Работ.
7.3. В случае не устранения Субподрядчиком собственными силами и средствами в установленный
срок выявленных недостатков, Подрядчик вправе:
- за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, с отнесением затрат, понесенных при
устранении недостатков, на счет Субподрядчика, в том числе путем удержания денежных средств из
сумм, причитающихся Субподрядчику по Договору;
- соразмерно уменьшить установленную настоящим Договором стоимость Работ;
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а также взыскать неустойку в
соответствии с п. 7.2 настоящего Договора.
7.4. Общий размер ответственности Сторон по настоящему Договору не может превышать 10%
(Десяти процентов) от общей стоимости Работ по Договору.
7.5. Указанные в настоящей статье Договора санкции считаются начисленными с момента
письменного признания Стороной, нарушившей обязательства, соответствующего требования
претензии (в полной сумме или частично). В случае взыскания Стороной санкций в судебном
порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. Санкция
за нарушение договорного обязательства не начисляется, если обращение с претензией за взысканием
санкции по Договору не производилось.
От Подрядчика ______________
3
от Субподрядчика _______________
8.
Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых событий (стихийные бедствия, массовые гражданские
беспорядки, решения, а также принудительные действия органов государственной власти), если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Указанные
обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами компетентных органов.
После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны исполнить свои
обязательства в соответствии с условиями Договора. Изменения в налоговом законодательстве не
являются форс-мажорным обстоятельством.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по
Договору вследствие непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента их наступления. Срок исполнения обязательств в этом случае отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действует непреодолимая сила.
8.3. В случае длительности обстоятельств непреодолимой силы более 2 (Двух) месяцев Стороны
проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора, либо о его
расторжении.
9.
Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Договор считается заключенным с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон Договора и приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора.
9.3. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до его
заключения согласно ч. 2 ст. 425 ГК РФ, начиная с 01.10.2014.
10.
Изменение и расторжение Договора
10.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не
предусмотрено законом или Договором.
10.2. В случае если возникла невозможность выполнить Работы по любым основаниям, в том числе
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также в случае
расторжения настоящего Договора по любым основаниям, но часть Работ была выполнена, то
составляется Акт «бросовых работ» и Подрядчик оплачивает Субподрядчику выполненные Работы,
согласно Акту «бросовых работ».
10.3. Подрядчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения
Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы,
выполненной до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения Договора.
Оплате подлежит часть Работы, выполнение которой документально подтверждено.
10.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора до сдачи результата Работ или этапа
Работ, Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем извещения
об отказе Подрядчика от исполнения Договора, письменно согласуют протоколом цену части Работ,
выполненной Субподрядчиком до получения указанного извещения.
10.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора до сдачи результата Работ или этапа
Работ, Стороны проводят окончательные расчеты в срок 20 (Двадцать) календарных дней с момента
подписания протокола согласования цены части Работ, либо заключения экспертной организации об
объеме и цене выполненной части Работ.
11.
Порядок рассмотрения споров
11.1. Стороны обязуются принимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров.
Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий
- 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения претензии. Разногласия, по которым
Стороны не придут к согласию, передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики
Башкортостан.
От Подрядчика ______________
4
от Субподрядчика _______________
12.
Заключительные положения
12.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать (уступать, переводить) третьим лицам свои права и
обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.
12.3. Право лица на совершение юридически значимых действий с каждой Стороны подтверждается
предоставлением копии устава или доверенности.
12.4. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
12.5. Если одно или несколько положений настоящего Договора недействительны или становятся
недействительными, то это не влияет на юридическую силу остальных положений Договора. Вместо
недействительного положения принимается то, которое в экономическом плане в наибольшей
степени отвечает интересам Сторон, если бы им было известно о недействительности аннулируемых
положений.
Обе Стороны обязаны согласовывать между собой новые формулировки заменяемых положений.
12.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
12.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
12.7.1. Письмо №738 от 29.09.2014 (Коммерческое предложение) – Приложение № 1;
12.7.2. Календарный план работ – Приложение № 2;
12.7.3. Протокол согласования договорной цены – Приложение № 3.
13. Адреса и реквизиты Сторон
Подрядчик:
ГУП ИНХП РБ
Юридический (фактический) адрес:
450065, Республика Башкортостан г. Уфа,
ул. Инициативная, д.12
ИНН 0277006059
КПП 027701001, КПП 025250001
р/с 40602810006000107259
Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
ОГРН 1030204438956
Тел. (347) 242-25-11, 295-91-11,
Факс (347) 243-31-16, 260-80-72
E-mail: inhp@inhp.ru / info@oildesign.ru
Подрядчик
Директор
__________________ Э.Г.Теляшев
М.П.
От Подрядчика ______________
5
от Субподрядчика _______________
Календарный план работ
Развитие инфраструктуры отгрузки товарных автомобильных топлив
ЗАО «Антипинский НПЗ»
Сроки выполнения
№
этапа
1.
1.1
Наименование этапа
Разработка проектной документации
Раздел 12. Часть 1. Книга 2.
Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Структурированная система мониторинга и
управления инженерными системами зданий и
сооружений
ИТОГО:
Начало
Окончание
01.10.2014
17.10.2014
Стоимость
этапа, руб.
с НДС
18%
325 000,00
325 000,00
Подрядчик
Директор
__________________ Э.Г.Теляшев
От Подрядчика ______________
6
от Субподрядчика _______________