ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №______ /20___г.
реклама
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №______ /20___г. г. Москва ___ ___________ 20___ года. ООО «ПАРКНЕФТЬ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Смирнова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «______________» именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске к работам № _____________ от ___ ________ 20___г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Термины и определения. Для целей настоящего Договора, приведенные ниже слова и выражения, имеют следующее значение: 1.1 «Договор» - настоящий документ, Приложения, а также все письменные изменения и дополнения к нему подписанные полномочными представителями Подрядчика и Субподрядчика. 1.2. «Стороны» - Подрядчик и Субподрядчик. 1.3. «Дата окончания строительства Объекта» - дата, в которую происходит завершение работ над Объектом, обозначенная в Акте приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). Данный акт подтверждает исполнение обязательств Субподрядчика по передаче результатов работ Подрядчику и Заказчику. 1.4. «Подрядчик» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКНЕФТЬ». 1.5. «Субподрядчик» - Общество с ограниченной ответственностью «__________________________». 1.6. «Заказчик» - Общество с ограниченной ответственностью «________________________». 1.7. «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком. 1.8. «Представитель Субподрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Субподрядчиком. 1.9. «Объект» «______________________________________________________». 1.10. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить с полной достоверностью после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования. 1.11. «Скрытые недостатки» - недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Работ приемке и выявлены лишь в процессе эксплуатации, использования Результата Работ. 1.12. «Акт приемки скрытых работ» документ, подписанный Сторонами, соответствующий действующим в Российской Федерации СНиП о выполнении Субподрядчиком работ, закрываемых при выполнении последующих работ. 1.13. «Строительная площадка» - предоставленная Подрядчиком территория, где должен быть построен «Объект» и куда должны доставляться материалы и оборудование. Передается по акту приема-передачи Подрядчиком Субподрядчику на период выполнения всех работ по строительству «Объекта». Граница стройплощадки Объекта обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со строительным планом Субподрядчиком. 1.14. «Работы» - все работы, подлежащие выполнению Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора». 1.15. «Место проведения работ» - фактическое место, определенное Подрядчиком для выполнения Субподрядчиком и/или его Субподрядчиком работ по настоящему договору. 1.16. «Место исполнения договора» – место проведения работ по настоящему договору. 1.17. «Субподрядчик» - любое лицо, которое Субподрядчик привлекает для выполнения работы (или отдельных работ) по настоящему договору. 1.18. «Временные сооружения» - здания и сооружения (производственного и вспомогательного назначения), построенные на время строительства Объекта, необходимые для организации и выполнения работ, которые убираются со строительной площадки или передаются Подрядчику после выполнения работ. 1 1.18. «Проектная документация» - Проект и рабочая документация при двухстадийном проектировании; и рабочий проект при одностадийном проектировании, а также другая документация, непоименованная выше, необходимая для выполнения работ и для эксплуатации объекта. 1.19. «Исполнительная документация» - комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами. 1.20. «Строительные нормы и правила» или «СНиП» - действующие на территории Российской Федерации нормативные документы по проектированию объектов, производству строительно-монтажных работ и контролю за строительством, утвержденные в установленном порядке. 1.21. «Страховой случай» - событие, влекущее или повлекшее за собой гибель, утрату или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, а также угрожающее годности результата работ, жизни и здоровью людей. 1.22. «Гарантийный срок» означает период, в течение которого Субподрядчик гарантирует достижение указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации оборудования, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленных договором срок. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11). 1.23. «Формы КС-2 и КС-3» - промежуточные документы приема-передачи определенного объема работ и их стоимости, составленные форме, определенной в Приложениях к настоящему Договору на основании данных Журнала учета выполненных работ. Указанные документы подтверждают объем освоения для осуществления платежей Субподрядчику, но не подтверждают приемку-сдачу работ/части работ в смысле статей 720 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации. 1.24. «Этап работ» - месячный объем работ, указанный в Графике производства работ (Приложение №__). 1.25. «Стоимость этапа работ» определяется как стоимость работ, указанная в Графике производства работ (Приложение №___) и стоимости материалов и оборудования, приобретаемого Субподрядчиком в объеме необходимом для выполнения этапа работ. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 2.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по ___________________________________________________________ на объекте: «Объект» - «_______________________________________» ( наименование объекта строительства) _________________________________________________________________________ (местонахождение объекта строительства) 2.2. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору является приблизительной, определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет ___________ (_______________) руб., ______ коп., в том числе НДС ____________ (_________________) руб., ___ коп. Стоимость включает все затраты Субподрядчика. Фактическая стоимость работ определяется на основании локальных смет к Рабочей документации, согласованных Заказчиком, составленных в базисном уровне цен с применением индексов перевода стоимости работ в текущие цены согласно ценовым нормативам, утвержденным настоящим договором в Приложении №2. Стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика, приобретенных Субподрядчиком у Подрядчика по договору купли-продажи включается в объем выполненных работ по цене фактического приобретения и оплачиваются Подрядчиком на основании предъявленных Субподрядчиком первичных документов. 2 3.2. Договорная цена подлежит уточнению после утверждения проектно-сметной документации. 3.3. Субподрядчик приобретает материалы в объеме необходимом ему для производства работ по настоящему Договору в строгом соответствии с проектной документацией, переданной Подрядчиком и имеющей штамп Заказчика «К производству работ». 3.4. Материалы, приобретенные Субподрядчиком в объеме и номенклатуре не предназначенные для использования их при производстве работ по настоящему Договору оплате Подрядчиком не подлежат. 3.5. Затраты на перебазировку техники учтены в единичных расценках и включены в стоимость работ по договору. 3.6. Ценовые параметры могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке при изменении соответствующих регламентирующих документов Заказчиком. 3.7. Стоимость материалов, конструкций, и оборудования приобретенных Субподрядчиком предварительно согласовывается с Подрядчиком и Заказчиком до их приобретения, и включается в объем выполненных работ по цене фактического приобретения и оплачиваются Подрядчиком на основании предъявленных Субподрядчиком первичных документов с приложением перечня фактически смонтированного оборудования. Материалы, конструкции, оборудование, приобретенные Субподрядчиком оплачиваются Подрядчиком по цене фактического приобретения, с учетом транспортных расходов с предоставлением копий соответствующих документов об их приобретении. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 4.1. Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ, составленным по этапам строительства (Приложение № __): Начало производства работ по объекту ___ ___________ 20___г.; Окончание производства работ по объекту ___ __________20___г. 4.2. Работы должны быть выполнены Субподрядчиком и сданы Подрядчику в сроки, указанные в п. 4.1. настоящего Договора и Графике производства работ. Субподрядчик несет ответственность за нарушение любого из указанных сроков (как начального, конечного, так и промежуточных сроков) в Графике производства работ (Приложение №__). Санкции за нарушения сроков строительства установлены в статьях 15,24 настоящего договора. 4.3. Изменение Графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющие сроки и цену строительства. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 5.1. Обязательства Субподрядчика: Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательство. 5.1.1. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами и силами привлеченных субсубподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать их Подрядчику. 5.1.2. Представить свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам. 5.1.3. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать объект Подрядчику в установленный срок. 5.1.4. Осуществлять предмонтажную ревизию оборудования, либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет. 5.1.5. Разработать проект производства работ (ППР). 5.1.5. 1. Обеспечить: - входной контроль проектной документации; - производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, графиком/графиками производства строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию, строительными нормами и правилами; 3 - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - оформление акта-допуска до начала производства СМР. 5.1.6. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. 5.1.7. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, обоснованные проектом производства работ, согласно СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", все временные сооружения. 5.1.8. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом, предварительно согласовав с Подрядчиком и Заказчиком. 5.1.9. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 5.1.10. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. 5.1.11. Осуществлять за свой счет в течение всего времени производства работ содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 5.1.12. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможности неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок; возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства. 5.1.13. Субподрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Подрядчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 5.1.14. Нести ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субсубподрядчиками. 5.1.15. Вывезти в 10-дневный срок со дня окончания работ на объекте за пределы строительной площадки, принадлежащие Субподрядчику строительные материалы, машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество. 5.1.16. Представлять Подрядчику ежемесячно, в срок не позднее 20 числа отчетного месяца, первичные документы по законченному этапу, подтверждающие выполнение работ, в следующие сроки: - исполнительная документация на выполненный за месяц объем работ - до 18 числа - акты приемки выполненных работ (форма КС-2) (Приложение №13) - до 19 числа - журнал учета выполненных работ (Приложение №15) - до 19 числа - акт Расход материалов - до 19 числа - акт Списание материалов - до 19 числа - копии счетов-фактур на применяемые материалы - до 19 числа - отчет подрядчика по движению переданных материалов, оборудования - до 19 числа - справку стоимости выполненных работ и затрат (Ф. КС-3) (Приложение №14) - до 20 числа - счет-фактура на выполненные работы - до 20 числа - акт передачи первичных документов - до 20 числа - акты зачета встречных однородных требований - до 19 числа - акты зачета авансовых платежей - до 19 числа 4 5.1.17. Не продавать и не передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части, третьей стороне без письменного разрешения Подрядчика. 5.1.18. Возмещать затраты Подрядчику, связанные с тушением возможных пожаров на объектах строительства Подрядчика и принадлежащего ему имущества, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам Субподрядчика, при условии оказания вышеперечисленных услуг за счет средств Подрядчика или Заказчика. 5.1.19. При возникновении аварии, пожара сообщить о происшедшем руководителям цехов, участков Заказчика, а также руководству Подрядчика. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Подрядчика или Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды. 5.1.20. Субподрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в Приложении № 6 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Субподрядчиком, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения договора». 5.1.21. Использовать на объектах Заказчика работников, только при наличии у них регистрации в определенном субъекте РФ (кроме работ, выполняемых вахтовым методом, и временно прикомандированных работников), а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Субподрядчиком, на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Субподрядчика, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Подрядчика или Заказчика, с участием представителя Субподрядчика или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Субподрядчика от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка. 5.1.22. При выполнении работ в зонах потенциальной опасности и охранных зонах сооружений или коммуникаций Субподрядчик оформляет наряд-допуск (письменное разрешение организации – владельца этого сооружения или коммуникации на производство работ). 5.1.23. Субподрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно соблюдать Политику Компании «__________________________» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № _________________ утверждена приказом _________________ введена в действие _________________ распоряжением №_________ от ________ 5.1.24. Субподрядчик закрепляет приказом по предприятию ответственного ИТР по геодезическим работам. Исполнительная документация в обязательном порядке должна отображать привязку зданий, сооружений и трубопроводов согласно РД, высотные отметки фактически выполненной вертикальной планировки, правильности монтажа оборудования, вертикальности монтажа прожекторных мачт. По окончанию строительства объекта предоставить геодезическую съемку объекта с указанием координат и отметок, а так же отклонений от проекта. 5.1.25. Субподрядчик представляет документы, подтверждающие право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счетах-фактурах, актах КС-2, КС-3. 5.1.26. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5.1.27. Обеспечить нахождение представителя Субподрядчика (материально-ответственного лица), указанного в доверенности, на объекте для приемки ТМЦ, если доставка ТМЦ с мест хранения до объекта осуществляется силами Подрядчика или Заказчика центрозавозом. 5.1.28. Субподрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно выполнять Стандарт Заказчика «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час 5 безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещании решений» № _________________________ Версия ____ утвержден распоряжением № ___ от ____________ г. и введен в действие ______________ 5.1.29. Отходы, образующиеся при выполнении работ Субподрядчиком, являются его собственностью и подлежат вывозу и дальнейшей утилизации за счет Субподрядчика. 5.1.30. Субподрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ на Площадке соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране труда и окружающей среды, правил и норм промышленной и пожарной безопасности, природоохранного, лесного и земельного законодательства, а также «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. № 56). 5.1.31. Субподрядчик обязан довести до собственного персонала и персонала, привлекаемых на субподряд организаций, и обеспечить знание ими: - законодательных и других требований в области ПБ, ОТ и ООС, применительно к деятельности Субподрядчика. - законодательных требований, применительно к деятельности Субподрядчика в соответствии с Перечнями законодательных и других требований в области капитального строительства и государственного строительного надзора. 5.1.32. Субподрядчик обязуется осуществлять на строительной площадке входной контроль качества поступающих материалов и оборудования с оформлением акта о результатах проверки изделий по Форме 3.3. Ведомственных строительных норм "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов" №012-88, утвержденных Миннефтегазстрой 01.01.1989 г., с внесением соответствующей записи в журнал входного контроля качества материалов и оборудования по форме, требуемой Подрядчиком. В случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Субподрядчик не вправе ссылаться на ненадлежащее качество ТМЦ предоставленных Подрядчиком. Субподрядчик обязан иметь документы, подтверждающие качество применяемых материалов, изделий и оборудования (сертификат, паспорт). Субподрядчик обязан соблюдать правила складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования. 5.1.33. Субподрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно выполнять Стандарт Заказчика «Требования к временным базам подрядных организаций на месторождениях, эксплуатируемых __________________________» № ____________________ Версия _________, утвержденный распоряжением №________________, введенный в действие _______________ 5.1.34. Субподрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно выполнять Стандарт Заказчика «Порядок производства работ на территории лицензионного участка приобского месторождения нефти и газа» __________________ Версия _____, утвержденный распоряжением №____ от ___________., введенный в действие 28.12.2009г. 5.1.35. При изменении банковских реквизитов Субподрядчик обязан в 5-тидненый срок письменно уведомить об этом Подрядчика. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Подрядчика, последний не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия. 5.1.36. Субподрядчик производит работы по выносу в натуру запроектированных объектов по акту закрепления осей, согласно утвержденным проектным решениям. 5.1.37. Субподрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по организации безопасного производства подрядными организациями строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и других видов работ на территории объектов Заказчика в условиях действующего производства. 5.1.38. Субподрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно соблюдать Стандарт Заказчика «Порядок эксплуатации информационных ресурсов, предоставления и контроля доступа» №__________________ версия __________, утвержденный распоряжением № ___________________., введенный в действие ____________ 5.1.39. Субподрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно выполнять Стандарт Заказчика «Организация ведомственного пожарного надзора на объектах Общества» № ______________ версия ____, утвержденный Распоряжением №____ от ____________., введенный в действие ____________ 6 5.1.40. Субподрядчик гарантирует соблюдение трудового законодательства Российской Федерации (в том числе своевременную выплату заработной платы) по отношению к привлекаемым на строительство Объекта работникам Субподрядчика (Субсубподрядчика). Субподрядчик обязуется в первоочередном порядке производить выплату заработной платы своим работникам. Субподрядчик обязан включить условия данного пункта в текст договора с Субсубподрядной организацией. 5.1.41. Субподрядчик обязан в письменном виде (копию в электронном виде) в срок до 25-го числа отчетного месяца окончания этапа работ предоставлять Подрядчику сводную информацию о размере задолженности по заработной плате с нарастающим итогом с начала исполнения договора и за отчетный период в отношении работников Субподрядчика (Субсубподрядчика), задействованных на строительстве Объекта. Указанная информация предоставляется Субподрядчиком за подписью главного бухгалтера Субподрядчика. Субподрядчик обязан включить условия данного пункта в текст договора с Субсубподрядной организацией. 5.1.42. Субподрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно выполнять Стандарт Заказчика «О взаимодействии подразделений Общества и подрядных организаций при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в охранных зонах коммуникаций ВЛ и трубопроводов, линий связи на месторождениях Заказчика»» № __________________ версия _______ утвержденный Распоряжением №______ от ____________., введенный в действие ___________ . 5.1.43. Субподрядчик обязан выполнять требования Положения __________________ «О взаимодействии структурных подразделений Общества и подрядных организаций при подключении к действующим теплоэлектросетям площадочных объектов, не оконченных строительством» № _______________ версия _____. 5.1.44. Субподрядчик при выполнении работ по настоящему договору обязан соблюдать требования Инструкции Заказчика № ________ «По промышленной безопасности и охране труда по организации безопасного проведения газоопасных работ», утверждена распоряжением №____ от __________ 5.1.45. Субподрядчик и привлеченные им субсубподрядчики при выполнении работ по настоящему договору обязаны соблюдать требования контрольно-пропускного режима, установленные Стандартом «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах производства работ» _______________________ версия, правила дорожного движения и требования природоохранного законодательства; осуществлять передвижение транспортных средств на объектах и месторождениях Общества по имеющимся дорогам в пределах согласованных маршрутов с обязательной регистрацией транспортных средств при въезде/выезде на установленных блокпостах; не допускать самовольного строительства зимних и иных проездов в обход установленных блокпостов охраны, а также несанкционированного проезда по ним, независимо от его принадлежности и наличия предусмотренного Стандартом пропуска. В случае выявления фактов передвижения транспортных средств Субподрядчика по самовольно созданным зимним и иным проездам в обход установленных блокпостов охраны, нарушающих существующую систему охраны объектов и месторождений, а также организации несанкционированного проезда по ним, независимо от создателя незаконного проезда и наличия предусмотренного Стандартом пропуска, Субподрядчик уплачивает штраф в сумме ____________________тысяч рублей по каждому установленному факту нарушения. Факт нарушения требований проезда должен быть зафиксирован двухсторонним актом, либо актом о выявлении нарушения, подписанным не менее чем двумя свидетелями и составленным представителем Подрядчика и/или Заказчика, или сотрудниками охранных предприятий в присутствии нарушителей. 5.1.46. Обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций и оборудования, согласно акта приема передачи оборудования и материалов. 5.1.47. Субподрядчик на основании «Графика производства работ» (Приложение № 5 к договору), ежемесячно составляет «Суточно-месячный план выполнения строительно-монтажных работ», планируемых к выполнению в предстоящем месяце по форме являющейся Приложением № 12 к настоящему договору (с заполнением графы «план»). «Суточно-месячный план выполнения строительно-монтажных работ» на следующий месяц представляется Субподрядчиком на согласование Подрядчику в письменном виде не позднее 23-го числа текущего месяца, совместно с Суточно-месячным планом Субподрядчик предоставляет Графики поставки Материалов Субподрядчиком на следующий месяц и График мобилизации людских ресурсов и техники «Суточно-месячный план выполнения строительно-монтажных работ» не должен противоречить «Графику производства работ» (Приложение № 5 к договору). 7 В случае наличия противоречий между «Суточно-месячным планом выполнения строительномонтажных работ» и «Графиком производства работ» (Приложение № 5 к договору), преимущественную силу имеет положения содержащиеся в «Графике производства работ». 5.1.48. В целях контроля за своевременным выполнением работ по договору, Субподрядчик обязан ежедневно в 17:00 часов (местного времени) направлять уполномоченному представителю Подрядчика __________________________ на электронный адрес ____________________ «Ежедневный отчет об исполнении Суточно-месячного плана выполнения строительно-монтажных работ» составленный по форме Приложения № 12 к договору (с заполнением строки «факт»). По письменному запросу Подрядчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Субподрядчиком Работам; - При производственной необходимости по запросу Подрядчика в течение 3 (Трех) календарных дней разрабатывает и предоставляет мероприятия, графики производства строительно-монтажных работ и графики поставок Материалов и Оборудования поставки Субподрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 5.1.49. Получить у Подрядчика инструкцию о порядке действий при наступлении ситуаций, имеющих признаки страхового случая, с указанием контактных лиц и их телефонов. 5.1.50. Субподрядчик обязан в течение 10 (Десяти) дней Приказом уполномоченного органа управления обществом распространить действие локальных нормативных актов Заказчика и Подрядчика на работников Субподрядчика, указанных в Приложении № 8 к настоящему договору. 5.1.51. Субподрядчик обязан обеспечить нахождение на строительной площадке своего персонала и персонала своих субсубподрядных организаций в спецодежде с логотипом Подрядчика, а также нанести специальные логотипы Подрядчика на бытовые и производственные помещения (при условии их предоставления Подрядчиком). 5.1.52. Субподрядчик обязуется исполнять требования Стандарта ___________________________ «Требования к разрешительной и исполнительной документации объектов капитального строительства» _____________________ версия ___________ 5.1.53. Обеспечение временного электроснабжения на строительной площадке: 5.1.53.1. В случае если у Субподрядчика отсутствует возможность самостоятельного обеспечения подключения к сетям электроснабжения на строительной площадке, Подрядчик по письменному запросу Субподрядчика в соответствии с пунктом 2 статьи 747 ГК РФ обеспечивает временное электроснабжение и предоставление Субподрядчику точек подключения к сетям электроснабжения на строительной площадке на период действия Договора 5.1.53.2. Субподрядчик обязуется компенсировать расходы Подрядчика по приобретению узлов учета и установке системы временного электроснабжения на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 дней после выставления счета. 5.1.53.3. Субподрядчик обязуется компенсировать расходы Подрядчика по оплате потребленных Субподрядчиком энергоресурсов при выполнении работ по настоящему Договору на основании Акта (справки) об объеме потребленной электрической энергии и выставленного Подрядчиком счета. 5.1.53.4. Предоставление Субподрядчику точки подключения к сетям электроснабжения оформляется актом разграничения балансовой ответственности, которым подтверждается факт предоставления точки подключения, схема электроснабжения и определяется граница эксплуатационной ответственности Подрядчика и Субподрядчика. 5.1.53.5. Величина потребленной Субподрядчиком электрической энергии определяется по показаниям опломбированных приборов учета электрической энергии на границе эксплуатационной ответственности или на основании расчета по установленной мощности токоприемников Субподрядчика. 5.1.53.6. Стороны обязуются вести учет использования электрической энергии и ежемесячно в срок до 5го числа месяца, следующего за расчетным, обеспечить подписание уполномоченными лицами акта (справки) об объеме потребленной электрической энергии (в кВт/час).» 5.1.53.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта (справки) об объеме потребленной 8 электрической энергии Подрядчик оформляет и направляет Субподрядчику акт о расчете компенсации за потребленную энергию и счет на оплату. 5.1.53.8. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта о расчете компенсации за потребленную энергию подписывает его или направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. 5.1.53.9. В случае не получения Подрядчиком от Субподрядчика мотивированного возражения против подписания акта о расчете компенсации за потребленную энергию в срок определенный настоящим пунктом акт считается принятым Субподрядчиком. 5.1.53.10. Компенсация за потребленную энергию осуществляется Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления счета Подрядчиком или зачетом взаимных требований.» 5.1.53.11. В случае нарушения сроков компенсации Подрядчику Субподрядчиком потребленных энергоресурсов Подрядчик имеет право уменьшить подлежащую выплате Субподрядчику сумму за выполненные работы на сумму расходов по оплате потребленных Субподрядчиком энергоресурсов. Стороны согласовали, что моментом прекращения встречных денежных требований является получение Субподрядчиком заявления Подрядчика о зачете встречных однородных требований 5.2.Обязательства Подрядчика: Для реализации настоящего договора Подрядчик принимает на себя обязательства: 5.2.1. Передать, при необходимости, Субподрядчику по Акту, подписанному Субподрядчиком и Подрядчиком, на период строительства Объекта репер и разбивочные оси, закрепленные на местности, пригодной для производства работ, согласно разбивочному плану. 5.2.2. Передать Субподрядчику проектно-сметную документацию на строящиеся объекты, утвержденную Заказчиком к производству работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил, прошедшую регистрацию и экспертизу в соответствующих органах Государственного надзора. 5.2.3. Передать, при необходимости, Субподрядчику документы о разрешении производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах магистралей и коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти и других заинтересованных организаций. 5.2.4. Включить Субподрядчика в перечень застрахованных лиц по договору комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе по причине вреда третьим лицам) при проведении работ на Объекте, заключенному Подрядчиком со страховой компанией, отвечающей требованиям Договора подряда с Заказчиком. 5.2.5. На основании полученных от Субподрядчика документов, согласно перечня п. 5.1.16, сформировать первичные документы по законченному этапу, подтверждающие завершенный объем работ и произвести подписание форм КС-2 и КС-3 у Заказчика, а затем оформить соответствующие акты Субподрядчику, в порядке, предусмотренном в статьях 3 и 6 настоящего Договора. 5.2.6. Подрядчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Субподрядчика. 5.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 5.2.8. Подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение условий договора. Стороны согласовали, что моментом прекращения встречных денежных требований является получение субподрядчиком заявлении подрядчика о зачёте суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм причитающихся субподрядчику за выполненные работы. 5.2.9. При обнаружении брака (дефекта), Подрядчик имеет право проконтролировать все работы по их устранению. Затраты Подрядчика на проведение полного контроля и повторного контроля качества работ (после устранения недостатков) возмещаются Субподрядчиком в полном объеме. 6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ. 9 6.1. Порядок оплаты: 6.1.1. Оплата выполненных работ производится Подрядчиком в рублях РФ, по факту выполненных работ, по законченному этапу (согласно Графика производства работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 60-ти календарных дней с даты получения Подрядчиком счета на оплату, выставленного Субподрядчиком на основании подписанных Подрядчиком и Субподрядчиком акта сдачи приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки (форма № КС-3), а также с учетом требований, определенных в пунктах 6.1.3., 6.2.5., 9.2.1., при условии предоставления Субподрядчиком Подрядчику 3-х комплектов следующих документов: оригинала счета-фактуры, акта сдачи приемки выполненных работ (форма КС-2), справки (форма № КС-3), а также 1-го комплекта следующих документов: акт зачета аванса, акт зачета встречных однородных требований не позднее 20 числа отчетного месяца. 6.1.2. Ежемесячно в срок до 20 числа следующего за отчетным месяцем выполнения работ стороны могут по обоюдному согласованию провести сверку исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов с подписанием соответствующего Акта. 6.1.3. Подрядчик до окончания строительства объекта резервирует 10% от стоимости выполненных работ Субподрядчика (строительно-монтажных, пусконаладочных и проектно-изыскательских работ). Подрядчик производит оплату зарезервированной части в течение календарного месяца, начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным, с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком: - акта приемки законченного строительством объекта (Форма КС-11), при наличии положительных заключений государственных органов надзора; - акта приемки территории временной базы подрядной организации (приложение к Стандарту Общества «Требования к временным базам подрядных организаций на месторождениях, эксплуатируемых Заказчиком»). 6.1.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Подрядчиком в течение календарного месяца, начиная с 1-го числа месяца, следующего за отчетным, после полного окончания работ на Объекте, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта и подписания рабочей комиссией акта приемки законченного строительством объекта (Ф. КС-11). 6.2. Порядок оплаты и зачета авансовых платежей: 6.2.1. При необходимости получения Субподрядчиком аванса по настоящему Договору Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику Заявку на аванс по форме определенной в Приложении №9, которая после утверждения Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 6.2.2. Субподрядчик направляет копию Заявки Подрядчику по электронному адресу _____________________ Вместе с Заявкой Субподрядчик направляет счет на предварительную оплату. В счете на предварительную оплату обязательно должно быть выделение суммы НДС, подлежащего уплате, а в качестве назначения платежа указано: «Предварительная оплата на выполнение работ по договору №…… от «____» ______ 20___». Заявка и счет считаются принятыми Подрядчиком на рассмотрение только при условии, что они были переданы Подрядчику по электронному адресу, указанному в настоящем пункте. 6.2.3. Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения денежных средств Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.. При отказе налоговой инспекции в праве возместить НДС по причине не верного оформления счета-фактуры Субподрядчик возмещает Подрядчику сумму причиненного ущерба в размере не возмещенного из бюджета НДС и пеней, начисленных налоговой инспекцией по ранее осуществленному неправомерному возмещению налога. 6.2.4. Субподрядчик в течение одного календарного месяца с момента получения аванса на расчетный счет представляет Подрядчику отчет об использовании авансовых средств, с приложением подтверждающих документов. Субподрядчик несет ответственность за нецелевое использование авансовых средств. В случае выявления факта нецелевого использования авансовых средств Субподрядчик в течение трех дней с момента предъявления требований Подрядчика о возврате аванса, обязан перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму аванса использованного не по назначению. При этом Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку за нецелевое использование авансовых платежей в размере 0,1 % от суммы аванса за каждый день нецелевого использования денежных средств. Неустойка начисляется с момента поступления авансовых платежей на расчетный счет Субподрядчика. 10 6.2.5. Зачет аванса осуществляется посредством удержания Подрядчиком суммы аванса из каждого платежа, причитающего Субподрядчику за выполненные работы в отчетном периоде в размере и в порядке, указанном в Заявке, на основании Акта закрытия авансовых платежей 6.2.6. Субподрядчик не имеет право предоставлять Подрядчику Заявку на аванс, в случае если у него имеется не зачтенный аванс по предыдущей Заявке. 6.2.7. Не позднее 20 числа отчетного месяца Субподрядчик обязан предоставить Акт закрытия авансовых платежей по форме, определенной в Приложении №10. В случае не предоставлении в срок, указанный в настоящем пункте Акта закрытия авансовых платежей, Подрядчик имеет право произвести зачет аванса в полном размере. 6.2.8. Субподрядчик обязан направлять копии документов на предоставление и зачет аванса на электронный адрес, указанный в пункте 6.1.3. и оригиналы документов по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр.2. в сроки указанные в настоящем разделе. 6.2.9. Субподрядчик обязан осуществить возврат аванса в случае, если он: - не приступил к выполнению работ в установленные настоящим Договором сроки, то он обязан возвратить Подрядчику 100% аванса в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после срока начала работ, указанных в п. 4.1. настоящего Договора; - в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после расторжения Договора Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной Подрядчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ. 7. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 7.1. Подрядчик приказом назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляет проверку завершенных объемов работ и оформление их по формам КС-2, КС3 и исполнительной документации. 7.2. Проверка результатов завершенных объемов работ, осуществляется в соответствии с Графиком производства работ, согласованным сторонами с предоставлением Субподрядчиком Подрядчику всей необходимой исполнительной документации, с учетом изменений, внесенных в процессе производства работ. 7.3. Подрядчик вправе отказаться от подписания формы КС-2 в случае обнаружения в выполненных Субподрядчиком работах отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации и не надлежащего оформления исполнительной документации. 7.4. Подрядчик, в случае подписания формы КС-2 и КС-3 без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 7.5 . При сдаче работы Подрядчику Субподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Подрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 7.6. Сдача работ по формам КС-2 и КС-3 не освобождает Субподрядчика от выполнения обязательств по устранению за свой счет выявленных дефектов (недостатков) в согласованные с Подрядчиком сроки и не является основанием для перехода рисков случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, которые возлагаются на Субподрядчика до подписания Акта сдачи законченного строительством Объекта (форма КС-11). 7.7. Подрядчик принимает к оплате завершенные объемы работ после получения от Субподрядчика надлежащим образом оформленных форм КС-2, КС-3, исполнительной документации и счетов-фактур. Предоставление Субподрядчиком ненадлежащим образом оформленных форм КС-2, КС-3, счетов-фактур, а также исполнительной документации приравнивается к их непредставлению, а выполненные работы оплате не подлежат до момента предоставления Субподрядчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов. 7.8. Субподрядчик обязан выписать счет-фактуру, оформленную в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ. При отказе налоговой инспекции в праве возместить НДС по причине не верного оформления счетафактуры Субподрядчик возмещает Подрядчику сумму причиненного ущерба в размере не возмещенного из бюджета НДС и пеней, начисленных налоговой инспекцией по ранее осуществленному неправомерному 11 возмещению налога. 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА. 8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему договору. 8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки законченного строительством объекта. 8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки), допущенные по вине Субподрядчика, то он обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков). 8.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта о выявленных дефектах, либо в случае неявки надлежащим образом уведомленного представителя Субподрядчика, Подрядчик составляет односторонний акт, который имеет силу двухстороннего и будет являться основанием для предъявления требований к Субподрядчику. 8.5. В случае, если наличие дефектов отражено в акте проверки (итоговой проверки) объекта капитального строительства государственного (муниципального) контролирующего органа, составление акта предусмотренного п.8.3 договора не является обязательным. 8.6. При невыполнении Субподрядчиком обязанности по устранению недостатков (дефектов), допущенных по вине Субподрядчика, в срок указанный Подрядчиком, либо при неявке Субподрядчика для составления акта, отказе от подписания акта, Подрядчик вправе поручить устранение недостатков выполненных Работ третьему лицу или устранить их своими силами и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ. 9.1. Стороны принимают на себя обязательство по обеспечению строительства объектов согласно п.2.1. настоящего договора строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в согласованные сроки в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в количестве и порядке в соответствии с условиями настоящего Договора. 9.2. Передача материалов и оборудования от Подрядчика Субподрядчику оформляется путем заключения договора купли-продажи (поставки). 9.2.1. Не позднее 20 числа отчетного месяца Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику Соглашение о погашении взаимной задолженности по форме, определенной в Приложении №11, на сумму использованных в отчетном месяце при производстве работ материалов и оборудования, приобретенных Субподрядчиком у Подрядчика по договору купли-продажи. 9.3. Выполнение работ осуществляться силами и средствами Субподрядчика с использованием его материалов и оборудования, в следующих случаях: - если они не входят в перечень номенклатуры ТМЦ поставки Подрядчика либо отсутствуют в наличии у Подрядчика; - если поставка материалов и оборудования не была выполнена Подрядчиком в установленные договором сроки; - по цене, не превышающей стоимость аналогичных ТМЦ на день поставки, поставляемых Подрядчиком При стоимости позиций или партии МТР свыше ____________ тыс. руб., Субподрядчик предоставляет Подрядчику аналитическую справку по выбору поставщика. В аналитической справке указывается не менее 3х потенциальных поставщиков с предоставлением коммерческих предложений. 9.4. Субподрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им на приобъектном складе материалов и оборудования за счет собственных средств. При реализации материалов Субподрядчику, выполняющему работы на объекте Заказчика, Субподрядчик обязан произвести вывоз материалов собственными силами с мест хранения до объекта. 12 При реализации оборудования Субподрядчику, доставка его с мест хранения до объекта осуществляется силами Подрядчика или Заказчика центрозавозом, в отдельных случаях (по письменному требованию Подрядчика) возможен вывоз оборудования Субподрядчиком самостоятельно, при этом затраты по транспортировке подлежат возмещению Подрядчиком на основании согласованного расчета и подтверждающих документов и относятся на стоимость оборудования. 9.5. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 9.6. Субподрядчик несет ответственность за сохранность всего оборудования и материалов (принадлежащих Субподрядчику, переданных в монтаж или демонтированных) находящихся на строительной площадке, до момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11 и в случае их порчи (повреждения) или утраты (в том числе кражи), Субподрядчик обязан возместить Подрядчику стоимость испорченного (поврежденного) или утраченного оборудования и материалов по рыночной стоимости. 9.7. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 9.8. Субподрядчик несет ответственность за предоставление Подрядчику материалов, обремененных правами третьих лиц. 10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. 10.1. Подрядчик одновременно с копией акта на право пользования землей передает Субподрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта. 10.2. Подрядчик до начала выполнения строительных работ, передает Субподрядчику по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. 10.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Субподрядчика. 10.4. Если при производстве работ на строительной площадке Субподрядчик обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то Субподрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Подрядчика и Заказчика для составления акта на дополнительные работы. 10.5. Субподрядчик назначает уполномоченного представителя для приемки строительной площадки и оформления соответствующего акта не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки площадки. 10.6. Уполномоченные лица Подрядчика и Заказчика либо государственных контролирующих и надзорных органов имеют право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем частям работ и строительной площадке в любое время производства работ. 11. ПРОЕКТНАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 11.1. Подрядчик обеспечивает предоставление Субподрядчику всей проектной документации, чертежей и спецификаций на виды выполняемых Субподрядчиком работ на объекте, которые являются интеллектуальной собственностью Подрядчика или Заказчика. 11.2. Вся проектная документация разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП). 11.3. Субподрядчик выполняет входной контроль переданной ему Подрядчиком проектной документации, в ходе которого проверяется комплектность переданной документации, соответствие физических объемов, заложенных в проектной документации и в сметах. После проверки Субподрядчик передаёт Подрядчику 13 перечень выявленных в документации недостатков, проверяет их устранение. Замечания, выявленные при входном контроле ПСД или информация об отсутствии замечаний и готовности принять полный комплект ПСД без замечаний, оформляются подрядной организацией официальным письмом в адрес Подрядчика. 11.4. Подрядчик передает Субподрядчику бесплатно 1 (один) экземпляр проектной документации, чертежей и спецификаций, утвержденных "К производству работ". По согласованию с Субподрядчиком и в соответствии с Графиком работ Подрядчик может выдавать рабочие чертежи не единовременно, а в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ. 11.5. Переданный Подрядчиком экземпляр чертежей, должен постоянно храниться в офисе Субподрядчика на объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителя Технадзора Подрядчика и Заказчика. 11.6. Проектная документация принимается Субподрядчиком после прохождения необходимых экспертиз в органах надзора и при наличии в рабочих чертежах штампа «К производству работ». При отсутствии экспертизы, штампа, подписи считаются недействительными и приравниваются к их отсутствию. Исполнительные съемки и исполнительные чертежи должны выполняться подрядчиком неукоснительно в электронном виде и на бумажном носителе, руководствуясь следующими нормативными документами: СНиП 3.01.03-84 (геодезические работы в строительстве), Государственный стандарт РФ - ГОСТ Р 51872-2002 (документация исполнительная геодезическая – правила выполнения), Положение Заказчика о взаимодействии подразделений общества и подрядных организаций по предоставлению исполнительных геодезических съемок строящихся и построенных объектов составленных в программе ______________в системе _________________________ версия _____________, утвержденное и введенное в действие распоряжением Заказчика от _______________ №_____ Геодезические работы должны производиться с использованием современных технологий и геодезических приборов (электронных тахеометров, спутниковых геодезических систем и т.д.). 11.7. По завершению строительно-монтажных работ на объекте, Субподрядчик передает Подрядчику исполнительную документацию с учетом внесенных в процессе строительства изменений в следующем количестве: 2 (два) комплекта на бумажном носителе и 1 комплект в электронном виде (в формате PDF Adobe Acrobat). Исполнительная съемка построенного объекта должна быть представлена в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03.84 (геодезические работы в строительстве), и составлена в программе ____________ 11.8. Субподрядчик признает, что вся проектная документация, переданная ему Подрядчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована без согласия Заказчика. 12. ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 12.1. С момента начала работ и до завершения Субподрядчик ведет Общий и специальные журналы работ в соответствии с ______________ 12.2. Если Подрядчик или Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Субподрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Субподрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Подрядчика или Заказчика, о чем Субподрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства объекта, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре. Специальные журналы работ, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ по строительству объекта. 12.3. Субподрядчик обязан не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала строительства передать Подрядчику сброшюрованные и пронумерованные Общий и специальные журналы работ с заполненными 14 титульными листами для регистрации их в органах Ростехнадзора. В случае окончании соответствующего журнала Субподрядчик в течение одного рабочего дня изготавливает и предоставляет Подрядчику новый журнал с пометкой "1", "2" и т.д. 12.4. После регистрации в органах Ростехнадзора Общий и специальные журналы работ подлежат хранению у Субподрядчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. После выдачи органом Ростехнадзора заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации Общий и специальные журналы работ передаются Субподрядчиком Подрядчику. 13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Подрядчика и Заказчика. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Подрядчиком и Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ согласно РД-11-02-2006. Субподрядчик в письменной форме уведомляет представителя Подрядчика и Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки. 13.2. В случае если представителем Подрядчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика и Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Подрядчика и Заказчика (представители не был информированы или информированы с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Подрядчика и Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. 13.3. В случае если представителем Подрядчика и Заказчика по вопросам строительного надзора внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без соответствующего письменного разрешения лица, выдавшего замечания. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Подрядчика и Заказчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Подрядчика и Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. 13.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается представителями Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика актом освидетельствования конструкций и скрытых работ, актом гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности. 13.5. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается представителями Заказчика и Подрядчика актами освидетельствования конструкций и скрытых работ, актами гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности. 14. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ. 14.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора строительного подряда. 14.2. После окончания работ на объекте, входящих в объемы обязательств Субподрядчика по настоящему договору, производится сдача Субподрядчиком объекта Подрядчику. 14.3. До приемки законченного строительством объекта Субподрядчик участвует в подписании в инспектирующих органах государственного надзора Заключение о соответствии предъявляемого объекта ПСД, ТУ и СНиП к Акту приемки законченного строительством объекта (КС-11). Кроме того, Субподрядчик участвует в подписании документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 14.4. Субподрядчик передает Подрядчику за ____________________ дней до начала приемки завершенного строительством объекта акты комплексного опробования оборудования, акты приемки оборудования в эксплуатацию, два экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе и 1 15 экземпляр в электронном виде (в формате PDF Adobe Acrobat). Исполнительная съемка построенного объекта должна быть представлена в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03.84 (геодезические работы в строительстве), и составлена в программе _____________. 14.5. Приемка осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами. 14.6. Приемка осуществляется рабочей комиссией, в составе представителей Подрядчика, Заказчика, проектной организации, Субподрядчика, органов государственного надзора и архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. 14.7. В случае если во время приёмки Объекта будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных работах или несоответствия их проектной документации, Субподрядчик устранит их за свой счёт в установленные сроки. При невыполнении Субподрядчиком этой обязанности, а также на своё усмотрение, Подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. 14.8. В случае необходимости Подрядчик имеет право привлечь для квалифицированной оценки качества, объемов и стоимости выполненных Субподрядчиком работ независимые экспертные организации. Если в результате проведенной экспертизы будет установлены нарушения со стороны Субподрядчика, то Субподрядчик обязан возместить Подрядчику расходы на проведение такой экспертизы. 14.9. При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах Акт приемки законченного строительством Объекта (КС-11) подписывается членами рабочей комиссии в течение 10 (десяти) рабочих дней. 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 15.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по договору и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением. 15.2. Субподрядчик за задержку оплаты выполненных Работ имеет право взыскать с Подрядчика проценты, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более _____ годовых. 15.3. Подрядчик, в случае нарушения договорных обязательств Субподрядчиком, имеет право взыскать с Субподрядчика следующие штрафные санкции: - за задержку сроков выполнения работ на объекте по вине Субподрядчика - неустойку (пеню) в размере ______ от стоимости работ по договору за каждый день просрочки; - в случае несоблюдения Субподрядчиком промежуточных сроков отдельных этапов (объемов) работ, указанных в Графике производства работ (Приложение №5), Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере __________ от стоимости своевременно не выполненного этапа (объема) работ за каждый день просрочки; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества неустойку (пеню) в размере _________за каждый день просрочки от стоимости работ по договору; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (в том числе выявленных и в период гарантийной эксплуатации объекта) против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Субподрядчика - односторонним актом – неустойку (пеню) в размере _______ от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки; - в случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления Подрядчику первичных документов, указанных в п. 5.1.16 настоящего договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере ____ от стоимости соответствующего этапа (объема) работ за каждый день просрочки; - в случае непредставления (несвоевременного представления) Субподрядчиком «Суточно-месячного плана выполнения строительно-монтажных работ» или «Ежедневного отчета об исполнении Суточномесячного плана выполнения строительно-монтажных работ», предусмотренных пунктами 5.1.47, 5.1.48 настоящего договора, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в _________________________ рублей за каждый выявленный случай; - в случае неоднократного (более 2-ух раз) непредставления (несвоевременного представления) «Суточномесячного плана выполнения строительно-монтажных работ» или «Ежедневного отчета об исполнении 16 Суточно-месячного плана выполнения строительно-монтажных работ», Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде за тридцать дней до даты расторжения Договора; - расчет суммы неустойки производится с даты, следующей за датой окончания срока выполнения работ или промежуточного срока отдельного этапа работ, установленных Графиком производства работ (Приложение №5), до даты выполнения просроченного объема работ. Дата выполнения (невыполнения) просроченного объема работ (отдельного этапа работ) подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик вправе предъявить требование об уплате неустойки как в любой момент в пределах срока исковой давности, установленного действующим законодательством. 15.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду. 15.5. В случае установления сторонами безусловной невозможности проведения дальнейших работ в соответствии с обстоятельствами предусмотренными Статьей 21 настоящего договора, стороны прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением акта урегулирования отношений и прекращения работ. 15.6. В случае установления факта нахождения работника Субподрядчика на территории объекта строительства, в нарушение требований п. 5.1.21.настоящего договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере _______________ за каждый случай обнаружения такого работника. 15.7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 15.8. Субподрядчик обязан возместить Заказчику и/или Подрядчику стоимость погрузо-разгрузочных работ и транспортных услуг по доставке ТМЦ на обьект строительства в следующих случаях: - холостого пробега автотранспорта, при осуществлении Заказчиком или Подрядчиком центрозавоза на объект строительства, в результате отсутствия на объекте строительства представителя Субподрядчика (МОЛ), указанного в доверенности на получение ТМЦ. - а также при полном или частичном отказе Субподрядчика в приемке ТМЦ при осуществлении Заказчиком или Подрядчтком центрозавоза на объект строительства. 15.9. При установлении факта нарушения Субподрядчиком п. 5.1.30 договора Подрядчик имеет право не принимать от Субподрядчика выполненный объем работ до момента устранения последним всех фактов нарушений природоохранного законодательства, отраженных как в справке по исполнению природоохранного законодательства, так и в акте о совершении нарушения. Факт нарушения должен быть подтвержден актом о совершении нарушения, подписанным полномочными представителями Подрядчика и Субподрядчика. 15.10. В случае выявления факта предоставления Субподрядчиком в адрес Подрядчика акта выполненных работ (формы КС-2) с указанием фактически невыполненных Субподрядчиком работ Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере _____ от стоимости фактически невыполненного Субподрядчиком объема работ, но предъявленного, либо принятого Подрядчиком в установленном настоящим договором порядке. 15.11. При выставлении штрафных санкций Заказчиком или контролирующими и надзорными органами по вине Субподрядчика, последний на основании подтверждающих документов, компенсирует Подрядчику все уплаченные штрафные санкции. 15.12. В случае обнаружения Подрядчиком или Заказчиком брака (дефекта) в выполненных работах, Субподрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Подрядчиком сроки. Брак (дефект) подтверждается дефектной ведомостью (актом), подписанным представителями сторон. Для участия в составлении дефектной ведомости (акта) Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее _______ дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. Затраты Подрядчика на проведение повторного контроля качества работ после устранения недостатков (дефектов), возмещаются Субподрядчиком в полном объеме на основании подтверждающих документов. 15.13. В случае нарушения Субподрядчиком Стандарта Заказчика «Порядок эксплуатации информационных ресурсов, предоставления и контроля доступа», Подрядчик вправе взыскать с 17 Субподрядчика штраф в размере _____________ руб. за каждый случай нарушения указанного Стандарта. Факт нарушения Стандарта должен быть подтвержден двухсторонним актом, либо актом о выявлении нарушения, подписанным не менее чем двумя свидетелями. 15.14. В случае непредставления Субподрядчиком информации, указанной в п. 5.1.41 настоящего договора, Подрядчик имеет право не принимать от Субподрядчика выполненный объем работ, а также приостановить оплату выполненных работ до момента устранения Субподрядчиком нарушения условий указанного пункта настоящего договора. 15.15. В случае нарушения Субподрядчиком обязанности по выплате заработной платы работникам Субподрядчика, Подрядчик имеет право не принимать от Субподрядчика выполненный объем работ, а также приостановить оплату выполненных работ до момента оплаты Субподрядчиком задолженности перед работниками Субподрядчика. 15.16. По окончанию работ Субподрядчик обязан сдать пропуска выданные Заказчиком для прохождение на территорию Заказчика. В случае не своевременного возврата пропусков Субподрядной организации выставляется штраф в размере _______________ за каждый не сданный пропуск. 15.17. Подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате Субподрядчику сумму за выполненные работы на размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение Субподрядчиком условий договора. Стороны согласовали, что моментом прекращения встречных денежных требований является получение Субподрядчиком заявления Подрядчика о зачете встречных однородных требований. 16.СУБПОДРЯДЧИКИ, ЗАЛОГОВЫЕ ПРАВА И ТРЕБОВАНИЯ. 16.1. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за работы, выполненные субсубподрядчиком. Субподрядчик должен обеспечить, чтобы все его договоры с субсубподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. 16.2. Привлечение Субподрядчиком к выполнению работ третьих лиц в процессе исполнения договора возможно только по предварительному письменному согласованию с Подрядчиком с последующим оформление дополнительного соглашения к настоящему Договору. 16.3 Субподрядчик должен обеспечить, чтобы на собственность Подрядчика не было оформлено никаких залоговых обязательств субподрядчиками, продавцами или поставщиками. Субподрядчик должен по запросу Подрядчика предоставлять свидетельства того, что все товары, работы и услуги третьих лиц были полностью оплачены. 16.4. При заключении договора Субподрядчик должен письменно информировать Подрядчика обо всех привлеченных к выполнению работ по настоящему договору субсубподрядчиках. Назначение субсубподрядчика должно быть одобрено Подрядчиком. 16.5. Субподрядчик должен представить на субсубподрядчика квалификационные документы в согласованной между сторонами форме и содержании. 16.6. При привлечении к выполнению работ субсубподрядных организаций в процессе исполнения договора, Субподрядчик должен предварительно получить согласование у Подрядчика. 16.7. В случае установления факта нарушения п.16.5.,16.6 договора, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере _______________ рублей за каждый случай обнаружения такого инцидента. При этом Подрядчик предъявляет Субподрядчику претензию за нарушение договорных обязательств. Письменное согласие Субподрядчика является основанием для проведения данного штрафа по учету. 17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 17.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 17.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим 18 лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия: a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. 17.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 17.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какиелибо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 17.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Подрядчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье. 17.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ. 18.1. Субподрядчик соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные Субподрядчиком в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью Подрядчика. Субподрядчик предоставляет Подрядчику все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу Подрядчика. Субподрядчик может, при наличии предварительного письменного согласия Подрядчика и Заказчика, сохранить одну архивную копию документов. Субподрядчик хранит любую разрешенную архивную копию на условиях секретности и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения Подрядчика и Заказчика. 18.2. Если Субподрядчик или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые «Изобретения»), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности Субподрядчика по настоящему договору, Субподрядчик незамедлительно сообщает Подрядчику о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящей подстатье, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение работ между Подрядчиком и Субподрядчиком и в течение одного (1) года после его истечения. Далее, настоящим Субподрядчик соглашается переуступить Подрядчику все требуемые Подрядчику документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом 19 может причитаться работникам Субподрядчика за передачу изобретений, производится исключительно за счет Субподрядчика. 19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ВЫПУСК СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕССЫ. 19.1. Субподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Подрядчика: - использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки Подрядчика, Заказчика или родственных организаций Заказчика ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения работ; - выпускать сообщения для прессы или делать объявления, имеющие отношения к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности; - делать любые снимки, видеo- и другие записи имущества Подрядчика и Заказчика. Субподрядчик обеспечивает выполнение этих требований своими субподрядчиками. 20. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 20.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой сила является справка Торгово-промышленной палаты РФ. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 20.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Субподрядчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжение Договора. 20.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна своевременно уведомить об этом другую Сторону, описав характер этих обстоятельств, без всякого промедления, но не позднее, чем течение 5 (пяти) дней после их наступления. Несоблюдение этого срока для уведомления другой Стороны, равно как и отказ от обязанностей уведомления другой Стороны должны рассматриваться как отказ от прав в соответствии с данным пунктом. 21. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 21.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 21.2. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 21.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. 21.4. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана надлежащим образом и отправлена почтой или передана под роспись представителю Стороны, уполномоченному на получение корреспонденции. Датой получения претензии считается дата получения ее по почте, что подтверждается почтовым уведомлением, либо дата вручения претензии уполномоченному представителю Стороны. 21.5. Претензия также считается полученной Стороной в случаях, если: - адресат отказался от получения претензии или претензия не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу либо истечением срока хранения, что подтверждается организацией почтовой связи; - претензия вручена лицу, ответственному за производство работ или безопасность на строительной площадке или объекте, уполномоченному лицу обособленного подразделения юридического лица. 21.6. Сторона, которой предъявлена претензия обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) дней с момента её получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. 20 22. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 22.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. 22.2. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменном виде Субподрядчика за тридцать дней до даты расторжения Договора. 23. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 23.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 23.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Субподрядчика или Подрядчика, компенсируется виновной стороной. 23.3. Субподрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Подрядчика. 23.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 23.6. Все оформляемые в процессе исполнения Настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров. 23.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу. 23.8. При изменении реквизитов, стороны сообщают об этом путем направления письменного уведомления. 23.9. В случае наличия противоречий между текстом договора и приложений, преимущественную силу в этом случае имеет текст договора. 24. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 24.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору. 25. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение № 1 Протокол соглашения о Договорной цене. Приложение № 2 Ценовые нормативы применяемые при расчете договорной цены и оплате выполненных работ Приложение № 3 Расчет стоимости МТР приобретаемые Субподрядчиком у Подрядчика по договору купли-продажи. Приложение № 4 Расчет стоимости оборудования приобретаемое Субподрядчиком у Подрядчика по договору купли-продажи. Приложение № 5 График производства работ Приложение № 6 Требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Приложение № 7 Типовые мероприятия по организации безопасного производства подрядными организациями строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и других видов работ на территории объектов ___________________ в условиях действующего производства. Приложение № 8 Перечень локальных нормативных актов. Приложение № 9 Заявка на предоставление аванса Приложение № 10 Акт закрытия авансовых платежей Приложение № 11 Соглашение о погашении взаимной задолженности Приложение №12 Суточно-месячный план выполнения СМР Приложение №13 Акт сдачи -приемки выполненных работ (Форма КС-2) Приложение №14 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) Приложение №15 Журнал учета выполненных работ 21 27. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. СУБПОДРЯДЧИК ПОДРЯДЧИК ООО «ПАРКНЕФТЬ» Юридический адрес: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 8. Почтовый адрес: 119530, г.Москва, Очаковское шоссе., д. 28, стр.2, ИНН 7709667598 КПП 501501001 ОГРН 1067746424790 Р/с № 40702810101030000139 в ОАО «ВБРР» в г.Краснодаре К/с 30101810100000000521 БИК 040349521 ОКПО 94479463 ОКАТО 45286555000 ОГРН 1067746424790 тел. 8(495)620-62-00 Генеральный директор ООО «__________» Генеральный директор ООО «ПАРКНЕФТЬ» _______________ _______ _______________ С. Н. Смирнов 22 Приложение № 6 к Договору субподряда №___ от ___ ___________ 20___г. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА СУБПОДРЯДЧИК: ________________ _____________________ ПОДРЯДЧИК: _________________ С. Н. Смирнов 23 Приложение № 7 к Договору субподряда № ___ от ___ ________________ 20___г. Типовые мероприятия по организации безопасного производства подрядными организациями строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и других видов работ на территории объектов Заказчика в условиях действующего производства СУБПОДРЯДЧИК: ____________ ____________ ПОДРЯДЧИК: _________________ С. Н. Смирнов 24 Приложение № 8 к Договору субподряда № ___ от___ _____________ 20___г. Перечень локальных нормативных актов Заказчика ПОДПИСИ СТОРОН СУБПОДРЯДЧИК: _______________________ ПОДРЯДЧИК: _________________ С. Н. Смирнов 25
