лоты №№1-15 - УФПС Ростовской области

Приложение №3
Договор-подряда №
г. Ростов-на-Дону
« » __ __ 2012г.
ФГУП «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя
директора УФПС Ростовской области – филиала ФГУП «Почта России» Суховой Л.А,
действующего на основании доверенности № 51.1.7-23/1 от 24.01.2012г. и Положения и
__________________ в лице директора ________________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается на ремонт в ОПС Целина Зерноградского
почтамта, расположенного по адресу: Ростовская обл., п. Целина ул. 2-линия 81, в
соответствии с утверждённой сметой (приложение №1), являющейся неотъемлемой
частью договора.
2.
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить подрядные работы
на ремонт в ОПС Целина Зерноградского почтамта, расположенного по адресу:
Ростовская обл., п. Целина ул. 2-линия 81
1.
2. Сумма договора
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____рублей, в соответствии с
утвержденной сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора.
2.2. Цена настоящего договора определена в российских рублях и является
приблизительной на весь период действия договора.
2.3. При возникновении дополнительных работ или работ с отклонением от проектной
документации «Заказчик» на основании технического задания оформляют их дополнительным
соглашением и оплачиваются дополнительно.
3. Порядок и условия платежей.
3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя денежные средства в
размере стоимости выполненных работ согласно актам выполненных работ и счетафактуры.
3.3. Окончательный расчет за выполненные работы производятся «Заказчиком», согласно
актам формы КС-2 и справки формы КС-3, подписанных обеими сторонами, в течении 10
банковских дней.
3.4. При приёмке выполненных работ «Исполнитель» передаёт «Заказчику», акты на
скрытые работы, подписанные представителем «Заказчика», сертификаты на строительные
материалы и изделия.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности «Подрядчика»:
4.1.1.
«Подрядчик»
имеет
право
заключать
договора
субподряда
со
специализированными организациями по согласованию с «Заказчиком». При этом Подрядчик
несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом
выполняемых работ субподрядчиком.
4.1.2. Подрядчик обязан в течении 3 рабочих дней приступить к выполнению работ с
момента подписания сторонами договора.
4.1.3. Подрядчик обязан выполнить своими силами и средствами, при необходимости с
привлечением субподрядных организаций, весь объем работ, предусмотренный настоящим
договором.
4.1.4 Подрядчик обязан соблюдать сроки и этапы выполнения работ, предусмотренные
настоящим договором.
4.1.5. Подрядчик обязан заключить договора на временное энергоснабжение,
водопотребление, со снабжающими организациями на весь период проведения работ.
4.1.6. Подрядчик обязан выполнить мероприятия по противопожарной безопасности,
охране труда и технике безопасности, охране объекта и окружающей среды.
4.1.7. Подрядчик обязан производить систематическую уборку помещений объекта от
строительного мусора и своевременно производить его вывоз для утилизации.
4.1.8. Подрядчик обязан перед сдачей объекта Заказчику произвести уборку помещений,
помыть стекла окон, очистить стены, пол и двери от шпаклевки, краски и грязи, устранить все
выявленные Заказчиком дефекты и недоделки, передать Заказчику всю исполнительную
документацию и акт приема-передачи объекта, завершенного строительством.
4.1.9.Подрядчик обязан возместить Заказчику ущерб, выявленный после сдачи объекта в
эксплуатацию в результате завышения объемов выполненных работ или неправильного
применения единичных расценок в сметах и актах.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик обязан передать Подрядчику строительную площадку для производства
работ.
4.2.2.Заказчик обязан передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную
документацию на строительство объекта.
4.2.3 Заказчик обязан, по представлению Подрядчика, проверить соответствие фактически выполненных объемов работ с объемами, представленными в актах формы КС-2 и в 5-ти
дневный срок представить свои замечания или мотивированный отказ от приемки.
4.2.4. Заказчик в течении 5-ти рабочих дней, со дня получения уведомления Подрядчика
о готовности объекта к сдаче, обязан организовать работу Рабочей комиссии по приемке
объекта в эксплуатацию.
4.2.5.Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ, указанную в пункте 2, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.2.4. Заказчик имеет право требовать у Исполнителя информацию о ходе выполнения
работ по настоящему договору.
4.2.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения
работ, проверять качество и соответствие применяемых материалов.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Заказчик в течение 5 дней с момента выполнения работ, подписывает акт о приемке
выполненных работ, или уведомляет подрядчика о причинах отказа подписания акта.
5.2. В случае не подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ без
мотивированного отказа от приемки работ в течение указанного срока, работа считается
принятой и должна быть оплачена заказчиком.
6. Сроки исполнения обязательств
6.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.2
настоящего договора, в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2 Гарантийный срок на выполненные работы -24 месяца, на скрытые работы – 36
месяцев, в течение которых Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты, возникшие по
его вине.
Гарантийные обязательства вступают в силу с момента подписания обеими сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
8.Форс-мажор
8.1.Стороны
освобождаются от
ответственности за
частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение
условий настоящего договора. В таком случае срок выполнения договорных обязательств
будет продлен на время указанных обстоятельств.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по
причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую сторону о
начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после
начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает
соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине
указанных обстоятельств.
9.Антикорупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направленно в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: ____________________________.
9.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут
Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».
10. Арбитраж
10.1.Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, могущие возникнуть из или касающиеся настоящего договора,
были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия.
Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в
претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней.
В случае если стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам путем взаимных
консультаций, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
11.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Досрочное расторжение договора может иметь место по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, с возмещением убытков сторон.
11.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление
другой стороне.
11.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: ФГУП «Почта России»
Исполнитель:
131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37
ИНН 7724261610 КПП 772401001
УФПС Ростовской области-филиал ФГУП
“Почта России”
ИНН 7724261610 КПП 616302001
Ростовский филиал ОАО АКБ “Связь-Банк”
к/с 30101810600000000259 БИК 046015259
р/с 40502810700370000009
Заказчик: ФГУП «Почта России»
Заместитель
Директора
Сухова Л.А.
Исполнитель:
Директор