Приложение №1 - Ростехинвентаризация

Приложение № 4
к приказу №______ от «___» __________ 20 __ г.
ДОГОВОР № ______________
на выполнение кадастровых работ
г. Екатеринбург
«___» ________20___ г.
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице с
одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов
недвижимости
–
Федеральное
бюро
технической
инвентаризации»
(ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице
________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.
Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию
Заказчика кадастровые работы (далее – «Работы») в отношении _____________________
(Наименование объекта или таблица - перечень объектов)
1.1.
№
п/п
Наименование объекта
Адрес (местоположение)
объекта
Технические
характеристики
(площадь или
протяженность)
(далее – «Объект»), расположенного по адресу (местоположение): _____________________,
площадью _____________, в том числе:
- определить местоположение помещения в габаритах этажа (части этажа) здания;
- подготовить соответствующую документацию для представления в орган кадастрового учета
заявления:
- о постановке объекта на кадастровый учет;
- о кадастровом учете изменений характеристик объекта.
1.2. Результат работ, предусмотренных в п. 1.1 Договора, оформляется в виде технического
плана на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в 1 (одном)
экземпляре (для предоставления в орган кадастрового учета).
1.3. Все изменения и дополнения к Договору, связанные с увеличением объемов работ по
причине неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.2.1 настоящего Договора,
а также по причинам, не зависящим от Подрядчика, и не предусмотренным настоящим
Договором, оформляются дополнительным соглашением.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Подрядчику до начала выполнения работ необходимую для выполнения
работ документацию, в том числе:
- план этажа, на котором расположен объект;
- кадастровый паспорт здания или информацию о кадастровом номере здания, в котором
2
расположен объект;
- кадастровый паспорт объекта;
- технический паспорт объекта;
- проектную документацию на объект;
- разрешительные документы на изменение характеристик объекта;
- иные документы.
2.1.2. Произвести оплату работ.
2.1.3. Принять документы, подготовленные в результате выполнения работ, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, в том числе при досрочном выполнении работ.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Выполнить работы в порядке и срок, предусмотренные Договором.
2.2.2. Обеспечить соответствие результата работ нормам действующего законодательства
Российской Федерации.
2.2.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Подрядчика недостатки в
подготовленной документации.
2.2.4. Передать Заказчику результат работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц. В этом случае Подрядчик несет
ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к исполнению третьих
лиц, как за свои собственные.
2.3.2. В случае выявления в процессе выполнения работ по настоящему Договору технических
ошибок в сведениях, полученных из государственного кадастра недвижимости, а также при
неисполнении Заказчиком обязательств, установленных п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего Договора,
Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, уведомив об этом Заказчика, до
выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору и принятия Сторонами совместного
решения о порядке выполнения работ.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору
определяется на основании
сметы
(Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, и
составляет ___________(___________________) рублей ___ коп., включая НДС 18%.
3.2. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере ____ % от суммы, указанной в
п. 3.1 Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
3.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика. Оплата считается произведенной при поступлении денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
3.4. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ (Бюджет).
3.4. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты завершения работ, предусмотренных Договором, и выставления счета. Результат
работ выдается Заказчику при условии полного расчета за выполненные работы. (Аванс менее
100 %)
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, составляет ___
(______________) рабочих дней с начала выполнения работ.
4.2. Началом выполнения работ считается день, следующий за днем поступления оплаты,
согласно п. 3.2. Договора, на расчетный счет Подрядчика, при условии выполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.1.1 Договора.
3
4.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять и
оплатить.
4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5. Порядок передачи результата выполненных работ
5.1. По завершении выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора, и при условии
поступления оплаты в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, Подрядчик передает
Заказчику оформленный надлежащим образом результат работ, и подписанный Подрядчиком
Акт выполненных работ.
5.2. Заказчик подписывает Акт выполненных работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
передачи Подрядчиком результата работ, предусмотренного настоящим Договором, либо
направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приемки выполненных работ не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи результата работ, с указанием недостатков.
Согласованные Сторонами недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки,
определенные Сторонами. Работы считаются принятыми после подписания Акта выполненных
работ Заказчиком.
5.3. В случае неподписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта выполненных работ,
отсутствия соответствующего мотивированного отказа от его подписания в срок согласно п.
5.2. настоящего Договора, Акт считается подписанным, а выполненные работы принятыми,
при этом стоимость работ
подлежит оплате. Возражения, направленные Заказчиком с
нарушением указанного срока, Подрядчик вправе не принимать.
5.4. В случае прекращения работ по Договору по требованию Заказчика, Заказчик обязуется
оплатить Подрядчику стоимость выполненных на момент расторжения Договора работ и
возместить понесенные Подрядчиком фактические затраты на момент получения данного
требования.
5.5. Допускается поэтапное выполнение и передача результата работ заказчику с подписанием
акта выполненных работ по соответствующему этапу.
6.
Ответственность Сторон
6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств, в
случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных
действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов законодательной
и/или исполнительной власти Российской Федерации, при условии, что данные обстоятельства
непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
6.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору,
обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших
действий.
6.3. Подрядчик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе представленных
Заказчиком документов и/или информации, содержащей недостоверные сведения.
6.4. Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.
Иные условия
7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
7.2. В случае невозможности решить возникшие разногласия путем переговоров, Стороны
вправе обратиться в суд, с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования
спора. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) рабочих дней, с даты получения претензии
4
адресатом.
7.3. При подведомственности спора Арбитражному суду, дело подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде Свердловской области, при подведомственности спора суду общей
юрисдикции дело подлежит рассмотрению в Верх-Исетском районном суде г. Екатеринбурга.
7.4. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений,
которые подписываются Сторонами и скрепляются печатью.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
оформляются в виде дополнительных соглашений.
7.7. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что стоимость выполнения работ,
указанная в п.3.1. Договора, не является для него крупной сделкой.
7.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: приложение № 1 - смета.
8. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»
Место нахождения: Российская Федерация,
г. Москва, просп. Вернадского, д.37 корп. 2
Почтовый адрес: 123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп. 2
ОГРН 1027739346502
ИНН 7701018922
КПП 772901001
Свердловский филиал
Место нахождения: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 3
КПП 665843001
Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
БИК 046577674
к/с 30101810500000000674
р/с 40502810516020103348
От Заказчика
_____________________
от Подрядчика
_______________________
5
Приложение №1
к Договору № _______ от «___»________ 20__ г.
Смета на выполнение работ
№
п/п
Вид работы
Ед. измерения
Кол-во
Сумма с НДС
(Руб.)
Подписи Сторон:
от Заказчика
____________________
(подпись)
от Подрядчика
____________________
(подпись)