Открытое акционерное общество «Славянка»

Открытое акционерное общество
«Славянка»
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3.
Тел./факс: 8 (495) 609-50-95
http://www.slav-ex.ru e-mail:info@slav-ex.ru
ОКПО 61702041 ОГРН 1097746264219
ИНН/КПП 7702707386/770201001
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
Уважаемые господа!
ОАО «Славянка» (далее по тексту Заказчик) приглашает Вас делать предложение (оферту) согласно
технического задания Приложение №1 к тексту настоящего приглашения.
Предложения претендентов должны оформляться безотзывными офертами, соответствовать всем условиям,
указанным в настоящем приглашении. Предложение должно быть оформлено в соответствии с техническим
заданием по форме «Коммерческое предложение Претендента» (Приложение №2) к тексту настоящего
приглашения.
Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно
из них.
Начальная (максимальная) цена договора 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.
Источник финансирования: Собственные средства
Заявки участников размещения заказов находящиеся на упрощенной системе налогообложения не
рассматриваются и подлежат отклонению.
При акцепте предпочтение будет отдано следующему Поставщику:
1. предложению, содержащему наилучшие условия;
Претендент, победивший по результатам рассмотрения предложенных оферт, обязуется подписать Договор.
Требования к участникам:
-соответствие участников торговой процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора;
-непроведение ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
-не приостановление деятельности участника торговой процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
-отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорных обязательств.
Документы, прилагаемые к заявке отсканированные:
1.
коммерческое предложение (Приложение № 2);
2.
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения торговой процедуры выписку;
3.
учредительные документы (устав с изменениями и дополнениями);
4.
свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;
5.
свидетельство о постановке на налоговый учет;
6.
балансовый отчет за последние 2 года с отметкой налогового органа;
7.
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения
заказа;
8.
копию лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну (при наличии)
Приложение:
Приложение №1 – техническое задание
Приложение №2 – форма коммерческого предложения
Приложение №3 – Проект договора
Генеральный директор
А.Н. Елькин
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие требования и требования к качеству товара:
1.1. Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, новым, серийным и свободно
распространяться на территории Российской Федерации, иметь зарегистрированную торговую марку и товарный
знак, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ и
подтвержденный соответствующим свидетельством (подтверждается при поставке товара).
1.2. Все поставляемое оборудование должно поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение,
порчу и сопровождаться документацией на русском языке.
1.3. Поставляемое оборудование должно быть собрано в промышленных условиях и соответствовать ГОСТам,
действующим на момент поставки в Российской Федерации (при поставке должны быть представлены копии
подтверждающих документов).
1.4. Все оборудование должно иметь сертификат соответствия государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам и сертификат РСТ (при поставке должны быть представлены копии сертификатов).
1.5. Поставляемый товар должен иметь полную комплектацию, инструкции на русском языке.
1.6.
Товар
должен
быть
упакован
в
транспортную
упаковку,
которая
отвечает
требованиям для перевозки железнодорожным, автомобильным и другим транспортом и иметь маркировку.
№
п/п
1
Наименован
ие, модель
Фирма и
страна
производ
итель
Сплитсистема
TR410/SLА3.5 Toiler
1. Низкий уровень шума. 2. Современная технология
отключения холодного воздуха. 3. Режим трехмерного
распределения воздуха.4. Автоматический перезапуск при
отключении питания.5. Компрессоры – Sanyo. 6. Медные
трубки с насечкой. 7. Гидрофильные алюминиевые пластины
теплообменника. 8. Предотвращение обморожения. 9.
Зубчатый вентилятор – улучшает аэродинамику и
существенно снижает уровень шума. 10. Функция
самодиагностики. 11. Функция комфортного осушения –
используется в период дождей. 12. Яркий и наглядный LED«TOILER
дисплей. 13. Ионизатор воздуха. 14. Множество фильтров GmbH»,
моющийся антибактериальный фильтр (высокая защита от
Германия
плесени и бактерий), воздушный фильтр (нейтрализует
неприятные запахи), фильтр с антиформальдегидом
(нейтрализует формальдегиды, вызывающие дерматит,
головокружение), активный угольный фильтр (задерживает
мелкие частицы и дым), серебряно-ионный фильтр
(разрушает клеточную структуру бактерий).15. Хладагент R410А
Мощность охлаждения 12000 БТЮ/ч, 3,6 кВт, потребляемая
мощность охлаждения 1280Вт, потребляемая мощность
нагрева 1280Вт.
Технические характеристики
Ед.
изм.
Колво
шт.
2
1. Низкий уровень шума. 2. Современная технология
отключения холодного воздуха. 3. Режим трехмерного
распределения воздуха.4. Автоматический перезапуск при
отключении питания.5. Компрессоры – Sanyo. 6. Медные
трубки с насечкой. 7. Гидрофильные алюминиевые пластины
теплообменника. 8. Предотвращение обморожения. 9.
Зубчатый вентилятор – улучшает аэродинамику и
существенно снижает уровень шума. 10. Функция
самодиагностики. 11. Функция комфортного осушения –
Сплитиспользуется в период дождей. 12. Яркий и наглядный LED«TOILER
система
дисплей. 13. Ионизатор воздуха. 14. Множество фильтров GmbH»,
шт.
6
2
TR410/SLSмоющийся антибактериальный фильтр (высокая защита от
Германия
2.4 Toiler
плесени и бактерий), воздушный фильтр (нейтрализует
неприятные запахи), фильтр с антиформальдегидом
(нейтрализует формальдегиды, вызывающие дерматит,
головокружение), активный угольный фильтр (задерживает
мелкие частицы и дым), серебряно-ионный фильтр
(разрушает клеточную структуру бактерий).15. Хладагент R410А
Мощность охлаждения 7000 БТЮ/ч, 2,1 кВт, потребляемая
мощность охлаждения 760Вт, потребляемая мощность
нагрева 750Вт
1. Низкий уровень шума. 2. Современная технология
отключения холодного воздуха. 3. Режим трехмерного
распределения воздуха.4. Автоматический перезапуск при
отключении питания.5. Компрессоры – Sanyo. 6. Медные
трубки с насечкой. 7. Гидрофильные алюминиевые пластины
теплообменника. 8. Предотвращение обморожения. 9.
Зубчатый вентилятор – улучшает аэродинамику и
существенно снижает уровень шума. 10. Функция
самодиагностики. 11. Функция комфортного осушения –
используется в период дождей. 12. Яркий и наглядный LEDСплит«TOILER
дисплей. 13. Ионизатор воздуха. 14. Множество фильтров система
GmbH»,
шт.
3
22
моющийся антибактериальный фильтр (высокая защита от
TR410/SLSГермания
плесени и бактерий), воздушный фильтр (нейтрализует
2.7 Toiler
неприятные запахи), фильтр с антиформальдегидом
(нейтрализует формальдегиды, вызывающие дерматит,
головокружение), активный угольный фильтр (задерживает
мелкие частицы и дым), серебряно-ионный фильтр
(разрушает клеточную структуру бактерий).15. Хладагент R410А
Мощность охлаждения 9000 БТЮ/ч, 2,7 кВт, потребляемая
мощность охлаждения 980Вт, потребляемая мощность
нагрева 970Вт
2. Гарантийные обязательства
2.1.
Срок предоставления гарантий на оборудование не должен быть меньше 2 лет, все поставляемое
оборудование должно иметь правильно оформленные гарантийные талоны.
2.2.
На весь поставляемый товар должны быть предоставлены сертификаты соответствия.
2.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока замена оборудования на подменный
фонд производится в течение 48 часов. В случае сбоев в работе оборудования выезд сертифицированных
специалистов в течение 24 часов.
3. Срок поставки и установки: 5 рабочих дней с момента подписания договора
4.Место поставки и установки сплит-систем: Москва, ул. Ольховская, д.25
5.Цена договора включает: все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, а также транспортные расходы, отгрузку, доставку до склада, разгрузку и
установку, а также вывоз упаковочного материала.
6. Сроки и условия оплаты поставок товаров: Расчеты производятся по факту поставки и установки
Продукции в течение 10 дней при предоставлении Поставщиком Заказчику: подписанного акта приема-передачи
товара, счета-фактуры с указанием ассортимента, цены, объема и общей стоимости Продукции,, накладной с
отметкой Заказчика о приемке, счета, выставленного Поставщиком на поставленную Продукцию, а также акта
выполненных работ (услуг) путем перечисления, на его расчетный счет стоимости поставленной и принятой
Продукции.
Приложение №2
На бланке организации
Дата, исх. Номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА
Наименование организации и организационно-правовая форма: _____________________,
расположенный по адресу: ____________________________________________________,
телефон: _________________, факс: _______________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Уважаемые господа!
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку продукции в соответствии с условиями
настоящей закупки, по ценам, указанным в настоящем коммерческом предложении.
№
п/п
Наименование поставляемой
продукции
Кол-во
Цена за ед.
(руб.)
включая
НДС 18%
Стоимость
руб.,
включая НДС
18%
ИТОГО
Общая стоимость продукции составляет __________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% __________ (_________) рублей ____ копеек.
Условия оплаты: ___________________________________________
Сроки поставки продукции: ____________________________________
Место поставки: _______________________________________________
Стоимость продукции включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.
Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения поставить продукцию в полном
объеме и в сроки, указанные в настоящем коммерческом предложении.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не проводится процедура
банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
А также подтверждаем, что у ___________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
договор с ОАО «Славянка» на поставку продукции в соответствии с требованиями ПДО и условиями наших
предложений, в срок 3 календарных дней со дня решения подписать Договор.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________ (контактная
информация уполномоченного лица).
(должность)
(подпись, печать)
(ФИО подписавшего)
Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва
"___" _____________ 2011 г.
ОАО «Славянка», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Елькина А.Н.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в
лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа (Протокол
№ ____________________/2011 от _________________2011г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке, передаче Заказчику Продукции по адресу, указанному
в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также по установке (монтажу)
данной продукции.
1.2. Наименование, количество, цена единицы Продукции указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору), которая является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить эту Продукцию в установленном настоящим Договоре порядке, форме
и размере.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ______ рублей ___ копеек, в том числе НДС – 18% _____.
2.2. Стоимость Продукции указана в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и включает расходы
на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные
расходы, отгрузку, доставку до склада, разгрузку и установку, а также вывоз упаковочного материала.
Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения Договора.
2.3. Расчеты производятся по факту поставки и установки Продукции в течение 10 дней при предоставлении
Поставщиком Заказчику: подписанного акта приема-передачи товара, счета-фактуры с указанием ассортимента, цены, объема
и общей стоимости Продукции,, накладной с отметкой Заказчика о приемке, счета, выставленного Поставщиком на
поставленную Продукцию, а также акта выполненных работ (услуг) путем перечисления, на его расчетный счет стоимости
поставленной и принятой Продукции.
3. Условия поставки Продукции.
3.1.Продукция в срок до 3 рабочих дней должна быть осмотрена Заказчиком, проверено ее количество и качество. О
выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика.
3.2.Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику после принятия и подписания Акта
выполненных работ (услуг) уполномоченными представителями Заказчика.
3.3.Срок (период) поставки и установки Продукции - в течение 2 рабочих дней с момента подписания настоящего
договора.
4. Порядок приемки продукции по количеству и качеству.
4.1.Качество продукции должно соответствовать государственным стандартам, действующему сертификату
изготовителя.
4.2.Поставщик передает Продукцию по количеству и качеству, соответствующую требованиям настоящего Договора,
а также законодательству Российской Федерации на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя
Заказчика. Поставщик несет весь риск утраты или повреждения продукции до момента фактической передачи продукции
Заказчику.
4.3.Поставляемая Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия качества, иными документами,
обязательными для данного вида Продукции, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Кроме того, поставляемая продукция должна сопровождаться накладной, подписанной руководителем и главным
бухгалтером Поставщика и заверенной печатью, другими документами, необходимыми для проведения приемки Продукции
по количеству и качеству.
4.4.При поставке продукции без сопроводительных документов согласно п.4.3. настоящего Договора Заказчик вправе
отложить приемку Продукции по количеству и качеству до их представления.
4.5. Тара и упаковка продукции должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений, порчи
при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока при соблюдении установленных нормативными актами
условий хранения.
4.6. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции, обязан поставить недопоставленное количество продукции в
пределах сроков действия Договора.
4.7. На поставляемую Продукцию Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами
на данный вид Продукции.
В случае обнаружения в ходе приемки Продукции несоответствия ее условиям Договора, Заказчик обязан
приостановить приемку Продукции, принять её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика о
вызове представителя Поставщика, который обязан в течение трех дней с момента получения уведомления прибыть для
участия в дальнейшей приемке Продукции.
4.8.
При неявке представителя Поставщика в течение трех дней с момента получения уведомления о прибытии
для участия в дальнейшей приемке Продукции, приемка Продукции производится Заказчиком в одностороннем порядке с
оформлением соответствующего акта.
5. Гарантийные обязательства
5.1. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1999г. № 2300-1 Поставщик обязан
соблюдать условия гарантийного обслуживания оборудования.
5.2. Поставщик обязуется бесплатно в течение 24 месяцев со дня продажи оборудования устранять неполадки,
возникшие в нем, при условии, что неполадки не возникли вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации,
транспортировки, хранения, действий третьих лиц, а также действий непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и
т.п.), а также осуществлять сервисное гарантийное обслуживание.
5.3. Гарантийный срок начинается со дня приобретения оборудования. Гарантийное обслуживание осуществляется
при наличии гарантийного талона с печатью продавца, наименованием оборудования, серийным номером и датой продажи.
5.4. Неисправные детали в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми.
5.5. При устранении неполадок оборудования посредством замены комплектующего изделия или составной части
основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, гарантийный срок на новое комплектующее изделие или
составную часть основного изделия исчисляется со дня выдачи покупателю этого прибора по окончании ремонта и составляет
6
месяцев.
5.6. Все гарантийные рекламации теряют силу по истечении гарантийного периода. В отношении неисправностей,
заявленных, но не устраненных в течение гарантийного периода, гарантийные обязательства сохраняются до момента их
устранения.
5.7. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения в результате:
o
неправильного электрического, гидравлического, механического подключения;
o
использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации;
o
запуска насосного оборудования без воды (или иной перекачиваемой жидкости);
o
внешних механических воздействий, либо нарушения правил транспортировки и хранения;
o
несоответствие электрического питания стандартам и нормам указанным в Руководстве по монтажу и эксплуатации;
o
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы;
o
дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;
o
разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем Сервисного центра;
o
изменения конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Замена некачественной продукции и продукции, поступившей в ненадлежащей упаковке, должна производиться
Поставщиком в десятидневный срок с момента заявления претензии (рекламации) Заказчиком.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы, но не более 10% от
суммы платежа.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.4. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Продукции, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,3% от стоимости неисполненных обязательств, за
каждый день просрочки исполнения обязательства, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. При поставке продукции ненадлежащего качества или в таре и упаковке, несоответствующей требованиям п. 4.5.
и 4.6. настоящего Договора, Поставщик производит замену этой продукции или возмещает Заказчику (по желанию
последнего) стоимость некачественной продукции поступившей в ненадлежащей упаковке, погрузо-разгрузочных и
транспортных расходов связанных с поставкой и возвратом этой Продукции.
6.6. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком продукции Заказчик
обнаружит продукцию, не
соответствующий требованиям пунктов 1.2, 4.1 Договора по качеству, то такая продукция считается не поставленной, а
Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.7. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком продукции Заказчик обнаружит продукцию, не
соответствующий требованиям пункта 1.2. Договора по комплектности, то такая продукция считается не поставленной, а
Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.8. При невыполнении Поставщиком обязательств, установленных пунктами 1.1, 1.2, 4.1 Договора, в том числе при
просрочке исполнения обязательства Поставщиком Заказчик имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. В этом случае Заказчик имеет право взыскать с Поставщика сумму понесенного
убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью аналогичного количества продукции, закупаемой по
новому Договору, и стоимостью недопоставленной продукции по Договору.
6.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от поставки продукции, поставка которой просрочена, а также от
восполнения недопоставленного количества продукции.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие выполнить
обязательства по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу
законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.
7.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои
обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения обязанностей до
прекращения действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных
обстоятельств, по возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
7.3. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет право
заявить о расторжении Договора, известив об этом другую Сторону.
8. Срок действия Договора.
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в части финансовых
взаиморасчетов до полного их завершения.
9. Расторжение Договора.
9.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
9.1.1. По требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой стороной.
9.1.2. В результате форс-мажорных обстоятельств, с соблюдением требований настоящего Договора.
9.1.3. По соглашению сторон.
9.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон (п.9.1.3. Договора), Договор прекращает свое действие
по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего Договора.
10. Особые условия
10.1. Все изменения и Дополнения Договора считаются действительными, если они оформлены в письменном
виде и подписаны сторонами.
10.2. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый поставщик является
правопреемником Поставщика в последствии его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами, и возникшие Договоренности в обязательном порядке фиксируются в
письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Направление Претензии обязательно.
10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она
обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.5. Настоящий Договор
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
экземпляр Поставщику и один экземпляр Заказчику.
10.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложение:
Приложение № 1- Спецификация поставляемой Продукции
11. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Славянка»
Местонахождение:
129110, г.Москва, Суворовская пл., д.2, стр. 3
ИНН/ КПП 7702707386/ 770201001
Р/с 40702810000000005681
в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
К/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Телефон: (495) 609-50-95
Генеральный директор
______________________/Елькин А.Н./
ПОСТАВЩИК: