1.Предмет Договора.

Открытое акционерное общество
«Славянка»
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3.
Тел./факс: 8 (495) 609-50-95
http://www.slav-ex.ru e-mail:info@slav-ex.ru
ОКПО 61702041 ОГРН 1097746264219
ИНН/КПП 7702707386/770201001
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
Уважаемые господа!
ОАО «Славянка» (далее по тексту Заказчик) приглашает Вас делать предложение (оферту) согласно
технического задания Приложение №1 к тексту настоящего приглашения.
Предложения претендентов должны оформляться безотзывными офертами, соответствовать всем условиям,
указанным в настоящем приглашении. Предложение должно быть оформлено в соответствии с техническим
заданием по форме «Коммерческое предложение Претендента» (Приложение №2) к тексту настоящего
приглашения.
Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни
одно из них.
Источник финансирования: Собственные средства
Начальная (максимальная) цена Договора: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
При акцепте предпочтение будет отдано следующему Поставщику:
1.
предложению, содержащему наилучшие условия;
Претендент, победивший по результатам рассмотрения предложенных оферт, обязуется подписать Договор.
Заявки участников размещения заказов находящиеся на упрощенной системе налогообложения не
рассматриваются и подлежат отклонению.
Требования к участникам:
-соответствие участников торговой процедуры требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора;
-непроведение ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
-не приостановление деятельности участника торговой процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
-отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего
исполнения договорных обязательств.
Документы, прилагаемые к заявке (отсканированные):
1. коммерческое предложение (Приложение № 2);
2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения торговой процедуры выписку из единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
3. учредительные документы (устав с изменениями и дополнениями);
4. свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц); ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей);
5. свидетельство о постановке на налоговый учет;
6. бухгалтерская отчетность (форма 1,2) за последние 2 года;
7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа.
Приложение:
Приложение №1 – техническое задание
Приложение №2 – форма коммерческого предложения
Приложение №3 – Проект договора
Генеральный директор
А.Н. Елькин
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Требования к качеству и комплектности на поставляемый товар
1.1 В объем поставки входит: товар, упаковка, отгрузка, доставка до склада.
1.2 Товар должен иметь сертификат соответствия качества и иные документы, обязательные для данного
вида товара.
1.3 Товар должен быть упакован в транспортную упаковку, которая отвечает требованиям для перевозки
железнодорожным, автомобильным и другим транспортом и иметь маркировку.
2. Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров:
2.1 Тепловая пушка прямого нагрева Master (BLP53E)
Исполнение
Нагрев: прямой
Система поджига: электронная
Топливо: пропан
Параметры электросети:
230В/50Гц
Выходные параметры
Макс. тепловая мощность
кВт: 46
БТЕ/час: 157000
ккал/час: 39560
Мин. тепловая мощность:
кВт: 31
БТЕ/час: 105500
ккал/час: 26660
Поток воздуха, м3/час: 1450
Давление, бар: 1.5
Рабочие параметры
Расход топлива, кг/час: 3.29
Мощность электродвигателя,
кВт: 0.1
Потребляемый ток, А: 0.4
Физические параметры
Габариты ГхШхВ, мм:
640х290х460
№
п.п.
1
Наименование
Тепловая пушка прямого нагрева
Master (Мастер) BLP 53 E (BLP53E)
Восток
Ед.
изм.
Всего
Центр
Юг
шт.
131
40
16
Чита
Хабаровск
6
19
Запад
СанктМосква
Петербург
30
20
3. Грузополучатели продукции: Региональные филиалы ОАО "Славянка"
4. Место доставки поставляемых товаров:
1. Для филиала "Славянка-Центр" ОАО "Славянка" - ОМС №6 г. Екатеринбург, ул. Маневровая 34а, начальникГридюшко Алексей Георгиевич, тел: 8-982-611-65-85
2. Для филиала "Славянка-Юг" ОАО "Славянка" - ОМС №2 644016 г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, д. 4А, начальник
- Латыпов Михаил Анатольевич, тел: 8-928-761-40-30
3. Для филиала "Читинский" ОАО "Славянка" - ОМС №3, г. Чита, ул. Трактовая, вл. 3, стр. 29, начальник - Ашакин
Анатолий Иванович, тел: 8-924-500-98-16
4. Для филиала "Славянка-Восток" ОАО "Славянка" - 684 БМТС 6800001, г. Хабаровск, пер. Каширский, д.1, начальник
- Курочка Сергей Петрович, тел. 8-914-772-77-35
5. Для филиала "Славянка-Запад" ОАО "Славянка" - МС «Тамань» 143392, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п.
Калининец, ул. Фаб-ричная 1А, литер К, начальник-Степченков Александр Павлович, тел. 8-916-695-68-78
6. Для филиала "Санкт-Петербургский" ОАО "Славянка" - "Гатчинский 25 Деревообрабатывающий комбинат"- филиал
ОАО "ПЭУ" 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Жемчужина дом 5, начальник филиала - Егоров Дмитрий
Николаевич тел: 8-911-972-05-32
5. Сроки и условия поставок товаров:
1. Поставка товаров осуществляется в срок до 30 календарных дней со дня подписания договора;
2. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями предъявленными выше.
6. Цена договора включает: все расходы, связанные с выполнением работ по договору поставки, транспортные
расходы, командировочные расходы, инфляционные ожидания и финансовые риски.
7. Сроки и условия оплаты поставок товаров: оплата производится путем перечисления денежных средств
Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поставки товара, при
условии наличия надлежащим образом оформленного счета-фактуры и товарно-транспортной накладной.
Приложение №2
На бланке организации
Дата, исх. Номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА
Наименование организации и организационно-правовая форма: ________________________,
расположенный по адресу: ________________________________________________________,
телефон: _________________, факс: _______________
в лице _________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Уважаемые господа!
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку продукции в соответствии с
условиями настоящей оферты, по ценам, указанным в настоящем коммерческом предложении.
№
п/п
Согласно прилагаемого перечня
Цена за
1 ед. изделия
руб., включая
НДС 18%
Общее
кол-во
изделий
Цена Договора
ВСЕГО руб.,
включая НДС
18%
1.
ИТОГО
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ составляет __________ (_________) рублей ____
копеек, в том числе НДС – 18% - __________ (_________) рублей ____ копеек.
Стоимость продукции включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена является твердой и не будет изменяться
в процессе исполнения договора.
Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения поставить
продукцию в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем коммерческом предложении.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не
проводится процедура банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
А также подтверждаем, что у _______________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ОАО «Славянка» на поставку продукции в соответствии с
требованиями предложения делать оферты и условиями наших предложений, в срок 3
календарных дней со дня решения подписать Договор.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
заказчиком,
нами
уполномочен
_____________________________ (контактная информация уполномоченного лица).
(должность)
(подпись, печать)
(ФИО подписавшего)
Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва
"___" _____________ 2011 г.
ОАО «Славянка», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Елькина
А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице ________________________., действующего на основании __________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, на
основании результатов размещения заказа (Протокол № ___________ от _______2011г.) заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и передаче Заказчику Продукции по
адресам, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Наименование, количество, цена единицы Продукции указаны в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить эту Продукцию в установленном настоящим Договоре
порядке, форме и размере.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ___________(____________) рубля ____ копейки,
в том числе НДС – 18% _______________ (______________________) рубль ___________ копейки.
2.2. Стоимость Продукции указана в Спецификации и включает расходы на страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы, отгрузку,
доставку до склада и разгрузку.
Цена является твердой, и не будет изменяться в процессе исполнения Договора.
2.3. Расчеты производятся по факту поставки Продукции в течение 90 календарных дней при
предоставлении Поставщиком Заказчику: счета, счета-фактуры, накладной, путем перечисления, на его
расчетный счет, стоимости поставленной и принятой Продукции.
3. Условия поставки Продукции.
3.1.Продукция в срок до 3 рабочих дней должна быть осмотрена Заказчиком, проверено ее количество и
качество. О выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчик обязан незамедлительно
уведомить Поставщика.
3.2. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику после принятия и
подписания накладной ТОРГ-12 уполномоченными представителями Заказчика.
3.3.Срок (период) поставки Продукции - до 30 календарных дней со дня подписания Договора.
4. Порядок приемки Продукции по количеству и качеству.
4.1.Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам, действующему
сертификату изготовителя.
4.2.Поставщик передает Продукцию, соответствующую требованиям настоящего Договора по количеству
и качеству, а также законодательству Российской Федерации на складе
Заказчика в присутствии
уполномоченного представителя Заказчика. Поставщик несет весь риск утраты или повреждения Продукции до
момента фактической передачи Продукции Заказчику.
4.3.Поставляемая
Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия качества, иными
документами, обязательными для данного вида Продукции, подтверждающими качество товара, оформленными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, поставляемая Продукция должна сопровождаться накладной и счетом-фактурой,
подписанной руководителем и главным бухгалтером Поставщика и заверенной печатью, другими документами,
необходимыми для проведения приемки Продукции по количеству и качеству.
4.4.При поставке Продукции без сопроводительных документов согласно п.4.3. настоящего Договора
Заказчик вправе отложить приемку Продукции по количеству и качеству до их представления.
4.5. Тара и упаковка Продукции должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода
повреждений, порчи при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока при соблюдении
установленных нормативными актами условий хранения.
4.6. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции, обязан поставить недопоставленное количество
Продукции в течение 45 дней .
4.7. На поставляемую Продукцию Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными
документами на данный вид Продукции.
В случае обнаружения в ходе приемки Продукции несоответствия ее условиям Договора, Заказчик обязан
приостановить приемку Продукции, принять её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить
Поставщика о вызове представителя Поставщика, который обязан в течение трех дней с момента получения
уведомления прибыть для участия в дальнейшей приемке Продукции.
4.8.
При неявке представителя Поставщика в течение трех дней с момента получения уведомления о
прибытии для участия в дальнейшей приемке Продукции, приемка Продукции производится Заказчиком в
одностороннем порядке с оформлением соответствующего акта.
5. Гарантийные обязательства
5.1. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1999г. № 2300-1 Поставщик
обязан соблюдать условия гарантийного обслуживания оборудования.
5.2. Поставщик обязуется бесплатно в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования устранять
неполадки, возникшие в нем, при условии, что неполадки не возникли вследствие нарушения Заказчиком правил
эксплуатации, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, а также действий непреодолимой силы (пожара,
природной катастрофы и т.п.). Гарантия также теряет свою силу, если в гарантийный период ремонт производился
неуполномоченными лицами.
5.3. Гарантийный срок начинается со дня приобретения оборудования. Гарантийное обслуживание
осуществляется при наличии гарантийного талона с печатью продавца, наименованием оборудования, серийным
номером и датой продажи.
5.4. Неисправные детали в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми.
5.5. При устранении неполадок оборудования посредством замены комплектующего изделия или
составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, гарантийный срок на новое
комплектующее изделие или составную часть основного изделия исчисляется со дня выдачи покупателю этого
прибора
по
окончании
ремонта
и
составляет
6
месяцев.
5.6. Все гарантийные рекламации теряют силу по истечении гарантийного периода. В отношении
неисправностей, заявленных, но не устраненных в течение гарантийного периода, гарантийные обязательства
сохраняются до момента их устранения.
5.7. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения в
результате:
o неправильного электрического, гидравлического, механического подключения;
o использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по
монтажу и эксплуатации;
o запуска насосного оборудования без воды (или иной перекачиваемой жидкости);
o внешних механических воздействий, либо нарушения правил транспортировки и хранения;
o несоответствие электрического питания стандартам и нормам указанным в Руководстве по
монтажу и эксплуатации;
o действий третьих лиц, либо непреодолимой силы;
o дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;
o разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем Сервисного
центра;
o изменения конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Замена некачественной Продукции и Продукции, поступившей в ненадлежащей упаковке, должна
производиться Поставщиком в десятидневный срок с момента заявления претензии (рекламации) Заказчиком.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неоплаченной суммы, но не более 10% от суммы платежа.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 5 % (пять) от стоимости неисполненных
обязательств, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. При поставке Продукции ненадлежащего качества или в таре и упаковке, несоответствующей
требованиям п. 4.5. настоящего Договора, Поставщик производит замену этой Продукции или возмещает
Заказчику (по желанию последнего) стоимость некачественной Продукции поступившей в ненадлежащей
упаковке, погрузо-разгрузочных и транспортных расходов связанных с поставкой и возвратом этой Продукции.
6.6. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком Продукции Заказчик обнаружит Продукцию, не
соответствующий требованиям пунктов 4.1 Договора по качеству, то такая Продукция считается не поставленной,
а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.7. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком Продукции Заказчик обнаружит Продукцию, не
соответствующий требованиям пункта 1.2. Договора по комплектности, то такая Продукция считается не
поставленной, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
6.8. При невыполнении Поставщиком обязательств, установленных пунктами 1.1, 1.2, 4.1 Договора, в том
числе при просрочке исполнения обязательства Поставщиком Заказчик имеет право расторгнуть Договор в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В этом случае Заказчик имеет право
взыскать с Поставщика сумму понесенного убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью
аналогичного количества Продукции, закупаемой по новому Договору, и стоимостью недопоставленной
Продукции по Договору.
6.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от поставки Продукции, поставка которой просрочена,
а также от восполнения недопоставленного количества Продукции.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие
выполнить обязательства по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия,
вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды
деятельности.
7.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить
свои обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения
обязанностей до прекращения действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся
действию форс-мажорных обстоятельств, по возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным
описанием создавшихся условий.
7.3. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет
право заявить о расторжении Договора, известив об этом другую Сторону.
8. Срок действия Договора.
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 января 2012
года, а в части финансовых взаиморасчетов до полного их завершения.
9. Расторжение Договора.
9.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
9.1.1. По требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой
стороной.
9.1.2. В результате форс-мажорных обстоятельств, с соблюдением требований настоящего Договора.
9.1.3. По соглашению сторон.
9.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон (п.9.1.3. Договора), Договор прекращает
свое действие по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего
Договора.
10. Особые условия
10.1. Все изменения и Дополнения Договора считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны сторонами.
10.2. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является
правопреемником Поставщика в последствии его реорганизации в форме преобразования, слияния или
присоединения.
10.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, и возникшие Договоренности в обязательном
порядке фиксируются в письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Направление Претензии обязательно. Срок рассмотрения
Претензии 10 календарных дней.
10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один экземпляр Поставщику и один экземпляр Заказчику.
10.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложение:
Приложение № 1- Спецификация поставляемой Продукции
11. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
ОАО «Славянка»
Местонахождение:
129110, г.Москва, Суворовская пл., д.2, стр. 3
ИНН/ КПП 7702707386/ 770201001
Р/с 40702810000000005681
в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
К/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Телефон: (495) 609-50-95
Генеральный директор
Директор
______________________/Елькин А.Н./
_______________/ __________/