ДОГОВОР ПОДРЯДА № 17/03/2015 на выполнение работ по монтажу металлоконструкций склада сырья город Краснодар «17» марта 2015 года Общество лице Генерального с ограниченной директора Григорьева ответственностью Александра «ЭНЕРДЖИ Григоревича, СТРОЙ», действующего в на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РАДУГА», в лице Генерального директора Завгородней Лидии Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу металлоконструкции склада сырья на объекте «Производственная база севернее пос. Индустриальный в г. Краснодаре», а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить Подрядчику стоимость Работ в соответствии с Договором 1.2. Результатом Работ по Договору являются выполненные работы по монтажу металлоконструкции склада сырья Объекта, в объеме, установленном Договором и приложениями к нему. 1.3. Виды, объем и стоимость Работ определены в разделе №2 договора. 1.4. Подрядчик обязуется выполнять Работы качественно, в строгом соответствии с Договором, Строительными нормами и правилами (далее – «СНиП»), а также другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, регламентирующими выполнение Работ. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1. Общая стоимость работ составляет 5000руб. (пять тысяч рублей) за 1 тонну смонтированных м/конструкций, общий объем в соответствии с проектом составляет 63,6 тонн металлоконструкций. Итоговая сумма работ 318 000 руб. (триста восемнадцать тысяч рублей) в том числе НДС 18% - 57 200 руб. 2.2. Стоимость Работ является фиксированной. Любые изменения стоимости Работ возможны только при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения к нему. 1 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 3.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине. 3.1.3. Ежедневно вести Журнал производства Работ и специальные журналы, в которых отражать весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ 3.1.4. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной. 3.1.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора. 3.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ. 3.1.7. Перед сдачей Объекта вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор. 3.2. Подрядчик имеет право при письменном согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора. 3.3. Незамедлительно (не позднее двух часов после происшествия) уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход, качество и сроки выполнения Работ по Договору или не способствовать достижению характеристик и показателей результата Работ, указанных в Договоре, приложениях к нему, а также о любых происшествиях, связанных с выполнением Работ по Договору, в том числе (но не ограничиваясь) о повреждении и/или гибели имущества, о гибели и/или об увечьях людей, возникновении угроз, способных оказать влияние на выполнение Работ по Договору, а также о принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествий. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 4.1. Заказчик обязуется: 4.1.1. Передать Подрядчику Объект для выполнения монтажных работ. 4.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. 2 4.1.3. Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 4.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность. При обнаружении существенных недостатков Заказчик имеет право остановить работу до их устранения. Данный факт фиксируется в журнале работ. 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора. 5.2. Подрядчик должен выполнить Работы в полном объеме до 1 февраля 2016 года. 5.3. В случае остановки работ или простоя не по вине Подрядчика составляется двусторонний Акт и сроки производства работ корректируются Сторонами пропорционально времени простоя. 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 6.1. Платежи по Договору осуществляются в следующем порядке: 6.1.1. Заказчик оплачивает Подрядчику в соответствии с актами о приёме выполненных работ не позднее 40 (сорока) календарных дней с момента приёма монтажных работ. 6.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 6.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы. 7. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ 7.1. Подрядчик перед началом работ принимает от Заказчика строительную площадку по Акту. 7.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 7.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенными Договором. 3 7.4. Сдача выполненных работ по Договору производится в следующем порядке: 7.5 Заказчик производит приемку работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ по Договору, а также следующих документов: - надлежащим образом оформленный счет на оплату и счет-фактуру; - Акт выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах; - Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в двух экземплярах. 7.6. В указанный срок Заказчик производит приемку работ и при наличии выявленных недостатков и дефектов фиксирует их в Акте. Копия Акта направляется Подрядчику для принятия мер к устранению выявленных недостатков и дефектов. 7.7 После монтажа технологического оборудования Заказчик принимает работу с составлением Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих приемке помещения в эксплуатацию. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 4 10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в любое время при условии письменного уведомления Подрядчика об этом. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления. 10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях: при остановке Заказчиком выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 10 рабочих дней; при финансовой несостоятельности Заказчика, а также в случае ликвидации. 10.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за 5 календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1. В случае необоснованной задержки установленных Договором сроков перечисления оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5% от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки, но не более 10 % от стоимости работ. 11.2. В случаях необеспечения установленных Договором сроков окончания работ по вине Подрядчика им уплачивается пеня в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости работ Договору. 11.3. Оплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 11.4. Оплата штрафных санкций производится в течение 2 банковских дней со дня получения письменного уведомления другой Стороны о взыскании штрафных санкций на расчетный счет Сторон. 11.5. Подрядчик не несет ответственность за повреждение действующих коммуникаций, обнаруженных в результате ведения работ и не указанных в проекте. 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным сельскохозяйственным судом города Краснодара. 12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 12.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 5 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН «Подрядчик» ООО «РАДУГА» «Заказчик» ООО «ЭНЕРДЖИ СТРОЙ» Юр. Адрес: 360030, г. Краснодар, ул. Юр. адрес: 350031, г. Краснодар, ул. Ленинская Калинина, дом 13. Слобода, дом 9, этаж 1, помещение 23Б, офис Почтовый адрес: 360030, г. Краснодар, ул. 9Б-1 Калинина, дом 13. Почтовый адрес: 350031, г. Краснодар, ул. ИНН 2313234703 Ленинская Слобода, дом 9, этаж 1, помещение ОГРН 1206732006793 23Б, офис 9Б-1 р/с 30502709678060102709 ИНН 7701045362 ПАО Сбербанк России г. Краснодар Банковские реквизиты: к/с 70104815600000001227 ПАО Сбербанк России г. Краснодар БИК 074552325 Р/с 40702810638050101153 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Генеральный директор Генеральный директор ООО «РАДУГА» ООО «ЭНЕРДЖИ СТРОЙ» __________________ Завгородняя Л.Е. _______________________ Григорьев А.Г 6
