ДОГОВОР ПОДРЯДА г. Астрахань «__» _____ 201_ год

ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. Астрахань
«__» _____ 201_ год
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель Ильин С.С. ОГРН 308301609600065, именуемый в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства по монтажу дверей в
количестве ____ шт. в установленный Договором срок, на объекте, расположенном по адресу:
______________________________________________________________ двери для монтажа
предоставляются Заказчиком. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить
обусловленную Договором цену.
1.2. Риск случайной гибели или повреждения результата работы или его части, а также
материалов, до передачи Заказчику несет Подрядчик.
2.Срок выполнения работ
2.1. Подрядчик приступает к работе _______________201_ года.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору ____________201_ года.
2.3. Срок выполнения работ может быть скорректирован на основании договоренностей сторон,
совершенных письменно, подписанных обеими сторонами и имеющими ссылку на настоящий
Договор.
3.Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ______________________________
( ________________________________________________________________________ ) рублей.
3.2. Сумму договора Заказчик оплачивает Подрядчику до начала выполнения работ. После
окончания работ подписывается акт выполненных работ.
4.Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Подрядчика:
- приступить к выполнению работ по данному Договору в срок, указанный в п. 2.1. настоящего
договора;
- рассчитывать на содействие Заказчика при выполнении работ;
- отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу
профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по
независящим от него причинам;
- требовать от Заказчика оплаты цены договора.
- выполнить работу и сдать результат в объеме и в срок, предусмотренные договором;
- выполнить работу в соответствии с требованиями предъявляемыми к качеству работ,
предусмотренных договором между Подрядчиком и Заказчиком, СНиП, Правилами
выполнения отдельных видов работ, утвержденной ПСД;
- при выполнении работы соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов
об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ и пожарной безопасности;
- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика;
- не использовать в ходе осуществления работ, материалы и оборудование, а также не
исполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных
требований к охране окружающей среды и безопасности работ;
4.2. Права и обязанности Заказчика:
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных им в ходе выполнения
работ недостатков;
- осуществлять мероприятия по технике безопасности общего характера;
- при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ
отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или
иные недостатки немедленно заявлять об этом Подрядчику;
- оплатить Подрядчику работу в размерах и в сроки, установленные договором;
5.Ответственность сторон
5.1. За нарушение срока начала выполнения работы, указанного в п.2.1. настоящего
Договора, Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пеню из
расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) % от суммы, причитающейся ему за выполнение работы,
за каждый день просрочки начала выполнения Работы.
5.2. За нарушение срока окончания выполнения работы, указанного в п. 2.2. настоящего
Договора, Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пеню из
расчета 0,5 (ноль целых пять десятых) % от суммы, причитающейся ему за выполнение работы,
за каждый день просрочки окончания выполнения Работы.
5.3. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему
было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор.
5.4. Если работа выполнена Подрядчиком с отступлением от договора подряда, ухудшившими
результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для
использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- безвозмездного выполнения работы заново;
- возмещения расходов на устранение недостатков.
5.5. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором Заказчик, по
письменному требованию Подрядчика, уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,5 (ноль
целых пять десятых) % от оставшейся суммы оплаты за каждый день просрочки.
5.6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.Гарантия качества
6.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные в соответствии с пунктом 1.1
настоящего Договора работы – 3 месяца с момента приемки работ Заказчиком.
6.2. В случае выявления недостатков в работе в течение гарантийного срока Заказчик вправе
предъявить Подрядчику по своему выбору одно из требований предусмотренное пунктом 5.4
настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору, касающиеся всех разделов договора
оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и вступают в силу после
подписания их обеими сторонами.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области.
7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами взятых по нему на себя обязательств.
7.5. Договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Реквизиты сторон
Заказчик
Впишите сюда свои реквизиты
________________________________
Подрядчик
Ильин С.С.
414032 г. Астрахань,
ул. Бабаевского 31Б
ИНН 301607561470
ОГРН 308301609600065
тел. 89275600008
___________________ С.С. Ильин