ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ № _____ г. Тольятти «___» _________20__ г. ________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Грин мейджик», в лице Директора Дорофеевой Светланы Николаевны, именуемое далее «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает и в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора оплачивает Подрядчику выполнение работ по озеленению территории частного землевладения по адресу с. Подстепки, ул. Надежды, 42В в соответствии со сметой (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.2. Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки, в пределах стоимости Договора выполняет своими силами и средствами озелениение, используя собственный посадочный материал. 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Договора определяется в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение 1) и составляет ________ (______________________________________________ рублей _____ коп.), НДС не облагается. 2.2. Платежи Подрядчику производятся в порядке, размере и в сроки, оговоренные в п. 3.1. настоящего Договора. 2.3. Любые изменения объемов, подлежащих выполнению работ, должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных обеими сторонами. 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 3.1. Заказчик производит предоплату Подрядчику наличными за посадочный материал и иные материалы, используемые для исполнения настоящего Договора. Оплата работ производится в день подписания Акта выполненных работ. 3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся без каких-либо комиссий и удержания в пользу третьих лиц. 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Все работы предусмотренные настоящим Договором выполняются в срок с «___» ____________ 20__ года по «___» ___________ 20__ года при условии, что погодные условия не препятствуют их выполнению (снегопад, сильный дождь, град и т.п.). 4.2. В случае возникновения препятствующих выполнению работ погодных условий, выполнение работ сдвигается на соответствующий промежуток времени. 5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 5.1. Выполнить Работы в согласованные сроки и с качеством согласно действующего в Российской Федерации законодательства, нормативной документации, и условиям настоящего Договора. 5.2.Организовать поставку на объект всего необходимого посадочного материала в количестве и ассортименте, предусмотренных в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1). 5.3. Взять на себя ответственность за поставленный и высаженный материал на период с момента поставки и в течение срока действия настоящего Договора. Произвести замену за свой счет и своими силами в случае гибели растений по вине Подрядчика. 6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКЗЧИКА 6.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора, а также произвести иные платежи, предусмотренные настоящим Договором или Дополнительными Соглашениями к нему. 6.2. Передать Подрядчику территорию участка, подготовленную для ведения работ, предусмотренных настоящим Договором. 6.3. Предоставить временные точки подключения водоснабжения. 6.4. Заказчик за свой счет предоставляет Подрядчику пользование водой, необходимой Подрядчику для проведения Работ на Объекте, по заранее согласованным между Подрядчиком и Заказчиком объемам. 6.5. По договоренности с Подрядчиком обеспечить условия для надлежащей охраны материалов и техники на Объекте. 7. СДАЧА-ПРИЕМКА 7.1. Приемка Объекта осуществляется после выполнения Заказчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 7.2. В результате приемки Объекта Стороны подписывают «Акт выполненных работ». 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ 8.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 8.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения. 8.3. За несвоевременное выполнение окончания благоустройства Объекта по вине Подрядчика Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более десяти процентов(10%) от стоимости настоящего Договора. 8.4. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: За задержку начала приемки законченного благоустройством Объекта свыше 3 дней со дня извещения Подрядчиком о предъявлении его к сдаче - пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более десяти процентов(10%) от стоимости настоящего Договора. 8.5. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: За задержку оплаты свыше 3 банковских дней со дня подписания «Акта выполненных работ» - пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более десяти процентов(10%) от стоимости настоящего Договора. 8.6. Оплата санкций не освобождают Подрядчика и Заказчика от их обязательств и ответственности по настоящему Договору. 9. ФОРС-МАЖОР. 9.1. При возникновении Форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форсмажорных обстоятельств, а именно: наводнение, землетрясение, сильные морозы, затяжные дожди, крупный град, ураган, экологическая катастрофа, террористические акты, акты государственной власти, препятствующие исполнению обязательств, неправомерные действия третьих лиц, локальные военные конфликты, массовые беспорядки, а также погодные и климатические, условия, препятствующие проведению работ или их безопасности. 9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее чем через 5 (пять) дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о несоблюдении данных сроков лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 9.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период форсмажора и устранения его последствий. 9.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры с целью принятия согласованного решения. 10. АРБИТРАЖ 10.1. Все разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть, по возможности, урегулированы путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика 11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 11.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 11.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору. 11.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, касающейся объемов работ, договорной цены, сроков исполнения обязательств, теряют силу. 11.4. Если при выполнении работ предусмотренных настоящим Договором обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 12.1. Приложение 1. Спецификация. 13. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 13.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком. 13.2. Настоящий Договор утрачивает силу после подписания «Акта выполненных работ» обеими Сторонами и уплаты Заказчиком всех причитающихся Подрядчику сумм. 14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ООО «Грин мейджик» РФ, 445036,Самарская область, г. Тольятти, ул.Свердлова 46-195 ИНН 6323026470 КПП 632101001 р/ счет 40702810501000011128 в Филиал «Поволжский»ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г.Тольятти БИК 043678713 Кор.счет 30101810400000000713 ОГРН 1036301047859 ОКПО 13773413 ________________/ _________________ ________________/ Дорофеева С.Н. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К Договору подряда на посадку цветника № ______ от «___» ____________ 20__ г. Локальный сметный расчет Ед. изм. № п/п Наименование материалов / работ Количество Цена ИТОГО работ ИТОГО материалов ВСЕГО: Заказчик: __________________/ ________________ Подрядчик: ___________________/ Дорофеева С.Н. Сумма .
