ДОГОВОР ПОСТАВКИ г. Санкт-Петербург «____»__________ 2015 г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. Санкт-Петербург
«____»__________ 2015 г.
Закрытое акционерное общество «Алгоритм» (ЗАО «Алгоритм»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Васильевой О.А., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
________________________________________, действующего на основании ____________, с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя счетчики – измерители показателей
качества электроэнергии многофункциональные серии BINOM3 (далее - Товар) согласно Спецификациям,
которые являются Приложениями и неотъемлемыми частями настоящего Договора; а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и/или Приложениями к
нему.
1.2. В Спецификациях указывается номенклатура, количество, цена и общая стоимость поставляемого
Товара, сроки и условия поставки, порядок оплаты, способ отгрузки Товара и порядок его
транспортировки, грузополучатель.
1.3. Цены, указанные в Спецификации, определяются с учетом типовых скидок, предоставляемых
Поставщиком за количество выбранных устройств, согласно действующему Прайс-листу Поставщика,
который находится на сайте Поставщика по адресу: www.binom3.ru. Цены определяются на дату
подписания соответствующей Спецификации, Приложения к Договору. До момента подписания
Спецификации Поставщик оставляет за собой право пересмотра цены.
1.3. Общее количество Товара, поставляемого за период действия настоящего Договора, определяется
исходя из суммарного количества единиц, принятых и оплаченных Покупателем, на основании
Спецификаций, Приложений к Договору, и накладных, и должно составить за один календарный год не
менее ____ единиц.
1.4. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не имеет обременений, не является
предметом требований третьих лиц.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность Товара должно соответствовать Техническим условиям ТУ 4228-00880508103-2014, ТУ 4228-004-80508103-2014 и Спецификациям.
2.2. Товар является сертифицированным, снабжен сертификатами и другими документами на русском
языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и его соответствие обязательным
нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации.
2.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев и исчисляется
согласно Паспортным данным на Товар.
В течение гарантийного срока эксплуатации Поставщик гарантирует соответствие качества и
технических характеристик счетчиков требованиям Технических условий при соблюдении Покупателем
условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.
Исполнение гарантийных обязательств может быть прекращено Поставщиком в одностороннем
порядке в случаях:
- механических, термических или химических повреждений оборудования, вызванных, в том числе,
действием непреодолимой силы;
- повреждения Товара вследствие нарушения правил эксплуатации и хранения Товара.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена единицы Товара и стоимость каждой партии указываются в Спецификациях, Приложениях
к настоящему Договору, устанавливаются в рублях РФ и включают в себя налог на добавленную стоимость
(НДС).
3.2. Цены на партию Товара, согласованные Сторонами в соответствующих Приложениях к
Договору, остаются фиксированными при условии соблюдения Покупателем сроков платежей,
предусмотренных настоящим Договором и Спецификациями.
3.3.. Оплата Товара производится в безналичной форме на реквизиты Поставщика, указанные в
Разделе 8 настоящего Договора. Условия оплаты указываются в Спецификациях, Приложениях к
настоящему Договору. Минимальный размер предоплаты составляет 50% от стоимости каждой
Спецификации и оплачивается в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления Поставщиком
счета на оплату. Оставшаяся сумма оплачивается на основании выставленного Поставщиком счета в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к
отгрузке, но до отгрузки Товара.
3.4. Фактом оплаты считается поступление денег на расчетный счет Поставщика.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Сроки и условия поставки Товара оговариваются в Спецификациях, Приложениях к Договору.
Сроки выполнения обязательств Поставщика, указанные в Спецификациях, определены при условии
своевременного внесения Покупателем платежей, оговоренных в соответствующих Спецификациях. В
случае несоблюдения Покупателем сроков внесения платежей Поставщик имеет право на пропорциональную задержку исполнения своих соответствующих обязательств или вправе пересмотреть стоимость и
сроки изготовления и поставки Товара.
4.2 Датой поставки считается дата перехода прав собственности на Товар от Поставщика к
Покупателю, которая определяется, как:
- При поставке Товара на условиях CIP до склада Покупателя:
Товар отгружается Перевозчику в упаковке в соответствии с требованиями Перевозчика.
Поставщик производит страхование Товара в интересах Покупателя. Датой перехода права собственности
на Товар считается дата передачи Товара со склада Поставщика представителю Перевозчика.
- При поставке Товара «с завода» (EXW, Санкт-Петербург):
Склад Поставщика, с которого производится отгрузка, находится по адресу: 195265, СанктПетербург, Гражданский пр., д. 111, литер А. Датой перехода права собственности на Товар считается дата
передачи Товара со склада Поставщика должным образом уполномоченному (доверенностью)
представителю Покупателя и подписания им накладной ТОРГ-12.
4.3. Упаковка и маркировка Товара производится в соответствии с установленными техническими
условиями. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при перевозке морским, железнодорожным
и автомобильным видами транспорта, при возможных перевалках и хранении его с учетом влияния
климатических условий, в которых осуществляется транспортировка и хранение Товара, при условии
соблюдения правил погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения.
4.4. При получении Товара Покупатель обязан осмотреть его и проверить на соответствие условиям
Договора о количестве, качестве (целостность упаковки, внешние повреждения), ассортименте и
комплектности.
4.5. В случае обнаружения недостатков Покупатель составляет рекламационный акт, в котором
указывается общее количество принятого Товара и выявленные нарушения.
4.6. Поставщик безвозмездно устраняет выявленные недостатки, в том числе производит замену
некачественного Товара, в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения рекламационного
акта от Покупателя, либо окончания экспертизы, установившей причиной недостатков вину Поставщика.
4.7. Поставщик вправе отказаться от гарантийного ремонта или замены Товара и его составных
частей, если проведенная им экспертиза покажет, что дефект возник в процессе нарушения Покупателем
(Пользователем) правил эксплуатации, транспортировки и хранения Товара. В этом случае он направляет
письменное уведомление об этом Покупателю.
4.8. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю пени в
размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от стоимости, просроченного к поставке Товара за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости, не поставленного в срок Товара.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты изготовленного Товара Покупатель выплачивает
Поставщику пени в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от стоимости неоплаченного в срок
Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не оплаченного в срок Товара.
5.3. При прекращении работ и расторжении настоящего Договора по инициативе Покупателя
последний оплачивает Поставщику Товар, фактически изготовленный Поставщиком на дату расторжения
Договора.
5.4. Обязанность уплаты пени возникает только с момента предъявления соответствующего
требования пострадавшей Стороной, а расчет пени при этом ведется со дня нарушения указанных в
Спецификациях сроков поставки и оплаты Товара.
5.5. Штрафные санкции, установленные в п.п. 5.1. и 5.2. настоящего Договора, применяются после
направления соответствующего письменного уведомления в адрес виновной Стороны. Применение
штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение обязательств Сторон явилось следствием
действий обстоятельств непреодолимой силы - природные стихийные явления (землетрясения, наводнения,
пожары, тайфуны и т. д.) или обстоятельства общественной жизни [военные операции любого характера,
массовые заболевания (эпидемии)], национальные и отраслевые забастовки, запретительные акты
государственных органов (объявление карантина, ограничение перевозок на определенных направлениях,
запрет торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и т.п.),
а также другие обстоятельства вне разумного контроля сторон. Обстоятельства непреодолимой силы
должны иметь чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, наступить после даты
заключения сделки и непосредственно повлиять на ее исполнение или сроки исполнения, чтобы сторона
имела основание для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по сделке. Бремя доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на
стороне, ссылающейся на них как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств при условии, что указанные обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. В случае возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору увеличиваются соразмерно времени действия указанных обстоятельств. В
случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (Три) месяцев,
стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков.
6.3. Стороны обязуются не позднее 5-ти (Пять) календарных дней письменно уведомлять друг друга
о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должны
быть приложены подтверждающие документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой по месту
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При отсутствии своевременного уведомления сторона,
виновная в частичном или полном неисполнении обязательств по настоящему Договору, теряет право
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Ни одна из сторон не может передать свои права по настоящему Договору третьему лицу без
письменного разрешения другой стороны.
7.3. Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров
на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. Споры и разногласия, не
урегулированные на переговорах, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
7.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
одного календарного года с момента его заключения, а в части взаиморасчетов - до их полного
исполнения.
По окончании срока действия настоящий Договор продлевается на очередной год, если ни одна из
Сторон не заявляет о своем намерении расторгнуть его. Сторона, желающая расторгнуть настоящий
Договор, обязуется за 15 календарных дней до даты расторжения Договора письменно уведомить об этом
другую Сторону.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ЗАО «Алгоритм»
Юр. адрес: 195265 г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, литера А
Факт. адрес: 195265 г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, литера А
ОГРН 1117847389483
ИНН 7804468793 КПП 780401001
р/сч 40702810370000001399
в ДО Выборгский ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810900000000790 БИК 044030790 ОКПО 30585937 ОКВЭД 31.2, 31.6, 31.62.9
Покупатель:
ПОДПИСИ СТОРОН
М.П.
Поставщик:
Генеральный директор
ЗАО «Алгоритм»
Покупатель:
__________________________
Васильева О.А.
__________________________
_________________
М.П.
ОБРАЗЕЦ 1 Спецификации (EXW)
"СОГЛАСОВАНО"
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ЗАО "Алгоритм"
_________________
"___" _____________ 2015 г.
_______________ О.А. Васильева
"___" _____________ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №__
Стоимость оборудования,
с учётом НДС, составляет ______руб.
Наименование
ИТОГО:
НДС:
ИТОГО с НДС:
Цена,
руб.
Колво,
шт.
Стоимость,
руб.
Примечания
18%
1. Стоимость Товара по данному Приложению к Договору составляет __________________ руб.
(______________________________________________________________), в т.ч. НДС 18% - _________________ руб.
(_____________________________________________________________).
2. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям, паспортным данным и подтверждаться приемосдаточными испытаниями на предприятии Поставщика.
3. Оплата за Товар должна осуществляется путем перечисления Покупателем авансового платежа в размере ___ (не
менее
50)%
от
стоимости данного
Приложения,
что
составляет
______________________
руб.
(_______________________________________________),
в
т.ч.
НДС
18%
__________
руб.
(____________________________________________________).
4. Окончательный расчет в размере оставшихся ___% от стоимости Товара по данному приложению к Договору, что
составляет
___________________
руб.
(_______________________________________________________________________),
в
т.ч.
НДС
18%
________________ руб. (________________________________________________________), Покупатель производит в
течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения уведомления от Поставщика о готовности Товара к отгрузке, но до
отгрузки Товара.
5. Срок поставки Товара по данному Приложению к Договору – ____ (______________________) с момента
поступления
авансового
платежа
по
п.3.
на
расчетный
счет
Поставщика.
6. Поставка Товара, по данному Приложению производится на условиях EXW (выборка товаров на складе
Поставщика). Склад Поставщика, с которого производится отгрузка, находится по адресу: 195265, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, литер А.
Датой перехода права собственности на Товар (датой поставки), считается дата передачи Товара со склада Поставщика
должным образом уполномоченному (доверенностью) представителю Покупателя и подписания им накладной ТОРГ12.
7. Настоящая Спецификация оформлена ___.____.201__ г. В случае не подписания настоящей Спецификации и/или
невнесения Покупателем предоплаты Товар по данной Спецификации в течение _________ Поставщик вправе
пересмотреть указанные в ней стоимость, сроки и условия поставки.
ОБРАЗЕЦ 2 Спецификации (CIP)
"СОГЛАСОВАНО"
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ЗАО "Алгоритм"
_________________ О.А.
Васильева
"___" _____________ 2015 г.
_________________
"___" _____________ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №__
Стоимость оборудования,
с учётом НДС, составляет ______руб.
Наименование
ИТОГО:
НДС:
ИТОГО с НДС:
Цена,
руб.
Колво,
шт.
Стоимость,
руб.
Примечания
18%
1. Стоимость Товара по данному Приложению к Договору составляет __________________ руб.
(______________________________________________________________), в т.ч. НДС 18% - _________________ руб.
(_____________________________________________________________).
2. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям, паспортным данным и подтверждаться приемосдаточными испытаниями на предприятии Поставщика.
3. Оплата за Товар должна осуществляется путем перечисления Покупателем авансового платежа в размере ___ (не
менее
50)%
от
стоимости данного
Приложения,
что
составляет
______________________
руб.
(_______________________________________________),
в
т.ч.
НДС
18%
__________
руб.
(____________________________________________________).
4. Окончательный расчет в размере оставшихся ___% от стоимости Товара по данному приложению к Договору, что
составляет ___________________ руб. (__________________________________________________________________), в
т.ч. НДС 18% - ________________ руб. (________________________________________________________),Покупатель
производит в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения уведомления от Поставщика о готовности Товара к
отгрузке, но до отгрузки Товара.
5. Срок поставки Товара по данному Приложению к Договору – ____ (______________________) с момента
поступления
авансового
платежа
по
п.3.
на
расчетный
счет
Поставщика.
6. Поставка Товара производится на условиях CIP - склад Покупателя, находящийся по адресу:
______________________________________. Отгрузка производится в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента
поступления платежа по п. 4. на расчетный счет Поставщика.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи его представителю Перевозчика со склада
Поставщика. Товар отгружается Перевозчику в соответствии с требованиями Перевозчика. Поставщик производит
страхование Товара в интересах Покупателя. Поставщик информирует Покупателя о передаче Товара Перевозчику в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки.
7. Настоящая Спецификация оформлена ___.____.201__ г. В случае не подписания настоящей Спецификации и/или
невнесения Покупателем предоплаты Товар по данной Спецификации в течение _________ Поставщик вправе
пересмотреть указанные в ней стоимость, сроки и условия поставки.