Документация к извещению

Документация к извещению
(Далее Документация)
1.
Предмет закупки
2.
Требования к работам
3.
Требования к описанию
участниками работ
4
Заказчик
Право заключения договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования Huber+Suhner
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к
настоящей Документации).
Коммерческое предложение участника процедуры закупки (далее
– участник) должно быть подготовлено по Форме 1, являющейся
приложением к настоящей Документации.
ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
Контактное лицо: Сметанин Станислав Сергеевич,
тел.: 8(495)960-2424 доб. 44088
e-mail: tendkom@vtb24.ru
5.
6.
7.
Срок выполнения работ
Место выполнения работ
Начальная
(максимальная)
цена договора
Не более 120 календарных дней с момента заключения договора.
Россия, г. Москва, Днепропетровский пр-д, д.4А, стр.31, комн. 124
370 530 (Триста семьдесят тысяч пятьсот тридцать) долларов
США, с учетом НДС.
8.
Порядок формирования цены
договора
9.
Форма, сроки
оплаты товара
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с
исполнением договора, доставкой, а также все налоги (включая
НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с проектом Договора
10.
Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
заявок
и
порядок
Заявки на участие в электронном запросе котировок
предоставляются на электронную торговую площадку (далее
ЭТП) ЕЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru, начиная с даты
размещения настоящего извещения и документации по запросу
котировок на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с
регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12-00 (время
московское) «18» сентября 2013 года.
Для участия в запросе котировок участнику необходимо быть
аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в
соответствии с правилами данной электронной торговой
площадки.
Любой участник запроса котировок вправе направить заказчику
запрос о разъяснении положений Документации через ЭТП по
адресу: http://etp.roseltorg.ru, в порядке, предусмотренном
регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на
бланке участника или с печатью участника) за подписью
руководителя участника запроса котировок или уполномоченного
лица участника запроса котировок на электронный адрес:
tendkom@vtb24.ru. но не позднее 16:00 (время московское)
13.09.2013.
Все разъяснения положений Документации будут размещаться на
официальном сайте и на ЭТП в срок с 10.09.2013 г. по 16.09.2013
г. в рабочие дни.
В теме электронного сообщения должно быть указано:
«Открытый запрос котировок на право заключения договора на
выполнение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования
Huber+Suhner».
Электронная торговая площадка по адресу: http://etp.roseltorg.ru
18.09.2013г. в 12:00 (время московское)
11.
Формы, порядок, дата начала и
дата окончания срока
предоставления разъяснений
положений Документации
12.
Место, порядок, дата и время
открытия доступа к заявкам
13.
Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в запросе котировок
Цена -100%
14
Переторжка
Заказчик вправе проводить процедуру переторжки (процедуру
добровольного снижения цен Заявок в целях повышения их
предпочтительность для Заказчика) после вскрытия конвертов с
15.
Место, дата и порядок
рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок и
подведение итогов открытого
запроса котировок
16.
Срок подписания договора
17.
Требования к участнику
запроса котировок
Заявками, но до принятия решения об итогах Запроса котировок.
Заказчик вправе неоднократно принимать решения о проведении
процедуры переторжки.
Рассмотрение заявок на участие состоится по адресу: Мясницкая,
35, к.703а не позднее 01.10.2013 г.
Подведение итогов запроса котировок состоится по адресу:
Мясницкая, 35, к.703а не позднее 01.10.2013 г.
Комиссия рассматривает заявки на их соответствие
требованиям, установленным в Документации, и оценивает заявки
в соответствии с критериями, установленными п.13. Участник,
заявке которого присвоен первый номер, признаётся победителем
открытого запроса котировок. В случае отказа этого участника от
заключения договора Заказчик вправе заключить договор с
участником, заявке которого присвоен номер два и так далее.
Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются
протоколом, который подписывается Председателем Комиссии и в
течение 3 дней после его подписания размещается Заказчиком на
официальном сайте.
Протокол оценки и сопоставления заявок составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик
должен быть готов по запросу победителя открытого запроса
предложений по истечении трех рабочих дней со дня подписания
протокола передать ему один экземпляр протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе котировок и проект
договора, который составляется путем включения в него условий
выполнения договора, предложенных победителем открытого
запроса котировок в Заявке на участие в запросе котировок, в
проект договора. Экземпляры протокола и проекта договора
предоставляются лично в руки уполномоченному представителю
победителя (действующему по доверенности).
В течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять)
дней после размещения протокола подведения итогов запроса
предложений или признания запроса предложений
несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.
17.1. Требования к участнику:
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим
поставку товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:
1. быть правомочным заключать договор;
2. обладать лицензиями, допусками или иными документами,
необходимыми для выполнения работ, являющихся
предметом заключаемого договора, в соответствии с
законодательством;
3. не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, не
быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
4. не являться лицом, на имущество которого наложен арест по
решению суда, административного органа, и (или)
экономическая деятельность которого приостановлена по
основаниям, предусмотренным законодательством;
5. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов участника процедуры
закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период;
6. сведения об участнике должны отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», и в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
17.2 Требования к участникам запроса предложений в части
выполняемых работ:
Участник
должен
обладать
профессиональной
компетентностью, оборудованием и другими материальными
возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также
людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:
1. Иметь статус официального партнера компании
«Huber+Suhner»;
2. Иметь опыт выполнения монтажных и пусконаладочных работ оборудования Huber+Suhner (не
менее 1 (одного) договора за период с 01.01.2010 по
30.07.2013), с количеством портов не менее 2000;
3. Иметь достаточное для исполнения договора количество
собственных и привлеченных кадровых ресурсов
соответствующей квалификации, в том числе:
- не менее 1 (одного) инженера.
18.
[1]
Документы, представляемые
участниками запроса котировок
для подтверждения их
соответствия установленным
требованиям
18.1.
Документы,
подтверждающие
соответствие
требованиям, предъявляемым участникам:
1) копия устава организации и/или учредительного договора (при
наличии), заверенная печатью и подписью уполномоченного
лица организации;
2) отсканированный оригинал или нотариально заверенная копия
полученной не ранее чем за 3 месяца (а если были изменения
— то не ранее внесения таких изменений в соответствующий
реестр) выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц); выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальный предпринимателей); или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык[1]
документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц);
3) отсканированный оригинал лицензии на «Производство работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений»;
4) копии приказов о назначении на должности директора и
главного бухгалтера, заверенные печатью и подписью
уполномоченного лица организации;
5) копии «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о прибылях и
убытках» за последний отчетный период текущего года с
отметкой налогового органа или с Протоколом приема
налоговой отчетности, заверенные печатью и подписью
уполномоченного лица и главного бухгалтера организации. В
случае если организация применяет упрощенную систему
налогообложения, то предоставляются копия уведомления о
возможности
применения
упрощенной
системы
налогообложения и копии налоговых деклараций за
предыдущий год и последний отчетный период текущего года
(при наличии) с отметкой налогового органа или с Протоколом
приема налоговой отчетности, заверенные печатью и подписью
Документ должен содержать апостиль, перевод на русский язык и свидетельство нотариуса о подлинности подписи переводчика,
осуществившего перевод текста документа на русский язык.
уполномоченного лица и главного бухгалтера организации;
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего заявку, на осуществление действий от имени
участника (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности).
Если от имени участника действует иное лицо, заявка должна
содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника, заверенную подписью и печатью участника
либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) отсканированный оригинал решения об одобрении или о
совершении сделки с заинтересованностью, если требование о
наличии такого одобрения установлено законодательством
Российской
Федерации/законодательством
иностранного
государства, учредительными документами юридического
лица и если для участника конкурса выполнение договора или
предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечение
договора
является
сделкой
с
заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том,
что данная сделка для такого участника конкурса не является
сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что
организация не попадает под действие такого требования
закона, поскольку единственный участник (акционер) является
единоличным исполнительным органом. В случае, если
получение решения об одобрении или о совершении крупной
сделки и (или) решения об одобрении или о совершении
сделки с заинтересованностью, до истечения срока подачи
заявок на участие в запросе предложений для участника
невозможно
в
силу
необходимости
соблюдения
установленного
законодательством
и
учредительными
документами участника порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении таких сделок, участник обязан представить
письмо, содержащее обязательство в случае признания его
победителем
запроса
предложений
представить
вышеуказанные решения до момента заключения договора;
8) гарантийное письмо о ненахождении участника в процессе
реорганизации, ликвидации, об отсутствии в отношении
участника решения арбитражного суда о признании его
несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста
имущества участника, наложенного по решению суда,
административного
органа,
о
неприостановлении
экономической деятельности участника, заверенное подпиьсю
и печатью руководителя;
Дополнительно участники-нерезиденты Российской Федерации
должны предоставить:
9) нотариально удостоверенная копия Разрешения Торговопромышленной палаты Российской Федерации;
10) нотариально удостоверенная копия документа о постановке
иностранного юридического лица на учет в налоговых органах
Российской Федерации и присвоении ему идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН), кода причины постановки
(КПП), кода иностранной организации (КИО);
в случае если организация имеет в России представительства или
филиалы:
11) решение иностранного юридического лица об открытии
представительства в Российской Федерации;
12) положение о представительстве иностранного юридического
лица в Российской Федерации;
13) нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в
сводный государственный реестр аккредитованных на
территории
Российской
Федерации
представительств
иностранных компаний или государственный реестр филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных на
территории Российской Федерации;
18.2. Документы, подтверждающих соответствие участника
требованиям, указанным в п. 17.2 Документации, должны
быть представлены следующие документы:
1) Справка об опыте выполнения договоров по монтажу и
пуско-наладочным
работам
на
основе
оборудования
Huber+Suhner за период с 01.01.2010 по 30.07.2013 (Форма 4) с
приложением копий указанных договоров с приложениями,
спецификациями и т.д., а также копий документов,
подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемкипередачи, акты выполненных работ и т.п.), не менее 1 (одного)
договора.
2) Справка о кадровых ресурсах (Форма 5), подтверждающая
наличие у участника достаточного для исполнения договора
количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов
соответствующей квалификации, в том числе не менее 1 (одного)
инженера, с приложением копий подтверждающих документов;
3) официальное письмо или сертификат от компании «Huber+Suhner»,
подтверждающий статус официального партнера компани
«Huber+Suhner»;
4) официальное письмо или сертификат от компании «Huber+Suhner»,
подтверждающего статус системного интегратора компании
«Huber+Suhner».
19
Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу
заявки на участие
1) Любой участник вправе подать только одну заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
2) Срок действия заявки должен составлять не менее чем 60
(шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем
вскрытия поступивших конвертов с заявками. Срок указывается
в Коммерческом предложении (Форма 1 – приложение к
Документации). Указание меньшего срока может служить
основанием для отклонения заявки.
3) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть
удостоверен электронной подписью уполномоченного лица
участника.
4) Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены
на русском языке.
5) Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими
лицами на иностранном языке, должны быть представлены на
языке оригинала с обязательным приложением перевода этих
документов на русский язык, заверенным в установленном
порядке
(приложение
отсканированного
нотариально
заверенного перевода). При выявлении расхождений между
текстом на
русском языке и на языке оригинала,
преимущество будет отдано тексту на русском языке.
Заказчик вправе не рассматривать документы, не
переведённые на русский язык.
6) Весь комплект документов, входящих в заявку, подаётся в
электронном виде с пометкой «Для участия в открытом
запросе котировок на право заключения договора на
выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
оборудования Huber+Suhner». Заявка предоставляется вместе
с
сопроводительным
письмом,
содержащим
опись
документов, входящих в состав заявки.
В состав заявки на участие в открытом запросе котировок должны входить следующие документы:
20.1
Коммерческое предложение
Готовится
по
Форме
1
приложения
к
Документации
в
соответствии с рекомендациями (выделены серым шрифтом) по
заполнению Формы 1. В случае победы участника в открытом
запросе предложений условия, содержащиеся в коммерческом
предложении, будут включены в проект договора.
20.2
Анкета участника
Готовится по Форме 2.1/2.2 приложения к Документации в
соответствии с рекомендациями (выделены серым шрифтом) по
заполнению Формы 2.1/.2.2. В случае победы участника в
открытом запросе предложений наименование и реквизиты
участника, содержащиеся в анкете, будут включены в проект
договора. К анкете должна быть приложена доверенность на лицо,
действующего от имени участника (в случае, если это лицо не
является единоличным исполнительным органом участника).
20.3
Документы, подтверждающие
соответствие участника
требованиям, установленным
Заказчиком
В соответствии с порядком, указанным в п.18 Документации.
21
Валюта запроса котировок
Доллар США
22
Приложения к документации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Приложение №1: Форма 1 – Коммерческое предложение.
Приложение №2: Форма 2.1/2.2 – Анкета участника.
Приложение №3: Техническое задание
Приложение №4: Справка об опыте выполнения работ
Приложение №5: Справка о кадровых ресурсах
Приложение №6: Проект Договора
Должность
Инициатор
Исполнитель
Исполнитель
Закупщик
Член Правления, директор
Департамента банковских и
информационных технологий
Заместитель начальника
Управления вычислительных
комплексов, начальник отдела
централизованных серверных
комплексов ДБИТ
Главный специалист группы
договоров и контрагентов
договорного Отдела ДБИТ
Эксперт группы организации
закупок ПЭУ ФД
ФИО
Русанов С.Г.
Третьяков С.Ю.
Киреева Е.В.
Сметанин С.С.
Подпись
Дата
Приложение №1
к Документации
Форма 1 – Коммерческое предложение
(оформляется на официальном бланке участника; участник присваивает письму дату и номер в
соответствии с принятыми у него правилами документооборота)
«_____»_______________ 20.. г.
№________________________
По Извещению №
от «….» ………… 20… г.
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение
монтажных и пуско-наладочных работ оборудования Huber+Suhner, размещенное на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru и ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru №______________(указать номер Извещения на
ЭТП), документацию о запросе котировок,
_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)
_______________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации в соответствии с учредительными документами)
сообщает о принятии установленных документацией к извещению № ………. требований и условий
………..(указать способ) в целом и предлагает поставить товар ………………………… в ВТБ 24 (ЗАО) в
……..(указать город), расположенном по адресу: …………………….., на условиях и в соответствии с
данным коммерческим предложением и проектом договора, по следующей цене:
_________________________________ (сумма прописью) долларов США, в т. ч. НДС / НДС не
облагается
на
основании
_______________________________________________________________________________
(цена указывается цифрами и словами в рублях с точностью до двух знаков после запятой, включая НДС; в
случае, если НДС не облагается, необходимо указать статью и норму закона, освобождающего от
обложения НДС и предоставить подтверждающий документ в составе Заявки)
Срок выполнения работ:___________________;
Сроки и условия оплаты: ___________________________.
Гарантийный срок: _________ (число прописью) месяцев.
Настоящая заявка действует до «____»___________________2013 года.
Настоящая заявка является офертой в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
_________________________
(должность)
М.П.
________________________
(Ф.И.О.)
_______________
(подпись)
Дата: «_ _» ____ 201__г.
Инструкции:
Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу
котировок, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу котировок,
входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны быть предоставлены участником запроса
котировок через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительный
формат *.pdf, один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе котировок, размещенные
участником запроса котировок на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие
идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе котировок. Допускается
размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных
на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все
документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью.
Приложение №2
к Документации
Форма 2.1 – Анкета участника (для юридических лиц)1
Приложение к письму №________ от «__» ________ 2013 г.
по извещению № ………….. в от ……….
(анкета заполняется по всем позициям; в случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»)
Сведения об
№ п/п
Наименование
участнике
1.
Полное и сокращенное наименование (с указанием организационно-правовой
формы; в соответствии с учредительными документами), торговая марка (если
имеется)
2.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Лицензии на вид деятельности (дата, регистрационный номер, срок действия,
уполномоченный государственный орган, выдавший лицензию)
5.
Сведения об учредителях(чья доля в уставном капитале 10% и более):
Для физических лиц: ФИО (полностью), дата рождения.
Для юридических лиц: полное наименование (включая организационноправовую форму), ИНН
6.
Размер уставного капитала
7.
Адрес места нахождения
8.
Фактический, почтовый адрес,
9.
Контактный телефон / факс
10.
Веб-сайт, адрес электронной почты
11.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны банка, номер
расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские
реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при
заключении Договора)
12.
Сведения о руководителях организации:
Должность, ФИО (полностью), дата рождения, стаж работы в данной
организации, контактный телефон)
13.
Сведения о главном бухгалтере:
Должность, ФИО (полностью), дата рождения, стаж работы в данной
организации, контактный телефон)
14
Количественный и профессиональный состав штатных работников
15
Информация об аналогичных работах/услугах за последние 2 года
16.
Информация о наличии опыта работы с банками и ВТБ 24 (ЗАО)
17.. Сведения об ответственном лице участника по техническим по
коммерческим вопросам:
Должность, ФИО (полностью) и контактная информация (телефон, факс, e-mail)
С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен2.
__________________________
(должность)
М.П.
________________________
(Ф.И.О.)
_______________
(подпись)
Дата: «__» _____ 201__г.
Текст Анкеты набирается участником на компьютере в редакторе Word. Подчистки и исправления, включая заверенные, не
допускаются.
Без подписи руководителя, даты заполнения и печати организации (где она существует) Анкета считается недействительной
Информация в Анкете должна быть актуальна на день ее подписания (не более 30 дней).
Заказчик вправе на любом этапе закупки затребовать нотариально или иным способом удостоверенные копии документов,
подтверждающие сведения, указанные в настоящей анкете.
2
Все лица, указанные в Анкете, делегируют руководителю организации право подписи о согласии на проверку и обработку
своих персональных данных
.
1
Форма 2.2 – Анкета участника (для физических лиц)3
Приложение к письму №________ от «__» ________ 201__г.
по извещению № ………….. в от ……….
(анкета заполняется по всем позициям; в случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»)
Сведения об
№ п/п
Наименование
участнике
1.
Фамилия, имя, отчество,
2.
Дата рождения
3.
Место рождения
4.
Серия, номер паспорта, кем выдан, дата
5.
ИНН
6.
Адрес регистрации (в т.ч. временной)
7.
Адрес фактического пребывания (заполняется, если не совпадает с адресом
регистрации)
8.
Контактный телефон / факс
9.
Адрес электронной почты
10.
Информация об аналогичных работах/услугах за последние 2 года
11.
Информация о наличии опыта работы с банками и ВТБ 24 (ЗАО) (перечислить
выполненные работы для Банка)
С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен:
__________________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(подпись)
Дата: «__» _____________ 201__г.
Текст Анкеты набирается участником на компьютере в редакторе Word. Подчистки и исправления, включая заверенные, не
допускаются.
Без подписи, даты заполнения Анкета считается недействительной
Информация в Анкете должна быть актуальна на день ее подписания (не более 30 дней).
Заказчик вправе на любом этапе закупки затребовать нотариально или иным способом удостоверенные копии документов,
подтверждающие сведения, указанные в настоящей анкете.
3
Приложение №3
к Документации
Техническое задание
1.Наименование работ
2.Начальная (максимальная) цена договора
3. Объем, состав, сроки выполнения работ
Выполнение монтажных и пуско-наладочных
работ оборудования Huber+Suhner
370 530 (Триста семьдесят тысяч пятьсот
тридцать) долларов США, с учетом НДС.
Согласно приложениям №№1,2 к Техническому
заданию.
Состав работ:
- Проектные работы;
- Сборка и монтаж лоточной работы;
- Прокладка кабельных сборок;
- Сборка и монтаж оптических полок;
- Ссборка и монтаж оптического кросса;
- Тестирование СКС.
4. Место выполнения работ
г. Москва, Днепропетровский пр-д, д.4А, стр 31,
комн. 124
5. Срок выполнения работ
Не более 120 календарных дней с момента
заключения договора.
5. Требования к гарантийному сроку
36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания
сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ, включая:
- предоставление круглосуточной сервисной
поддержки;
- предоставление круглосуточного контактного
центра;
- профилактические визиты один раз в квартал.
6. Требования к исполнителю
1.
Иметь статус системного интегратора
компании «Huber+Suhner»;
2.
Иметь статус официального партнера
компании «Huber+Suhner»;
3.
Иметь опыт выполнения монтажных и
пуско-наладочных
работ
оборудования
Huber+Suhner (не менее 1 (одного) договора
за период с 01.01.2010 по 30.07.2013);
4.
Иметь достаточное для исполнения
договора
количество
собственных
и
привлеченных
кадровых
ресурсов
соответствующей квалификации, в том числе:
7.Требования к конечному результату
- не менее 1 (одного) инженера.
Подписание Акта сдачи-приемки оборудования.
Подписание Акта сдачи-приемки выполненных
работ.
Сертификат на установленную СКС,
включающий результаты тестирования
магистральных и конечных оптических линий.
8.Условия оплаты
В соответствии с проектом Договора
Валюта запроса котировок
Доллары США
Приложение №1
к Техническому заданию
Технические требования к структуре и
составу оптической СКС ЦОД2
1.
Введение
1.1.
Данный документ содержит технические требования к оптической структурированной кабельной
системе (СКС) для организации кабельной инфраструктуры на площадке ЦОД №2 в интересах
ВТБ24 (ЗАО) (далее Заказчик), расположенной по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд,
д.4а, стр. 31А (далее Объект).
С целью унификации компонентной базы СКС уже эксплуатируемой на объектах Заказчика,
предусматривается использование оптической СКС производства компании HUBER+SUHNER,
Швейцария.
1.2.
2.
Базовые требования к среде передачи и пассивным соединителям
2.1
В качестве основной среды передачи принимается стандартное многомодовое оптическое
волокно категории ОМ4 с градиентным профилем показателя преломления. Номинальное
значение диаметра сердцевины составляет 50 мкм; диаметр оптической оболочки 125 мкм.
Передаточные и иные значения параметров световода должны удовлетворять требованиям
существующего международного стандарта IEC 60793-2-10 ed.4 -2011 (класс А1а.3 многомодовое волокно с градиентным профилем показателя преломления, предназначенное для
работы в спектральном диапазоне в окрестности значения длины волны 850 нм и возбуждения от
узкополосного источника лазерного излучения).
Не допускается использование составных оптических трактов на различных категориях волокон,
например
ОМ3+ОМ4.
Все
составляющие
оптической
СКС
(оптические
шнуры,
претерминированные кассеты, кабельные сборки и т.д.) должны быть выполнены на одной
категории волокна, одного производителя.
Основным типом оптического соединителя на коммутационных панелях и кассетах для
подключения портов активного оборудования является LC-HD интерфейс (согласно
международному стандарту IEC 61754-20) дуплексного исполнения.
Основным типом оптического соединителя для магистральных и горизонтальных сегментов
кабельной проводки принимается МТР интерфейс, конструктивные параметры которого
соответствуют положениям международного стандарта IEC 61754-7.
Оптические соединители, определенные в п. 5.3 и 5.4, должны обеспечивать ресурс не менее
500 циклов соединений.
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
Технические требования к структуре СКС
3.1
СКС должна иметь топологию многоуровневая звезда с расположенным в центре звезды
оптическим кроссом, который формирует Главную зону распределения.
Главный оптический кросс СКС располагается согласно приведенной расстановке шкафов в
Приложении 1 договора. Размещение Главного оптического кросса предусмотрено в
непосредственной близости от активного коммутационного оборудования уровня ядра подсистем
SAN (вдоль стены рядом с блоком кондиционера №5 согласно планировке зала).
Ядро подсистемы SAN выполнено на основе двух высокопроизводительных коммутаторов DCX
производства компании Brocade. Оба коммутатора расположены в одному шкафу (Е0) друг над
другом.
Подключение портов коммутаторов SAN уровня ядра к магистральной кабельной подсистеме
СКC внутри зала должно выполняться по схеме interconnect с использованием коммутационной
панели с специализированными претерминированными кассетами. Не допускается организация
подключений портов коммутаторов оптическими шнурами, непосредственно проброшенными от
Главного кросса СКС по схеме «порт в порт».
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
Магистральная кабельная подсистема СКС внутри зала, обеспечивающая физическое
соединение между зоной оборудования уровня ядра SAN и главным кроссом СКС, должна быть
выполнена в виде претерминированных сборок МТР емкостью 12 волокон соответствующей
длины и конфигурации.
Организация соединений в главном кроссе СКС должна быть выполнена по схеме cross-connect.
Подключение портов оконечного активного оборудования подсистемы SAN выполняется
посредством оптических патчкордов соответствующей длины.
Подключение оконечного оборудования SAN к горизонтальной кабельной подсистеме зала
осуществляется по схеме interconnect через претерминированные кассеты на коммутационных
панелях, которые размещаются над монтажными шкафами (зоновые коммутационные панели) в
19” монтажных рамах.
Горизонтальная кабельная подсистема, обеспечивающая подключение зоновых коммутационных
панелей к главному оптическому кроссу СКС зала, должна быть выполнена на основе
претерминированных сборок МТР емкостью 12 волокон соответствующей длины и конфигурации.
Прокладка магистральных и горизонтальных кабельных подсистем внутри зала должно
осуществляться в пластиковых коробах с одноуровневой конфигурацией по высоте.
Система коробов должна иметь систему независимых опор/подвесов и не иметь креплений к
расположенным под ней шкафам с оборудованием для обеспечения возможности
перестановки/ротации шкафов в пределах ряда/зала.
Система опор/подвесов должна обеспечивать беспрепятственный доступ с одной стороны к
коробам для прокладки, докладки и перекладки кабельных сборок, соединительных оптических
шнуров.
Крепление зоновых коммутационных панелей должно осуществляться к системе опор/подвесов
коробов.
Необходимо предусмотреть в системе коробов элементы, обеспечивающие возможность укладки
петель запаса и/или избыточной длины претерминированных кабельных сборок горизонтальной
подсистемы СКС.
Данные элементы для хранения запаса должны располагаться в пролетах горячих коридоров
между шкафами с оборудованием.
Структурная схема соединений и проводки в пределах зала приведена в Приложении 2 договора.
Принципиальная структура элементарной линии, количество промежуточных соединений должны
соответствовать схеме, приведенной в Приложении 3 договора.
4.
Требования к элементам СКС
4.1
Требования к главному кроссу СКС зала
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Используется шкаф LiSA NGR 900 SideAccess 2200 x 900 х 300mm.
Расположение коммутационных полей – с фронтальной стороны.
Стандарт вертикальных направляющих – 19 дюймов с консольной навеской коммутационных
панелей.
Емкость коммутационных полей – не менее 1300 портов (пар волокон).
Направление ввода претерминированных кабельных сборок – сверху.
Шкаф должен иметь все горизонтальные и вертикальные элементы для организации выкладки
соединительных шнуров, которые предусмотрены и рекомендованы производителем.
Должны быть предусмотрены средства маркировки и идентификации подключений. Формат
средств может быть в виде наклеек, дополнительных маркерных полей, цветовой маркировки, но
не ограничивается перечисленным.
Тип оптического соединителя: LC дуплекс в сторону cross-connect шнура; MTP в сторону
горизонтальной/магистральной
кабельной
подсистемы
СКС.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.2
Требования к оборудованию для организации подключения коммутаторов уровня ядра
SAN
4.2.1
Способ подключения к СКС сегменту – interconnect через специализированное коммутационное
шасси HDBO высотой 2 юнита с претерминированной кассетной системой.
Предлагаемое шасси должно иметь конфигурацию для возможности подключения до 384 портов
(пар волокон) с первоначальной комплектацией на пять лезвий по 48 портов в каждом из
коммутаторов SAN уровня ядра.
Должны быть предусмотрены средства маркировки и идентификации подключений. Формат
средств может быть в виде наклеек, дополнительных маркерных полей, цветовой маркировки, но
не ограничиваясь перечисленным.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
Порты на каждой претерминированной кассете должны быть доступны для выполнения работ по
подключению, отключению и переключению портов в условиях наличия соседних активных
подключений.
Тип оптического соединителя: LC дуплекс в сторону порта коммутатора; MTP в сторону
магистральной кабельной подсистемы СКС.
Максимальное значение вносимых, прямых потерь в пересчете на кассету (стык МТР – внутренне
волокно-стык LC) не должен превышать 0,35 дБ; значение обратных потерь не должен быть
выше, чем -20дБ.
4.3
Требования к оборудованию зоновых коммутационных центров
4.3.1
Зоновая коммутационная панель должна представлять собой полку стандарта 19 дюймов
высотой 1U.
Суммарная емкость устанавливаемых претерминированных кассет должна быть 36 портов (пар
волокон).
Принять, что 24 порта SAN (пар волокон) подключается к горизонтальной кабельной сборке от
главного кросса СКС подсистемы SAN.
Предусмотреть резерв места в зоновой коммутационной панели для дальнейшего развития в
размере 50% от первоначального количества портов, указанного в п. 4.3.3.
Зоновая панель должна размещаться в открытой монтажной раме стандарта 19 дюймов высотой
2U. Обязательно принять во внимание, что шкафы с оконечным оборудованием могут быть
высотой до 47U.
Зоновые центры должны размещаться на стороне горячего коридора и обеспечивать свободный
доступ для обслуживающего персонала для выполнения работ по подключению оконечного
активного оборудования.
Монтажная рама должна иметь средства для организации и выкладки соединительных шнуров от
оборудования.
Зоновая коммутационная панель должна иметь предусмотренные средства для фиксации
приходящих претерминированных кабельных сборок МТР горизонтальной кабельной подсистемы
СКС от главного кросса СКС зала.
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.4
Требования к горизонтальной и магистральной кабельной подсистеме СКС зала
4.4.1
Горизонтальная и магистральная кабельная подсистема СКС зала должна быть выполнена на
основе оптической претерминированной кабельной сборки с оптическими соединителями MTP с
обеих сторон.
Емкость используемого кабеля – 12 оптических волокон на сборку.
Отдается предпочтение малому наружному диаметру кабеля (менее 4 мм), позволяющему
максимально эффективно использовать сечение короба.
Максимальное значение вносимых, прямых потерь на стыке двух соединителей МТР не должен
превышать 0,3 дБ; значение обратных потерь не должен быть выше, чем -20дБ.
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
Требования к претерминированным кассетам в составе СКС
4.5.1
Претерминированные кассеты размещаются и используются для организации подключений:
- в зоновой коммутационной панели для подключения оптических шнуров от оборудования
к
горизонтальной
кабельной
подсистеме
СКС
зала;
- в главном кроссе СКС для организации коммутационных полей по схеме cross-connect;
- в коммутационных панелях, расположенных в шкафах с оборудованием уровня ядра для
подключения портов оборудования к сегменту внутренней магистральной кабельной подсистемы
СКС.
Емкость претерминированной кассеты должна быть 12 портов (пара волокон).
Максимальное значение вносимых, прямых потерь в пересчете на кассету (стык МТР – внутренне
волокно-стык LC) не должен превышать 0,35 дБ; значение обратных потерь не должен быть
выше, чем -20дБ.
4.5.2
4.5.3
4.6
Требования к оптическим соединительным шнурам
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
Соединительный шнур должен быть выполнен на основе дуплексного кабеля (круглого сечения
или в виде классической «восьмерки»).
Кабель должен быть оконцован дуплексными соединителями LC с обеих сторон и иметь
«прямую» конфигурацию типа A-B/B-A с четкой цветовой маркировкой хвостовиков разъемов
(согласно ANSI/TIA-568.C3).
Конструкция соединителя должна позволять изменить конфигурацию на «обращенную» (pair
flipped) A-A/B-B в процессе монтажа СКС и организации подключения оборудования. Запрещено
использовать дуплексный соединитель LC с цельнолитым корпусом, так как в этом случае
конфигурация шнура не может быть изменена.
Максимальное значение вносимых, прямых потерь на стыке двух соединителей LC не должен
превышать 0,15 дБ; значение обратных потерь не должен быть выше, чем -35дБ.
Предусмотреть
поставку
следующих
соединительных
шнуров:
- подключение оконечного оборудования
№
1
2
3
4
Сторона А
LC duplex
LC duplex
LC duplex
LC duplex
Сторона В
LC duplex
LC duplex
LC duplex
LC duplex
Волокно
ММ OM4
ММ OM4
ММ OM4
ММ OM4
Длина, м
2
3
4
5
Кол-во
100
100
200
100
-
подключение в Главном кроссе по схеме cross-connect
№
1
4.7
Сторона А
LC duplex
Сторона В
LC duplex
Волокно
ММ OM4
Длина, м
5
Кол-во
500
Требования к системе коробов
Система коробов должна быть выполнена из полимерного компаунда, обеспечивающего
выполнение требований по пожарной безопасности (не распространение горения).
4.7.2 Все элементы системы коробов (прямые отрезки, горизонтальные и вертикальные углы, спуски,
соединители, элементы ответвлений и т.д.) не должны иметь острых краев и должны
ограничивать радиус изгиба кабеля не менее 45 мм.
4.7.3 В силу ограничения доступного пространства над шкафами принять габаритную высоту
элементов короба не более 110 мм.
4.7.4 Принять номинальное сечение короба (Ш×В) 220×100 мм.
4.7.5 Все элементы коробов обеих подсистем должны использоваться без крышек.
4.7.6 Принять для расчета 40% коэффициент заполнения сечения кабелем для обеспечения
соответствующего запаса под развитие. При этом учесть, что общая геометрическая площадь
сечения короба не может быть заполнена кабелем с учетом воздушных зазоров более чем на
50% согласно EIA/TIA-569.C.
4.7.7 Над каждым шкафом в пределах ряда должен быть организован элемент спуска кабелей в
зоновую панель. Принять во внимание, что конструкция спусков на подсистеме коробов должна
позволять их демонтаж, перемещение и повторный монтаж в новом месте без необходимости
разборки самой трассы коробов.
4.7.8 Система коробов должны быть выполнена на одном уровне относительно фальшпола.
4.7.9 Предусмотреть один элемент спуска над каждой зоновой коммутационной панелью для
обеспечения ввода кабельных сборок горизонтальной подсистемы СКС к претерминированным
кассетам зоновой панели.
4.7.10 Все элементы системы опор/подвесов должны иметь защитное покрытие (оцинковка или
порошковое напыление).
4.7.11 Принципиальная структура трассы коробов приведена в Приложении 4 договора. Итоговый набор
элементов может быть изменен по итогам проектирования.
4.7.1
5.
Требования к проектным работам и документации
5.1
Должна быть указана стоимость и длительность выполнения следующих проектных работ:
разработка
и
согласование
со
службами
Заказчика
рабочего
проекта
на
СКС
ЦОД;
- разработка и согласование со службами Заказчика программы и методики
испытаний;
разработка
эксплуатационной
документации
на
смонтированные
объемы
СКС ЦОД.
5.2
5.3
5.4
Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию».
При разработке проекта использовать все требуемые нормативные документы с последними
изменениями и дополнениями. В пояснительной записке указать перечень нормативных
документов использованных при проектировании (правила ППБ, ПТЭ, ПТБ, ГОСТ, СНИП, ПУЭ и
др.)
Рабочий проект должен быть передан заказчику в электронном виде в редактируемом формате в
виде исходных файлов формата MS Visio, MS Word, MS Excel, Autocad и др.
6.
Требования к монтажным и пусконаладочным работам
6.1
Должна быть указана стоимость и длительность выполнения следующих проектных работ:
- монтаж СКС, всех необходимых линий связи и
компонентов СКС для запуска его в
эксплуатацию
в
соответствии
с
проектной
документацией;
сертификационные
замеры
качества
каналов
смонтированной
СКС
и
выдача
оригиналов
протоколов
измерений;
- сдача СКС ЦОД в эксплуатацию.
7.
Требования к технической поддержке и гарантии на СКС
7.1
Оборудование должно быть доступно к заказу не менее 2 лет с даты подачи предложения. Для
подтверждения должны быть предоставлены соответствующие документы от производителя,
заверенные подписью уполномоченного лица.
Поставщик должен подтвердить готовность оказывать услуги эксплуатационной поддержки с
выездом на площадку Заказчика силами специалистов Поставщика.
Производитель СКС должен предоставить не менее 20 лет гарантии на систему СКС.
7.2
7.3
Приложение № 2
к Техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
Поз.
Наименование
Артикул Мнемоника
Ед.
Колво
1
1
1
40
1
32
1
10
1
2
1
10
1
80
1
22
1
48
Оптические кабельные системы
►
LiSA NGR 900 SideAccess
1
Cтойка NGR 900S H+S - 900x300x2200 мм, в
сборе, черная
-
NG0922DT051B1S11R1C1B1B0046A
LiSA MTP Fiber Trays
►
1
2
3
►
1
2
►
1
2
3
Компактный модуль FTR H+S - 24xLC-2xMTPm,
MM50 OM4, оранжевый
Компактный модуль FTR H+S - 24xLC-2xMTPm,
MM50 OM4, пурпурный
Компактный модуль FTR H+S - 36xLC-3xMTPm,
MM50 OM4, пурпурный
Switch Fanout Organizer
Корпус полки органайзера H+S - 2U, 8
слотов,черная
Компактный модуль Blade Fanout H+S - 48хLCHQ Duplex, MM50 OM4, черный
MTP® jumper cable assemblies
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 7м
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 10м
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 15м
84127800
84132648
-
84127548
84127549
84122763
84116115
84116116
FTM-ORH-88-12-24-54MT-4OUT
FTM-HVH-88-12-24-54MT-4OUT
FTM-HVH-88-18-36-54MT-4OUT
HDBO-CHASSIS-2UBLK-A1
HDBO-7-4X24-53/8E020/B48-00-TU
35HRCHLX-54-52/52N2-7-TT-A
35HRCHLX-54-52/52N2-10-TT-A
35HRCHLX-54-52/52N2-15-TT-A
4
5
►
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 17м
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 20м
4
LiSA Zone Distribution Panel
Полка высокой плотности H+S 1U - 3xMTM
modules, черная
Глухая плата полки ZDP H+S - черная
Боковой органайзер патчкордов H+S - 1U,
черный
Подвесная монтажная рама 19" H+S - 2U,
черная
1
LiSA MTP module
Компактный модуль MTM H+S - 24xLC, 2xMTPELITEm, MM50 OM4, черный
1
2
3
►
►
1
2
3
4
5
Optical patchcords
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,1м
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,2м
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,3м
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,4м
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,5м
84116117
35HRCHLX-54-52/52N2-17-TT-A
35HRCHLX-54-52/52N2-20-TT-A
1
4
1
16
1
1
21
15
1
42
84088889
ZDP-BK-MM-XA00XA00-2
UAP-BK-00-00-00-M-1
DATA-PATCHRETAINER-BK
85008425
PSF-2U-BK-STA-A1
1
21
84116108
MTM-BK-MS88-24-544O-TU-A
1
45
1
50
1
150
1
150
1
220
1
250
1
55
1
64
1
1
10
1
84088769
84097107
-
17HD8VM0-54-8E/8E-21-MM
17HD8VM0-54-8E/8E-22-MM
17HD8VM0-54-8E/8E-23-MM
17HD8VM0-54-8E/8E-24-MM
17HD8VM0-54-8E/8E-25-MM
Система кабельных коробов
►
LiSA Raceway
1
220мм Короб без крышки, желтый, 2000 мм
84107784
2
220мм Соединительный элемент,желтый
84107833
3
4
220мм Т-образный элемент, желтый
220мм Х-образный элемент,желтый
84107824
84107820
LRW-MD220x100x2000-YE
LRW-JOINER-220x100YE
LRW-TEE220x100x293-YE
LRW-CROSS-
5
220мм Вертикальный угловой элемент 90град.
вниз, желтый
84107796
84108086
7
220мм Раструб, желтый
220мм Горизонтальный угловой элемент
90град., желтый
8
100мм Соединительный элемент,желтый
84107835
9
100мм Раструб, желтый
100мм Вертикальный вынос на короб 100мм,
желтый
100мм Суппорт для вертикального выноса на
короб 100мм
Монтажный Т-болт, M6, фиксатор в комплекте
Монтажный шуруп М4х10 (Pan head), черный
220мм Кронштейн крепежный для короба
Универсальный комплект крепежа для короба
84108084
6
10
11
12
13
14
15
Сумма НДС
Итого, с учетом НДС(18%):
84107814
84107852
84107837
8529637-2
-
220x100x360-YE
LRW-D-LBOW-90220x100-YE
LRW-TRUMPET220x100-YE
LRW-H-LBOW-90220x100-YE
LRW-JOINER-100x100YE
LRW-TRUMPET100x100-YE
LRW-V-OUTLET100x100-YE
LRW-V-OUTLET-MBKIT-100
LRW-T-BOLT
-
1
1
1
1
1
4
1
24
1
24
1
24
1
1
1
1
1
24
480
4000
144
72
Приложение №4
к Документации
Форма 4.
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на __________________
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
Участник запроса котировок: ________________________________
№
п/п
1.
Сроки выполнения (год и
Заказчик (наименование, месяц начала выполнения
адрес, контактное лицо
- год и месяц
с указанием должности,
фактического или
контактные телефоны)
планируемого окончания
выполнения)
Договор 1
…
Описание договора
(объем и состав работ
(услуг), описание
основных условий
договора)
Договор …
….
ИТОГО за полный год
ФИО, должность
руководителя
проекта,
непосредственного
участника
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях по
перечисленным
договорам
…
Х
1.
2.
…
ИТОГО
_________________________________ ___
(Подпись уполномоченного представителя)
М.П.
Х
___________________________
(Имя и должность подписавшего)
Приложение №5
к Документации
Форма 5
Приложение к заявке на участие в запросе котировок
от ___________ г. № ____________
Справка о кадровых ресурсах:
№
Фамилия,
имя, отчество
сотрудника
Должность
Длительность
работы в
компании
(лет)
Длительность
работы на
аналогичной
должности
(лет)
Экспертные знания
Информация о проектах, на которых
подтверждены экспертные знания специалиста
Наименование
Срок
Наименов
Контрагента, с
выполнения
ание
которым
работ по
проекта
заключен
Договору
Договор
Роль на
проекте
1. В данной справке перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником запроса предложений в ходе исполнения договора,
включая персональные квалификационные данные руководителя и специалистов.
2. В течение срока выполнения работ состав сотрудников, представленных в данной справке может меняться только с согласования Заказчика по каждому специалисту,
который планируется к замене.
3. Участнику запроса предложений рекомендуется приложить копии документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг по каждому специалисту.
__________________________
(должность)
________________________
(Ф.И.О.)
_______________
(подпись)
М.П.
Дата: «__» ____ 201__г.
Приложение №6
к Документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
г. Москва
«____»_________2013 г.
________________, именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице ____________, действующего на
основании ___________________, с одной стороны, и ВТБ 24 (ЗАО), именуемый в дальнейшем - Заказчик, в
лице________________________________, с другой стороны, именуемые совместно- Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по монтажу, пуско-наладке Оборудования
производства компании HUBER+SUHNER (далее – Оборудование) согласно условиям настоящего Договора
(далее – Работы), Перечню работ и материалов (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническому
заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору) в рамках модернизации кабельной инфраструктуры
серверного помещения Заказчика ЦОД-2, и сдать результаты выполненных Работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить результаты выполненных Работ.
1.2.Сроки выполнения работ в полном объеме:
Дата начала выполнения Работ– ______________________________,
Дата окончания выполнения Работ - __________________________.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Все платежи по настоящему Договору осуществляют в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату платежа.
2.2. Предельная цена настоящего Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с
исполнением им обязательств по настоящему Договору и составляет________ (_______________) долларов
США ___ центов, включая НДС (18%) – ________ (_______________) долларов США ___ центов, в том числе
стоимость используемых Исполнителем материалов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему
Договору..
2.3. Предельная цена настоящего Договора твердая и не подлежит изменению в течение всего срока действия
настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) % от предельной цены настоящего
Договора, что составляет_______________(_______________) долларов США ___ центов, включая НДС (18%)–
_______________(_______________) доллара США ___ центов, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
подписания настоящего Договора последней из Сторон.
3.2. Заказчик производит оплату в размере 70 (Семидесяти) % от предельной цены настоящего Договора, что
составляет_______________(_______________) доллара США ___ центов, включая НДС (18%) _______________(_______________) доллара США ___ центов, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Заказчика в адрес Исполнителя.
3.4. Платежные документы (счета, счета-фактуры, Акты сдачи-приемки выполненных работ) Подрядчик
выставляет в валюте Российской Федерации и доставляет их Заказчику в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.Подрядчик обязуется:
4.1.1.Выполнять качественно и в установленные сроки работы собственными материалами, оборудованием и
техническими средствами, и сдавать их результат Заказчику в сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
4.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ, используемых материалов.
4.1.3. Производить работы в полном соответствии с разработанным проектом, рабочим чертежам, другим
нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.
4.1.4. Заблаговременно направлять в адрес Заказчика заверенный подписью уполномоченного лица и печатью
организации список специалистов, задействованных в выполнении работ, с указанием их фамилии, имени,
отчества, даты рождения, паспортных данных и места регистрации. Соблюдать требования пропускного
режима на Объекты Заказчика.
4.1.5. При производстве работ обеспечить выполнение требований ПУЭ; ПТЭЭП и Межотраслевых правил по
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правил пожарной безопасности.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Передать Подрядчику всю необходимую исходную документацию.
4.2.2.Предоставлять помещение для хранения материалов.
4.2.3.Обеспечивать на время действия настоящего Договора своевременный доступ сотрудникам Подрядчика к
месту проведения работ и выделять своего представителя для решения оперативных вопросов.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по их окончании по настоящему Договору оформляется
двусторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), подписываемым Сторонами, после
проведения индивидуального испытания установленного оборудования. Срок проведения испытания – в
течение 3-х (трёх) рабочих дней по окончании выполнения работ.
5.2. По окончании выполнения работ и проведения испытания Подрядчик направляет Заказчику 2 (два)
экземпляра подписанного со своей стороны Акта. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения Акта обязан подписать его и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта или направить в
указанный срок в адрес Подрядчика мотивированный отказ от подписания Акта.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, при обнаружении недостатков,
Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Порядок и сроки выставления счетов-фактур по окончании выполнения работ устанавливаются с учетом
требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
5.5. С согласия Заказчика, Подрядчик вправе досрочно сдать Заказчику результат выполненных работ в целом.
5.6. В случае прекращения выполнения работ Подрядчиком, по вине Заказчика, они оплачиваются Заказчиком
по фактически произведенным затратам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе сроков
выполнения работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования
от Заказчика, уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) % от стоимости
невыполненных в срок работ за каждый календарный день просрочки.
6.2. При просрочке платежа Подрядчик вправе взыскать с Заказчика за каждый день просрочки неустойку в
размере 0,1 (ноля целых одной десятой)% от суммы просроченного платежа, но в общей сумме неустойки.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
8.1. Гарантия на результаты выполненных работ – 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания
Сторонами соответствующего Акта. Подрядчик обязуется в течение этого срока осуществлять гарантийные
обязательства на результаты выполненных работ.
8.2.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока,
если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации либо ненадлежащего ремонта,
произведенного Заказчиком или третьими лицами.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в
соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаемых
уполномоченными на то организациями или государственными органами.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательства в срок,
установленный в
настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана
в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении действий вышеуказанных
обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их наступления и прекращения.
9.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от
ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если указанные обстоятельства продлятся более
1 (одного) месяца, Стороны должны решить судьбу настоящего Договора. Если договоренность не будет
достигнута, сторона, не пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор после письменного извещения другой стороны.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1.Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном
виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2.Все разногласия по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров, а в случае
недостижения соглашения – Арбитражным судом г. Москвы.
10.3.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой стороны.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
11.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемыми его частями:
Приложение №1- Перечень работ и материалов.
Приложение №2- Техническое задание
12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ВТБ 24 (ЗАО)
ИНН 7710353606 КПП 775001001
Подрядчик:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
Телефон: +7 (495) 960-24-24
к/с 30101810100000000716
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525716
Код по ОКПО 20606880
ОГРН Банка 1027739207462 от 17.09.2002
________________ /____________________/
__________________ /_______________/
М.П.
М.П.
Приложение №1
к Договору № ________
от «__»_________2013 г.
Технические требования к структуре и
составу оптической СКС ЦОД2
1.
Введение
1.1.
Данный документ содержит технические требования к оптической структурированной
кабельной системе (СКС) для организации кабельной инфраструктуры на площадке ЦОД №2 в
интересах ВТБ24 (ЗАО) (далее Заказчик), расположенной по адресу: г. Москва, Днепропетровский
проезд, д.4а, стр. 31А (далее Объект).
1.2.
С целью унификации компонентной базы СКС уже эксплуатируемой на объектах Заказчика,
предусматривается использование оптической СКС производства компании HUBER+SUHNER,
Швейцария.
2.
Базовые требования к среде передачи и пассивным соединителям
2.1
В качестве основной среды передачи принимается стандартное многомодовое оптическое
волокно категории ОМ4 с градиентным профилем показателя преломления. Номинальное значение
диаметра сердцевины составляет 50 мкм; диаметр оптической оболочки 125 мкм. Передаточные и
иные значения параметров световода должны удовлетворять требованиям существующего
международного стандарта IEC 60793-2-10 ed.4 -2011 (класс А1а.3 - многомодовое волокно с
градиентным профилем показателя преломления, предназначенное для работы в спектральном
диапазоне в окрестности значения длины волны 850 нм и возбуждения от узкополосного источника
лазерного излучения).
2.2
Не допускается использование составных оптических трактов на различных категориях
волокон, например ОМ3+ОМ4. Все составляющие оптической СКС (оптические шнуры,
претерминированные кассеты, кабельные сборки и т.д.) должны быть выполнены на одной категории
волокна, одного производителя.
2.3
Основным типом оптического соединителя на коммутационных панелях и кассетах для
подключения портов активного оборудования является LC-HD интерфейс (согласно международному
стандарту IEC 61754-20) дуплексного исполнения.
2.4
Основным типом оптического соединителя для магистральных и горизонтальных сегментов
кабельной проводки принимается МТР интерфейс, конструктивные параметры которого
соответствуют положениям международного стандарта IEC 61754-7.
2.5
Оптические соединители, определенные в п. 5.3 и 5.4, должны обеспечивать ресурс не менее
500 циклов соединений.
3.
Технические требования к структуре СКС
3.1
СКС должна иметь топологию многоуровневая звезда с расположенным в центре звезды
оптическим кроссом, который формирует Главную зону распределения.
3.2
Главный оптический кросс СКС располагается согласно приведенной расстановке шкафов в
Приложении 1 договора. Размещение Главного оптического кросса предусмотрено в
непосредственной близости от активного коммутационного оборудования уровня ядра подсистем
SAN (вдоль стены рядом с блоком кондиционера №5 согласно планировке зала).
3.3
Ядро подсистемы SAN выполнено на основе двух высокопроизводительных коммутаторов
DCX производства компании Brocade. Оба коммутатора расположены в одному шкафу (Е0) друг над
другом.
3.4
Подключение портов коммутаторов SAN уровня ядра к магистральной кабельной подсистеме
СКC внутри зала должно выполняться по схеме interconnect с использованием коммутационной
панели с специализированными претерминированными кассетами. Не допускается организация
подключений портов коммутаторов оптическими шнурами, непосредственно проброшенными от
Главного кросса СКС по схеме «порт в порт».
3.5
Магистральная кабельная подсистема СКС внутри зала, обеспечивающая физическое
соединение между зоной оборудования уровня ядра SAN и главным кроссом СКС, должна быть
выполнена в виде претерминированных сборок МТР емкостью 12 волокон соответствующей длины и
конфигурации.
3.6
Организация соединений в главном кроссе СКС должна быть выполнена по схеме crossconnect.
3.7
Подключение портов оконечного активного оборудования подсистемы SAN выполняется
посредством оптических патчкордов соответствующей длины.
3.8
Подключение оконечного оборудования SAN к горизонтальной кабельной подсистеме зала
осуществляется по схеме interconnect через претерминированные кассеты на коммутационных
панелях, которые размещаются над монтажными шкафами (зоновые коммутационные панели) в 19”
монтажных рамах.
3.9
Горизонтальная кабельная подсистема, обеспечивающая подключение зоновых
коммутационных панелей к главному оптическому кроссу СКС зала, должна быть выполнена на
основе претерминированных сборок МТР емкостью 12 волокон соответствующей длины и
конфигурации.
3.10
Прокладка магистральных и горизонтальных кабельных подсистем внутри зала должно
осуществляться в пластиковых коробах с одноуровневой конфигурацией по высоте.
3.11
Система коробов должна иметь систему независимых опор/подвесов и не иметь креплений к
расположенным под ней шкафам с оборудованием для обеспечения возможности
перестановки/ротации шкафов в пределах ряда/зала.
3.12
Система опор/подвесов должна обеспечивать беспрепятственный доступ с одной стороны к
коробам для прокладки, докладки и перекладки кабельных сборок, соединительных оптических
шнуров.
3.13
Крепление зоновых коммутационных панелей должно осуществляться к системе
опор/подвесов коробов.
3.14
Необходимо предусмотреть в системе коробов элементы, обеспечивающие возможность
укладки петель запаса и/или избыточной длины претерминированных кабельных сборок
горизонтальной подсистемы СКС.
3.15
Данные элементы для хранения запаса должны располагаться в пролетах горячих коридоров
между шкафами с оборудованием.
3.16
Структурная схема соединений и проводки в пределах зала приведена в Приложении 2
договора.
3.17
Принципиальная структура элементарной линии, количество промежуточных соединений
должны соответствовать схеме, приведенной в Приложении 3 договора.
4.
Требования к элементам СКС
4.1
Требования к главному кроссу СКС зала
4.1.1 Используется шкаф LiSA NGR 900 SideAccess 2200 x 900 х 300mm.
4.1.2 Расположение коммутационных полей – с фронтальной стороны.
4.1.3 Стандарт вертикальных направляющих – 19 дюймов с консольной навеской коммутационных
панелей.
4.1.4 Емкость коммутационных полей – не менее 1300 портов (пар волокон).
4.1.5 Направление ввода претерминированных кабельных сборок – сверху.
4.1.6 Шкаф должен иметь все горизонтальные и вертикальные элементы для организации
выкладки соединительных шнуров, которые предусмотрены и рекомендованы производителем.
4.1.7 Должны быть предусмотрены средства маркировки и идентификации подключений. Формат
средств может быть в виде наклеек, дополнительных маркерных полей, цветовой маркировки, но не
ограничивается перечисленным.
4.1.8 Тип оптического соединителя: LC дуплекс в сторону cross-connect шнура; MTP в сторону
горизонтальной/магистральной кабельной подсистемы СКС.
4.2
Требования к оборудованию для организации подключения коммутаторов уровня ядра SAN
4.2.1 Способ подключения к СКС сегменту – interconnect через специализированное
коммутационное шасси HDBO высотой 2 юнита с претерминированной кассетной системой.
4.2.2 Предлагаемое шасси должно иметь конфигурацию для возможности подключения до 384
портов (пар волокон) с первоначальной комплектацией на пять лезвий по 48 портов в каждом из
коммутаторов SAN уровня ядра.
4.2.3 Должны быть предусмотрены средства маркировки и идентификации подключений. Формат
средств может быть в виде наклеек, дополнительных маркерных полей, цветовой маркировки, но не
ограничиваясь перечисленным.
4.2.4 Порты на каждой претерминированной кассете должны быть доступны для выполнения работ
по подключению, отключению и переключению портов в условиях наличия соседних активных
подключений.
4.2.5 Тип оптического соединителя: LC дуплекс в сторону порта коммутатора; MTP в сторону
магистральной кабельной подсистемы СКС.
4.2.6 Максимальное значение вносимых, прямых потерь в пересчете на кассету (стык МТР –
внутренне волокно-стык LC) не должен превышать 0,35 дБ; значение обратных потерь не должен
быть выше, чем -20дБ.
4.3
Требования к оборудованию зоновых коммутационных центров
4.3.1 Зоновая коммутационная панель должна представлять собой полку стандарта 19 дюймов
высотой 1U.
4.3.2 Суммарная емкость устанавливаемых претерминированных кассет должна быть 36 портов
(пар волокон).
4.3.3 Принять, что 24 порта SAN (пар волокон) подключается к горизонтальной кабельной сборке от
главного кросса СКС подсистемы SAN.
4.3.4 Предусмотреть резерв места в зоновой коммутационной панели для дальнейшего развития в
размере 50% от первоначального количества портов, указанного в п. 4.3.3.
4.3.5 Зоновая панель должна размещаться в открытой монтажной раме стандарта 19 дюймов
высотой 2U. Обязательно принять во внимание, что шкафы с оконечным оборудованием могут быть
высотой до 47U.
4.3.6 Зоновые центры должны размещаться на стороне горячего коридора и обеспечивать
свободный доступ для обслуживающего персонала для выполнения работ по подключению
оконечного активного оборудования.
4.3.7 Монтажная рама должна иметь средства для организации и выкладки соединительных
шнуров от оборудования.
4.3.8 Зоновая коммутационная панель должна иметь предусмотренные средства для фиксации
приходящих претерминированных кабельных сборок МТР горизонтальной кабельной подсистемы
СКС от главного кросса СКС зала.
4.4
Требования к горизонтальной и магистральной кабельной подсистеме СКС зала
4.4.1 Горизонтальная и магистральная кабельная подсистема СКС зала должна быть выполнена на
основе оптической претерминированной кабельной сборки с оптическими соединителями MTP с
обеих сторон.
4.4.2 Емкость используемого кабеля – 12 оптических волокон на сборку.
4.4.3 Отдается предпочтение малому наружному диаметру кабеля (менее 4 мм), позволяющему
максимально эффективно использовать сечение короба.
4.4.4 Максимальное значение вносимых, прямых потерь на стыке двух соединителей МТР не
должен превышать 0,3 дБ; значение обратных потерь не должен быть выше, чем -20дБ.
4.5
Требования к претерминированным кассетам в составе СКС
4.5.1 Претерминированные кассеты размещаются и используются для организации подключений:
- в зоновой коммутационной панели для подключения оптических шнуров от оборудования
к горизонтальной кабельной подсистеме СКС зала;
- в главном кроссе СКС для организации коммутационных полей по схеме cross-connect;
- в коммутационных панелях, расположенных в шкафах с оборудованием уровня ядра для
подключения портов оборудования к сегменту внутренней магистральной кабельной подсистемы
СКС.
4.5.2 Емкость претерминированной кассеты должна быть 12 портов (пара волокон).
4.5.3 Максимальное значение вносимых, прямых потерь в пересчете на кассету (стык МТР –
внутренне волокно-стык LC) не должен превышать 0,35 дБ; значение обратных потерь не должен
быть выше, чем -20дБ.
4.6
Требования к оптическим соединительным шнурам
4.6.1 Соединительный шнур должен быть выполнен на основе дуплексного кабеля (круглого
сечения или в виде классической «восьмерки»).
4.6.2 Кабель должен быть оконцован дуплексными соединителями LC с обеих сторон и иметь
«прямую» конфигурацию типа A-B/B-A с четкой цветовой маркировкой хвостовиков разъемов
(согласно ANSI/TIA-568.C3).
4.6.3
Конструкция соединителя должна позволять изменить конфигурацию на «обращенную» (pair
flipped) A-A/B-B в процессе монтажа СКС и организации подключения оборудования. Запрещено
использовать дуплексный соединитель LC с цельнолитым корпусом, так как в этом случае
конфигурация шнура не может быть изменена.
4.6.4 Максимальное значение вносимых, прямых потерь на стыке двух соединителей LC не должен
превышать 0,15 дБ; значение обратных потерь не должен быть выше, чем -35дБ.
4.6.5 Предусмотреть поставку следующих соединительных шнуров:
- подключение оконечного оборудования
№
Сторона А
Сторона В
Волокно
1
LC duplex
LC duplex
ММ OM4
2
LC duplex
LC duplex
ММ OM4
3
LC duplex
LC duplex
ММ OM4
4
LC duplex
LC duplex
ММ OM4
Длина, м
2
100
3
100
4
200
5
100
- подключение в Главном кроссе по схеме cross-connect
№
Сторона А
Сторона В
Волокно
Длина, м
1
LC duplex
LC duplex
ММ OM4
5
500
4.7
Кол-во
Кол-во
Требования к системе коробов
4.7.1 Система коробов должна быть выполнена из полимерного компаунда, обеспечивающего
выполнение требований по пожарной безопасности (не распространение горения).
4.7.2 Все элементы системы коробов (прямые отрезки, горизонтальные и вертикальные углы,
спуски, соединители, элементы ответвлений и т.д.) не должны иметь острых краев и должны
ограничивать радиус изгиба кабеля не менее 45 мм.
4.7.3 В силу ограничения доступного пространства над шкафами принять габаритную высоту
элементов короба не более 110 мм.
4.7.4 Принять номинальное сечение короба (Ш×В) 220×100 мм.
4.7.5 Все элементы коробов обеих подсистем должны использоваться без крышек.
4.7.6 Принять для расчета 40% коэффициент заполнения сечения кабелем для обеспечения
соответствующего запаса под развитие. При этом учесть, что общая геометрическая площадь
сечения короба не может быть заполнена кабелем с учетом воздушных зазоров более чем на 50%
согласно EIA/TIA-569.C.
4.7.7 Над каждым шкафом в пределах ряда должен быть организован элемент спуска кабелей в
зоновую панель. Принять во внимание, что конструкция спусков на подсистеме коробов должна
позволять их демонтаж, перемещение и повторный монтаж в новом месте без необходимости
разборки самой трассы коробов.
4.7.8 Система коробов должны быть выполнена на одном уровне относительно фальшпола.
4.7.9 Предусмотреть один элемент спуска над каждой зоновой коммутационной панелью для
обеспечения ввода кабельных сборок горизонтальной подсистемы СКС к претерминированным
кассетам зоновой панели.
4.7.10 Все элементы системы опор/подвесов должны иметь защитное покрытие (оцинковка или
порошковое напыление).
4.7.11 Принципиальная структура трассы коробов приведена в Приложении 4 договора. Итоговый
набор элементов может быть изменен по итогам проектирования.
5.
Требования к проектным работам и документации
5.1
Должна быть указана стоимость и длительность выполнения следующих проектных работ:
- разработка и согласование со службами Заказчика рабочего проекта на
СКС ЦОД;
- разработка и согласование со службами Заказчика программы и методики
испытаний;
- разработка эксплуатационной документации на смонтированные объемы
СКС ЦОД.
5.2
Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и
требования к их содержанию».
5.3
При разработке проекта использовать все требуемые нормативные документы с последними
изменениями и дополнениями. В пояснительной записке указать перечень нормативных документов
использованных при проектировании (правила ППБ, ПТЭ, ПТБ, ГОСТ, СНИП, ПУЭ и др.)
5.4
Рабочий проект должен быть передан заказчику в электронном виде в редактируемом
формате в виде исходных файлов формата MS Visio, MS Word, MS Excel, Autocad и др.
6.
Требования к монтажным и пусконаладочным работам
6.1
Должна быть указана стоимость и длительность выполнения следующих проектных работ:
- монтаж СКС, всех необходимых линий связи и компонентов СКС для запуска его в
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией;
- сертификационные замеры качества каналов смонтированной СКС и
выдача оригиналов протоколов измерений;
- сдача СКС ЦОД в эксплуатацию.
7.
Требования к технической поддержке и гарантии на СКС
7.1
Оборудование должно быть доступно к заказу не менее 2 лет с даты подачи предложения.
Для подтверждения должны быть предоставлены соответствующие документы от производителя,
заверенные подписью уполномоченного лица.
7.2
Поставщик должен подтвердить готовность оказывать услуги эксплуатационной поддержки с
выездом на площадку Заказчика силами специалистов Поставщика.
7.3
Производитель СКС должен предоставить не менее 20 лет гарантии на систему СКС.
Приложение №1. Планировка помещения ЦОД2 с указанием расстановки шкафов.
Приложение 2. Распределение портов по шкафам.
Шкаф Порты Шкаф Порты Шкаф Порты Шкаф Порты Шкаф Порты Шкаф Порты Шкаф Порты
A0
0
B0
0
C0
0
D0
0
E0
0
F0
0
A1
36
B1
0
C1
24
D1
0
E1
0
F1
24
G1
24
A2
36
B2
24
C2
0
D2
0
E2
36
F2
0
G2
0
A3
24
B3
0
C3
36
D3
0
E3
0
F3
24
G3
24
A4
24
B4
24
C4
0
D4
0
E4
24
F4
0
G4
0
B5
24
C5
36
D5
0
E5
0
F5
24
G5
24
B6
0
C6
0
D6
0
E6
24
F6
0
G6
0
B7
0
C7
24
E7
0
F7
24
G7
0
C8
0
Приложение №2
к Договору № ________
от «__»_________2013 г.
РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ПУСКО-НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
No
Наименование/описание
1
Проектные работы
2
Сборка и монтаж лоточной системы
3
Прокладка кабельных сборок
4
Сборка и монтаж оптических полок
5
Сборка и монтаж оптического кросса
6
Тестирование СКС
Итого, с учетом НДС(18%):
Код
К-во
Цена
Сумма
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
Поз.
Наименование
Артикул Мнемоника
Кол- Цена,
Ед.
во
USD
Оптические кабельные системы
►
LiSA NGR 900 SideAccess
1
-
NG0922DT051B1S11R1C1B1B0046A
1
1
1
40
1
32
1
10
1
2
1
10
1
80
1
22
1
48
1
4
1
16
LiSA MTP Fiber Trays
►
1
2
3
►
1
2
►
1
2
3
4
5
►
Cтойка NGR 900S H+S - 900x300x2200 мм, в
сборе, черная
Компактный модуль FTR H+S - 24xLC-2xMTPm,
MM50 OM4, оранжевый
Компактный модуль FTR H+S - 24xLC-2xMTPm,
MM50 OM4, пурпурный
Компактный модуль FTR H+S - 36xLC-3xMTPm,
MM50 OM4, пурпурный
Switch Fanout Organizer
Корпус полки органайзера H+S - 2U, 8
слотов,черная
Компактный модуль Blade Fanout H+S - 48хLCHQ Duplex, MM50 OM4, черный
MTP® jumper cable assemblies
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 7м
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 10м
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 15м
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 17м
Оптическая кабельная сборка H+S - MTP-ELITEf
- MTPf-ELITE, 12 MM50 OM4, 20м
LiSA Zone Distribution Panel
84127800
84132648
-
84127548
84127549
84122763
84116115
84116116
84116117
FTM-ORH-88-12-24-54MT-4OUT
FTM-HVH-88-12-24-54MT-4OUT
FTM-HVH-88-18-36-54MT-4OUT
HDBO-CHASSIS-2UBLK-A1
HDBO-7-4X24-53/8E020/B48-00-TU
35HRCHLX-54-52/52N2-7-TT-A
35HRCHLX-54-52/52N2-10-TT-A
35HRCHLX-54-52/52N2-15-TT-A
35HRCHLX-54-52/52N2-17-TT-A
35HRCHLX-54-52/52N2-20-TT-A
Стоимо
сть,
USD
4
Полка высокой плотности H+S 1U - 3xMTM
modules, черная
Глухая плата полки ZDP H+S - черная
Боковой органайзер патчкордов H+S - 1U,
черный
Подвесная монтажная рама 19" H+S - 2U,
черная
1
LiSA MTP module
Компактный модуль MTM H+S - 24xLC, 2xMTPELITEm, MM50 OM4, черный
1
2
3
►
►
1
2
3
4
5
Optical patchcords
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,1м
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,2м
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,3м
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,4м
Оптический патчкорд H+S - LC-HD -LC-HD,
MM50 OM4 ,5м
84088889
ZDP-BK-MM-XA00XA00-2
UAP-BK-00-00-00-M-1
DATA-PATCHRETAINER-BK
85008425
PSF-2U-BK-STA-A1
1
21
84116108
MTM-BK-MS88-24-544O-TU-A
1
45
1
50
1
150
1
150
1
220
1
250
1
55
1
64
1
10
1
1
1
1
1
1
1
4
1
24
84088769
84097107
-
17HD8VM0-54-8E/8E-21-MM
17HD8VM0-54-8E/8E-22-MM
17HD8VM0-54-8E/8E-23-MM
17HD8VM0-54-8E/8E-24-MM
17HD8VM0-54-8E/8E-25-MM
1
1
21
15
1
42
Система кабельных коробов
►
LiSA Raceway
1
220мм Короб без крышки, желтый, 2000 мм
84107784
2
220мм Соединительный элемент,желтый
84107833
3
220мм Т-образный элемент, желтый
84107824
4
220мм Х-образный элемент,желтый
220мм Вертикальный угловой элемент 90град.
вниз, желтый
84107820
84108086
7
220мм Раструб, желтый
220мм Горизонтальный угловой элемент
90град., желтый
8
100мм Соединительный элемент,желтый
84107835
5
6
84107796
84107814
LRW-MD220x100x2000-YE
LRW-JOINER-220x100YE
LRW-TEE220x100x293-YE
LRW-CROSS220x100x360-YE
LRW-D-LBOW-90220x100-YE
LRW-TRUMPET220x100-YE
LRW-H-LBOW-90220x100-YE
LRW-JOINER-100x100YE
9
10
11
12
13
14
15
100мм Раструб, желтый
100мм Вертикальный вынос на короб 100мм,
желтый
100мм Суппорт для вертикального выноса на
короб 100мм
Монтажный Т-болт, M6, фиксатор в комплекте
Монтажный шуруп М4х10 (Pan head), черный
220мм Кронштейн крепежный для короба
Универсальный комплект крепежа для короба
Сумма НДС
Итого, с учетом НДС(18%):
84108084
84107852
84107837
8529637-2
-
LRW-TRUMPET100x100-YE
LRW-V-OUTLET100x100-YE
LRW-V-OUTLET-MBKIT-100
LRW-T-BOLT
-
1
24
1
24
1
1
1
1
1
24
480
4000
144
72