Договор ПД-2015 август

ДОГОВОР № 21-ПД/2015
на выполнение проектных работ
(типовая форма)
г. Южно-Сахалинск
«____»__________ 201_ г.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Сахалинской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора Гусева Олега Валентиновича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_____________________
действующего на основании _________________(Устава,
положения, доверенности или паспорта), с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную документацию и
рабочую документацию (далее – Документация) для объекта
1) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. 3
микрорайон, д. 16
2) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. 3
микрорайон, д. 20
3) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. 3
микрорайон, д. 1, лит. Б
4) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. 60 лет
СССР, д. 6
5) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. Западная,
д. 10
6) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. Западная,
д. 10, корп. 2
7) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. Западная,
д. 10, корп. 3
8) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. Западная,
д. 11
9) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. Западная,
д. 6
10) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. Ленина,
д. 55
11) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. Чехова, д.
17
12) Работы по капитальному ремонту крыши по адресу: пгт. Смирных, ул. Чехова, д.
21, лит. А
(далее – Работы), а Заказчик принять и оплатить результат выполненных Подрядчиком
Работ в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Содержание, объем Работ, технические и другие требования к их выполнению, а
также перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику,
определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Начало выполнения Работ – с момента подписания Договора (либо указать дату,
либо максимальная окончательная дата).
2.2. Срок выполнения (окончания) Работ –___ месяцев (либо указать дату).
2.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются поэтапно. Сроки
выполнения отдельных этапов Работ согласованы сторонами в Графике выполнения работ,
(Приложение №2 к настоящему Договору), разделенному на этапы (продолжительность
каждого этапа не должна превышать 30 календарных дней), каждому этапу работ
соответствует доля от общего объема работ, пропорциональная сроку.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется в соответствии с условиями Договора:
3.1.1. Передать Подрядчику исходные данные, достаточные для выполнения Работ по
настоящему договору.
3.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с
настоящим договором Работ.
3.1.3. Назначить представителей Заказчика, ответственных за контроль хода работ по
настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с
указанием предоставленных им полномочий.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнить Работы в соответствии с настоящим Договором, Техническим
заданием, Графиком выполнения работ и передать Заказчику результат Работ в
предусмотренные Договором сроки. График выполнения работ согласовывается Сторонами
при подписании Договора, и является неотъемлемой его частью. Обязательным разделом
Графика выполнения работ является план визуального обследования. Отчет по результатам
визуального обследования с приложением фотографических материалов предоставляется
Заказчику не позднее 30 календарных дней после подписания настоящего договора.
3.2.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и исходных
данных, представленных Заказчиком для выполнения Работ, и вправе отступать от них
только с письменного согласия Заказчика.
3.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе
о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям
настоящего договора.
3.2.4. В порядке, предусмотренном настоящим Договором, устранять за свой счёт
недостатки и дополнять Документацию по получении от Заказчика мотивированных
письменных замечаний относительно качества и полноты результатов Работ, или
несоответствия их условиям настоящего Договора, а также по замечаниям согласующих и
экспертных органов.
3.2.5. Согласовывать проектную документацию с Заказчиком, а также с МО городской
округ
«Смирныховский»
(указать
компетентные
государственные
органы,
эксплуатирующие организации и органы местного самоуправления) на основании
доверенности, выданной Заказчиком Подрядчику на право представлять его в указанных
органах, и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять замечания указанных
органов.
3.2.6. Назначить представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работ по
настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с
указанием предоставленных им полномочий.
3.2.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить Работы при обнаружении:
- необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в Техническом
задании, которые могут повлиять на качество результатов выполненных Работ или
привести к увеличению стоимости Работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность
завершения Работ в срок.
3.2.8. В счёт стоимости Работ по настоящему Договору обеспечить получение
экспертизы
сметной
документации,
а
также
при
необходимости
______________________________ (перечислить все необходимые экспертизы, связанные
с выполнением Работ, и согласования соответствующих государственных органов и/или
органов местного самоуправления, а также иных учреждений и организаций).
3.2.9. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты согласования Заказчиком
проектной документации, предоставить в органы государственной экспертизы проект и
иные документы, необходимые для проведения обязательной государственной экспертизы
проектной документации в объеме и количестве, установленном требованиями
нормативных актов в области проектирования и капитального ремонта, если проведение
такой экспертизы предусмотрено Действующим законодательством РФ. Передать
Заказчику документ, свидетельствующий о приемке организацией по проведению
государственной экспертизы Проектной документации и иных документов. Стоимость
проведения Государственной экспертизы документации включена в цену Договора.
3.2.10. Согласовывать с Заказчиком выбор субподрядчика в части выполняемого им
объема работ, сроков, компетенции, опыта выполнения аналогичных работ. Для
согласования Заказчиком соответствующего субподрядчика Подрядчик обязан
предоставить Заказчику информацию о наличии у субподрядчика соответствующих
ресурсов, необходимых для выполнения Работ, выданных в установленном законом
порядке.
3.2.11. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору в размере 48 102 (сорок восемь тысяч сто два) рубля
10 копеек. На обеспечение исполнения Договора, перечисленное на счет Заказчика,
проценты не начисляются. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
распространяется на срок 30 календарных дней после подписания Акта приемки
выполненных работ. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору
перечисленные в качестве обеспечения денежные средства на счет Заказчика Исполнителю
не возвращаются.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Контролировать выполнение Подрядчиком Работ в течение всего периода их
выполнения; определять соответствие выполненных Работ условиям Договора;
3.3.2. Получать от Подрядчика информацию о ходе выполнения им обязательств по
настоящему Договору.
3.3.3. Изменить предусмотренный настоящим договором объем Работ при изменении
потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ,
услуг, не предусмотренных настоящим Договором, но связанных с работами,
предусмотренными настоящим Договором.
3.3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Договором, отказаться от исполнения Договора до сдачи результатов Работ, уплатив
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных
Подрядчиком и принятых Заказчиком до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения Договора.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Сдать Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.
3.4.2. Согласовать с Заказчиком изменение срока окончания Работ в случае нарушения
Заказчиком сроков предоставления исходных данных.
3.4.3. Привлечь к исполнению обязательств по Договору третьих лиц
(субподрядчиков) с предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет
полную ответственность за действия привлекаемых субподрядчиков.
3.4.4. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, препятствующих исполнению Подрядчиком обязательств по
настоящему Договору, Подрядчик имеет право на продление срока окончания Работ на
согласованный с Заказчиком период, на который Подрядчик освобождается от
ответственности за просрочку выполнения Работ.
3.5. Стороны обязуются:
3.5.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к
информации третьих лиц;
3.5.2. Не передавать и не разглашать конфиденциальную информацию или иными
способами не делать ее известной третьим лицам;
3.5.3. Незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих юридических и
почтовых адресов, банковских реквизитов и своего правового положения.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет согласно Сводной смете
(Приложение №4 к настоящему договору) ________________________рублей, в т.ч. НДС
(18%) __________рублей.
4.2. Порядок расчетов установлен Графиком оплаты работ (Приложение №3 к
настоящему Договору).
4.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании
выставленного счета или счет-фактуры.
4.4. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с требованиями ст. 169
НК РФ. Для своевременного оформления счета-фактуры Заказчик обязуется не позднее 2-х
рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить
Подрядчику факсимильную копию или сообщить другим способом о дате согласования
Акта.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. В сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 2),
Исполнитель передаёт уполномоченному представителю Заказчика с сопроводительным
письмом проектную документацию Заказчику в количестве одного экземпляра на
бумажном носителе, а так же 1 экз. электронного варианта (сметы в формате .gsf/.gsfx и
xls, чертежи в формате dwg и pdf, текстовая часть – в формате doc) на предварительную
проверку.
5.2. В сопроводительном письме, предоставленном в 2 (двух) экземплярах,
Исполнитель указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых видов работ,
количество экземпляров. Сопроводительное письмо подписывается Исполнителем.
Заказчик проверяет комплектность принимаемой им документации по сопроводительному
письму, после чего ставит отметку на сопроводительном письме о получении с указанием
даты получения.
5.3. Предварительная проверка разработанной документации осуществляется
Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения документации.
В указанный срок Заказчик рассматривает документацию, и при наличии замечаний
направляет Исполнителю письменное уведомление с указанием недостатков. При
отсутствии недостатков в документации, Исполнитель передает Заказчику проектную
документацию в количестве 4-х экземпляров на бумажном носителе, а так же 1 экз.
электронного варианта (сметы в формате .gsf/.gsfx и xls, чертежи в формате dwg и pdf,
текстовая часть – в формате doc) с подписанием акта приемки выполненных работ.
5.4. По каждому этапу, установленному Графиком выполнения работ, Подрядчик
направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный в
соответствии со ст.9 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от
06.11.2011г.с приложением количества комплектов Документации, указанного в
Техническом задании. Приемка выполненных работ по этапу «Разработка проектной
документации» производится Заказчиком только при наличии положительного заключения
Главгосэкспертизы РФ в случаях, предусмотренных Действующим законодательством РФ.
5.5. В случае направления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от
подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, повторная приёмка осуществляется
в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора, только после устранения
Исполнителем всех недостатков в разработанной документации. Письменное уведомление
о недостатках должно содержать замечания о недоработках, нарушениях, допущенных
Исполнителем при разработке документации, с указанием конкретных статей (частей,
пунктов) утвержденного Технического задания, законодательства и нормативнотехнических документов Российской Федерации.
5.6. В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчику полного
комплекта документации, Заказчик подписывает Акт сдачи-приёмки выполненных работ,
подтверждающий факт выполнения Работ и приёмки их Заказчиком. В противном случае,
при отсутствии мотивированного отказа Заказчика от приёмки Работ по истечении срока,
установленного настоящим пунктом Договора, Исполнитель вправе считать работы
принятыми и подлежащими оплате Заказчиком на основании оформленного Исполнителем
в одностороннем порядке Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
5.7. В случае отказа от приемки Заказчик в этот же срок направляет Подрядчику
мотивированный отказ от приемки работ, на основании которого стороны в течение 5 (пяти)
рабочих дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков
их выполнения.
5.8. Основанием для отказа в приемке работ может являться, в том числе,
несоответствие Документации, разработанной Подрядчиком, требованиям настоящего
Договора, действующего законодательства, государственных стандартов, строительных
норм и правил, рекомендациям и замечаниям Главгосэкспертизы, а также требованиям и
указаниям Заказчика.
5.9. Подрядчик, при наличии недостатков в выполненных Работах (включая
недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе капитального ремонта, а также в процессе
эксплуатации объекта, созданного на основе технической Документации), обязан за свой
счет их устранить по обоснованным требованиям Заказчика в согласованные сторонами
сроки.
5.10. В случае неполучения положительного заключения Главгосэкспертизы
Подрядчик обязуется за свой счет устранить замечания Главгосэкспертизы и иные
недостатки проектной документации в согласованные с Заказчиком сроки, в том числе в
случае, если проектная документация была принята Заказчиком.
5.11. Приёмка и утверждение Заказчиком проектной документации, а также
подписание Актов сдачи – приёмки выполненных работ не освобождает Подрядчика от
ответственности за недостатки (дефекты), впоследствии обнаруженные в Документации
или результатах Работ.
5.12. Если в процессе Работ выяснится неизбежность получения отрицательного
результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Подрядчик обязан
приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 3х-дневный срок.
5.13. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении
Работ.
5.14. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заказчика (при
отсутствии вины Подрядчика) Заказчик вправе принять от Подрядчика по акту
разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения Работ.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ И АВТОРСКИХ ПРАВ
6.1. С момента оплаты Работ, выполняемых по настоящему Договору, к Заказчику
переходят исключительные права на использование результата Работ, предусмотренные ст.
1270 ГК РФ, в том числе право на практическую реализацию проекта объектов, указанных
в п. 1 настоящего договора.
6.2. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в
Документацию, подлежащую разработке по настоящему Договору, свободны от прав и
притязаний третьих лиц.
6.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков,
возникающих из исключительных прав на произведения, входящие в Документацию,
разработанную по настоящему договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком
выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против
таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо
юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.
6.4. Подрядчик не сохраняет за собой право использовать чертежи, расчеты и другую
Документацию, разработанную по настоящему Договору, при выполнении проектных
работ на других объектах.
6.5. Представление или рассылка Заказчиком отдельных документов (чертежей,
технических условий и др.), подготовленных Подрядчиком, в ответ на официальные
запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со
строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, до момента перехода
исключительных прав Заказчику, не рассматривается как ущемление авторских прав
Подрядчика.
6.6. Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе капитального ремонта, а также в
процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Документации.
При обнаружении таких недостатков Документации Подрядчик обязан безвозмездно
их устранить в порядке, предусмотренном настоящим договором, а также возместить
Заказчику причиненные убытки.
7.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, предусмотренных Графиком
оплаты работ, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
долга. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Договору
7.4. При неисполнении Подрядчиком Работ и /или нарушении сроков выполнения
Работ, а также при не устранении в согласованные сторонами либо установленные
Заказчиком сроки обнаруженных недостатков Работ Заказчик вправе взыскать с
Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы оплаты за каждый день
просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.5. При непредоставлении в срок отчета по результатам визуального обследования,
предусмотренного п. 3.2.1. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика
штрафную неустойку в размере 1% от суммы Договора.
7.6. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, убытков
предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение
любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от
исполнения такого обязательства.
7.7. В случае неполучения положительного заключения Госэкспертизы по проектной
документации Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере стоимости Работ
по разработке проектной документации.
7.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Договору. Право на получение неустойки или иных штрафных санкций за нарушение
обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной
ему претензии либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или
иных штрафных санкций.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему
Договору,
если
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и
наступившие помимо воли и желания Сторон, действие которых Стороны не могли
предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят:
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия
государственных органов, делающие невозможными исполнение
обязательств по
настоящему Договору и иные обстоятельства, находящиеся вне контроля и разумной воли
сторон.
8.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой
силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи
другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных
обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено,
Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться
как на основание освобождения от ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за
неисполнение договорных обязательств не применяются.
8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 месяца,
Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами
не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего
извещения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9.3. Заказчик вправе, предварительно уведомив Подрядчика, в любое время в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Получив
уведомление о расторжении Договора, Подрядчик обязан незамедлительно либо, если в
уведомлении указана дата, то по наступлении даты, указанной в уведомлении о
прекращении действия Договора, прекратить выполнение Работ, за исключением таких
Работ, которые Заказчик может специально указать в уведомлении о прекращении действия
Договора.
9.4. Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении
Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, Заказчик оплачивает только те
работы, которые были фактически выполнены Подрядчиком, и были приняты Заказчиком
в порядке, установленном Договором. При этом Подрядчик обязан незамедлительно, но в
любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о
расторжении Договора, прекратить любое исполнение по Договору, а также по требованию
Заказчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные
досрочным расторжением Договора.
9.5. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомления обязан возвратить все суммы, причитающиеся Заказчику,
в том числе ранее перечисленные Заказчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата
Подрядчиком таких сумм, Заказчик имеет право требовать уплаты Подрядчиком неустойки
в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) от невозвращенной в срок суммы за
каждый день просрочки.
9.6. Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Подрядчик
настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или
ущерба, возникшего у Подрядчика в связи с расторжением Договора, по основаниям,
указанным в настоящем пункте Договора.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по
настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны
настоящего Договора.
10.2. Требования п.10.1 настоящего договора не распространяются на случаи
раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в
случаях, предусмотренных законом.
Однако даже в этом случае Стороны обязаны извещать друг друга о факте и объеме
предоставления информации.
10.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п.10.1-10.2
настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры, возникающие между сторонами, связанные с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Разногласия, не урегулированные
путем переговоров, разрешаются путем направления письменных претензий. Срок ответа
на претензию составляет 10 (календарных) дней с момента её отправки.
11.2. В случае неурегулирования разногласий, все споры, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Сахалинской области .
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Документы, переданные надлежаще уполномоченными представителями сторон
с помощью факсимильной связи или в сканированном виде по электронной почте (за
исключением результатов работ, подлежащих приемке), рассматриваются в качестве
оригиналов до получения подлинных документов, при условии предоставления оригиналов
документов в разумные сроки.
12.2. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность изменения
условий договора была предусмотрена в конкурсной документации и договоре, в
следующих случаях:
12.3.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренного договором
объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных
условий договора;
12.3.2. если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный договором
объем работ или услуг или уменьшается предусмотренный договором объем работ или
услуг. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора
пропорционально дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в
договоре цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены
договора в пределах общей стоимости работ, предусмотренных краткосрочным планом
реализации региональной программы капитального ремонта. При уменьшении
предусмотренного договором объема работы или услуги стороны обязаны уменьшить цену
контракта, исходя из цены единицы работы или услуги;
12.3.3. если объем работы или услуги увеличивается в случае, предусмотренном
подпунктом 12.3.2 настоящего пункта, срок выполнения работ по договору может быть
продлен по соглашению сторон с учетом соблюдения установленных в строительстве норм
и правил, а также требований, обеспечивающих своевременное начало и окончание
отопительного сезона.
12.4. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные Договором, определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
12.5. Права по настоящему Договору не могут быть переданы Подрядчиком третьему
лицу без письменного согласия Заказчика.
12.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из
Сторон, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Техническое задание на проектирование на __л.;
Приложение № 2 График выполнения работ на __ л.;
Приложение № 3 График оплаты работ на __ л.;
Приложение № 4 Сводная смета на __ л.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА
Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Сахалинской области»
Юридический и фактический адрес:
693000,г. Южно-Сахалинск,
пр.Коммунистический, 39
693000,г. Южно-Сахалинск,
пр.Коммунистический, 39 «В»
Тел./факс (4242) 67-24-00, 72-20-91
ИНН/КПП 6501236424/650101001
ОГРН 1136500000922
Банковские реквизиты:
Дальневосточный банк ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» г.Хабаровск
БИК 040813608
Корр.счет: 30101810600000000608
Р/счет: 40703810650340030217
Генеральный директор
_________________
О.В. Гусев
М.П.
ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА
Приложение №2
к договору на выполнение проектных работ
от ___________ года № __________
п\н
1
2
3
4
График выполнения работ *
Начало
Окончание
Наименование работ
ед.изм.
работ
работ
Обследование объектов
день
Обработка данных
день
Предоставление отчета
день
визуального обследования
Согласование применяемых
строительных материалов и
день
строительных технологий
5
Проектирование
день
6
Сдача документации
день
Кол-во дней
* График выполнения работ составляется в отношении каждого МКД.