Приложение 1 к документации (Проект договора)

Приложение 1
к документации об аукционе
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №
г. Москва
« » __________ 20__ г.
_________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________,
действующего на основании _________, с одной стороны и Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов», именуемая в дальнейшем
«Покупатель», в лице
____________________________________, действующего на основании________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик с даты подписания Договора обязуется поставлять Покупателю бумагу
формата А 4 (далее – товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить этот товар в порядке, в
сроки и на условиях, установленных Договором.
1.2. Наименование, количество и стоимость поставляемого товара указаны в Спецификации на
поставляемый товар (далее – Спецификация), являющейся Приложением 1 к Договору.
1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый товар находится на территории
Российской Федерации законно, ввезен с соблюдением всех требований российского законодательства
и предназначен для реализации на территории Российской Федерации.
2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость товара, который должен быть поставлен по Договору составляет
___________________________
руб.,
в
том
числе
НДС
(18%)
в
размере
________________________________________________ руб.
Оплата осуществляется Покупателем после поставки всего объема товара и его приемки
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты Поставщика, связанные с
исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, в том числе затраты на доставку
Товара, его разгрузку, а также любые применимые налоги, сборы и пошлины.
2.3. Покупатель, при отсутствии претензий, осуществляет оплату товара в течение 10 (Десять)
рабочих дней с даты приемки товара, подписания товарных накладных и получения счета
Поставщика на оплату, при условии отсутствия претензий у Покупателя к количеству и качеству
товара указанным требованиям в Спецификации или в сертификате соответствия производителя
(технические характеристики).
Счет может быть выставлен Поставщиком в течение 1 (Один) рабочего дня с даты подписания
товарной накладной при условии отсутствия у Агентства замечаний по качеству, количеству товара
(после проверки товара в соответствии с п. 3.5 Договора) и внешнему виду упаковки товара.
2.4. При наличии у Покупателя претензий к количеству и качеству товара (пункты 3.4 и 3.5
Договора) оплата производится в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты замены/допоставки
Поставщиком товара в соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 Договора и при условии отсутствия в этом
случае претензий у Покупателя к количеству, качеству товара и его соответствию требованиям
указанным в Спецификации.
2.5. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания денежных
средств с его расчетного счета.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком одной партией в течение 10 (Десять)
рабочих дней с даты заключения договора с Покупателем в согласованное с ним время и место.
3.2. Товар должен быть доставлен Поставщиком по адресу: город Москва, ул. Высоцкого, дом 4
в согласованное с Покупателем время или, по указанию Покупателя, в иное место в пределах
2
г. Москвы или Московской области, но не более 7 км от МКАД (Московская кольцевая автомобильная
дорога). Разгрузка производится силами Поставщика.
Покупатель принимает товар в порядке, предусмотренном пунктами 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6
настоящего Договора.
3.3. В момент получения товара Покупатель осуществляет приемку по количеству и внешнему
виду упаковки поступившего товара в соответствии с заявкой Покупателя, товарной накладной и
сертификатом соответствия производителя (технические характеристики).
Товар должен быть в упаковке изготовителя, а также в упаковке, которая обеспечивает полную
сохранность его при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Упаковка не должна содержать
следов ударов, разрывов, помятостей и вскрытия. При отсутствии претензий в ходе приемки
Покупатель подписывает товарную накладную в двух экземплярах и один экземпляр накладной
возвращает Поставщику. Поставщиком одновременно с товарной накладной на поставленную партию
товара передается покупателю счет-фактура и документы, подтверждающие качество Товара:
сертификат соответствия производителя (технические характеристики).
3.4. В случае обнаружения количественных расхождений по сравнению с данными, указанными
в товарной накладной и заявке Покупателя, или существенного повреждения упаковки товара,
Поставщик в течение 2 (Два) рабочих дней осуществляет замену/допоставку товара (в надлежащей
упаковке или в количестве согласно соответствующей заявке Покупателя и товарной накладной).
3.5. Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Спецификации и в сертификате
соответствия производителя (технические характеристики), и не иметь дефектов, связанных с
качеством изготовления. В течение 5 (Пять) рабочих дней со дня поставки товара Покупатель должен
осуществить его приемку по качеству и соответствию требованиям товара, указанным в
Спецификации.
В случае выявления Покупателем в процессе эксплуатации каких-либо недостатков товара и/или
несоответствия товара требованиям (техническим характеристикам), указанным в Спецификации или
в сертификате соответствия производителя (технические характеристики), Покупатель вправе
организовать проведение независимой экспертизы на соответствие требованиям к товару, указанным в
Спецификации или в сертификате соответствия производителя (технические характеристики). О
факте проведения экспертизы Покупатель уведомляет Поставщика посредствам факсимильной связи
(или электронной почты).
В случае выявления независимой экспертизой несоответствия товара требованиям, указанным в
Спецификации или в сертификате соответствия производителя (технические характеристики),
Покупатель направляет в адрес Поставщика посредством факсимильной связи (или электронной
почты), а не позднее следующего рабочего дня – по почте (или курьером) претензию с приложением
копии экспертного заключения. По факту получения претензии Поставщик своими силами и за свой
счет, согласно пункту 3.6 настоящего Договора, производит замену товара на надлежащий,
компенсирует
стоимость независимой экспертизы и выплачивает неустойку в размере,
установленном пунктам 4.4 Договора.
3.6. Устранение недостатков товара, замена товара ненадлежащего качества осуществляется
Поставщиком в порядке и сроки, дополнительно согласовываемые Сторонами, но не позднее 10
(Десять) рабочих дней с даты получения уведомления (с приложением копии экспертного
заключения) о не соответствии товара.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения срока поставки/замены товара Покупатель имеет право потребовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от общей стоимости непоставленной партии товара за
каждый день просрочки. В указанном случае Заказчик вправе удержать сумму начисленных санкций
из суммы, подлежащей к оплате в соответствии с пунктом 2.3 Договора.
4.3. В случае нарушения Покупателем сроков осуществления платежей, предусмотренных
Договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,5% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
3
4.4. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, указанным в Спецификации
или в сертификате соответствия производителя (технические характеристики), Поставщик уплачивает
Покупателю стоимость проведения независимой экспертизы, а также неустойку в размере 10% от
стоимости поставленного товара, не соответствующего требованиям, указанным в Спецификации или
в сертификате соответствия производителя (технические характеристики).
4.5. Любые штрафные санкции по Договору начисляются и уплачиваются Сторонами только в
случае письменного уведомления Стороны, допустившей нарушение своих обязательств по Договору,
о начислении штрафных санкций и необходимости их уплаты. В указанном уведомлении должен
содержаться детализированный расчет штрафных санкций на дату составления уведомления.
4.6. В случае нарушения Поставщиком срока поставки партии товара более чем на
14 (Четырнадцать) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, направив соответствующее уведомление Поставщику. Договор считается
расторгнутым с момента направления Покупателем соответствующего уведомления в адрес
Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения
уведомления обязан оплатить неустойку, установленную пунктом 4.2 настоящего Договора.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор).
5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств,
зафиксированный в Договоре, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон
вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом письменно другую Сторону, при этом
ни одна из Сторон не будет иметь право потребовать от другой Стороны возмещения возможных
убытков.
6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, отношения Сторон регулируются
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним,
подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров он подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств Сторон.
7.2. Любые приложения к Договору, акты, изменения (дополнительные соглашения) к Договору
действительны и являются его неотъемлемой частью лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны представителями Сторон, имеющими для этого необходимые
полномочия.
7.3. Все уведомления, требования (претензии), извещения и любые иные виды корреспонденции
должны направляться почтовым отправлением с уведомлением о вручении и/или курьером по
почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 8 Договора. Все расходы по доставке
корреспонденции возлагаются на отправителя. По условиям Договора, а также по согласованию
Сторон некоторые виды корреспонденции могут быть направлены посредством факсимильной связи,
электронной почтой или иным способом.
7.4. При изменении реквизитов Сторон Сторона, реквизиты которой изменились, обязуется
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. В этом случае заключение дополнительного
соглашения не требуется. Всю ответственность и риски, связанные с не уведомлением или
несвоевременным уведомлением, несёт Сторона, реквизиты которой изменились.
4
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
Расч. счет ___ в
Кор. счет , БИК
Контактный телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Покупатель: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Место нахождения и почтовый адрес: 109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4
ИНН 7708514824 КПП 775001001
Расч. счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г Москва 35, БИК 044525000
Контактный телефон: 725-31-47. Факс: 725-31-47-tone-4032
Адрес электронной почты:
От Поставщика:
От Покупателя:
_______________/ ________/
_________________/ ____________/
5
Приложение 1
к Договору « » _________ 20___ г. № ________
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР
Характеристики, количество и цена бумаги формата А 4 для офисной оргтехники
1. Характеристики (в соответствии с сертификатом
(наименование) бумаги ____________________________
производителя):
Масса, г/м2
80
Формат
210×297
Размер
А4
Пачка, листов
500
Коробка, пачек
5
марка
2. Количество поставляемого товара:
Формат А4 – 12 500 пачек.
Общая стоимость товара, который подлежит поставке на основании Договора, составляет
____________________ руб. в том числе НДС (18%) в размере _________________ руб.
3 Цена одной пачки
Формат А4 –
От Поставщика:
__________________/ __________/
От Покупателя
___________________/____________/