Приложение № 1 к запросу предложений
реклама
МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 1 из 19 ДОКУМЕНТАЦИЯ на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них г. Иркутск 2013 г. МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 2 из 19 Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Водоканал» г. Иркутска, утвержденным Приказом директора МУП «Водоканал» г. Иркутска от 30.08.2013 № П-1300688 (далее – Положение о закупках). Следующая информация и данные о закупке на право оказания услуг уточняют и/или дополняют общие условия проведения закупки. 1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска) Почтовый адрес: Россия, Российская Федерация, 664081, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Станиславского,2 Официальный сайт предприятия: http://irkvkx.ru/ Официальные сайты, на которых доступна документация в электронном виде: http://zakupki.gov.ru/ http://irkvkx.ru/ Тел/факс (3952) 21-47-99, 21-46-45 Контактное лицо заказчика: Начальник ОПиПР, Елизаров Валерий Анатольевич Адрес электронной почты: Elizarov_va@irkvkx.ru Контактный телефон: (3952) 21-46-61 Факс: (3952)21-46-45 2. Способ закупки: Запрос предложений 3. Предмет запроса предложения: Выбор подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них 4. Технические характеристики 1. 2. 3. 4. Перекладка аварийных участков сетей различного диаметра и различной протяжённости. Восстановление благоустройства в течение 7 дней после обратной засыпки. При работе на проезжей части дорог подрядчик самостоятельно согласовывает проведение работ с ГИБДД г. Иркутска. Подрядчик самостоятельно берёт в Администрации г. Иркутска разрешение на производство ремонтных работ на сети водопровода. А так же самостоятельно сдаёт представителю Администрации г. Иркутска восстановленное благоустройство. Акт, подписанный представителем Администрации, о приёме участка с восстановленным благоустройством передаёт Заказчику 5. Начальная (максимальная) цена договора: 4 900 000,00 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 747 457, 63 (семьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей, 63 копейки 6. Валюта: Российский рубль. 7. Язык заявки: Русский. 8. Источник финансирования: Собственные средства Заказчика. 9. Форма оплаты оказываемых услуг: Оплата производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. 10. Участник запроса предложений: В запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 3 из 19 11. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: 12. Документы, входящие в состав заявки на Заявка на участие в запросе предложений, которую представляет участник участие в запросе предложений: запроса предложений в соответствии с настоящей документацией, должна быть подготовлена по форме Приложения №1, и содержать: 1) сведения об участнике запроса предложений по форме Приложения №2, (или Приложения №3), к документации на закупку; 2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); 4) в случае если от имени участника запроса предложений действует генеральный директор (директор), то представляется решение или выписка из решения общего собрания акционеров (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) об избрании (назначении) генерального директора (директора), подписанные председателем соответствующего органа; 5) в случае если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, представляется доверенность с полномочиями на представление интересов участника запроса предложений, в том числе с правом подписания, подачи, отзыва заявки на участие в запросе предложений, а также с правом заявлять предложения о цене договора от имени участника запроса предложений при проведении запроса предложений; 6) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участников запроса предложений: устав или учредительный договор со всеми внесенными изменениями и дополнениями; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (для юридических лиц); 7) коммерческое предложение участника запроса предложений по форме Приложения №4 к документации. 8) документы, подтверждающие соответствие требованиям: разрешения допусков к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и действующее на всей территории РФ 9) заполненный проект договора 13. Дата, время и место вскрытия конвертов 27 ноября 2013 года 14:00 местного времени по адресу: г. Иркутск, Заявки на участие в запросе предложений должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации на закупку и представляются по адресу 664081 г. Иркутск, ул. Станиславского, 2,каб. №408 Начало подачи заявок: 21 ноября 2013 года, в рабочие дни с 08:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) Окончание подачи заявок: 27 ноября 2013 года, 10:00 местного времени МУП «Водоканал» г.Иркутска с заявками на предложений: Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них участие в Лист 4 из 19 запросе ул. Станиславского,2, кабинет № 401 14. Дата, время и место рассмотрения заявок 27 ноября 2013 года 14:10 местного времени по адресу: г. Иркутск, на участие в запросе предложений: ул. Станиславского, 2, кабинет № 401 15. Дата, время и место подведения итогов 27 ноября 2013 года 14:30 местного времени по адресу: г. Иркутск, запроса предложений: ул. Станиславского, 2, кабинет № 401 16. Выбор победителя запроса предложений: Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, предложивший лучшие условия, заявке на участие, в запросе предложений которого присвоен первый номер. 17. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложения: 1. 2. 3. 4. Понижающий коэффициент на сметную стоимость работ. Условия оплаты. Гарантийный срок. Является ли участник плательщиком НДС. При оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений применяется метод бальной оценки критериев. 1. Наиболее выгодный для заказчика понижающий коэффициент на общую стоимость работ, данный коэффициент используется при формировании стоимости всех, выполняемых работ по договорам– минимальный предложенный коэффициент оценивается в 50 баллов максимальный предложенный коэффициент – 0 баллов, стоимость предложенных промежуточных коэффициентов уменьшается пропорционально увеличению коэффициента. (например, участник предлагает снижение стоимости от сметы на 20%, т.е. понижающий коэффициент соответственно 0,8, если 30% снижения от стоимости, то 0,7) 2. Условия оплаты. Оптимальные условия – без предоплаты, оплата 100% от цены договора по истечении60 дней после выполнения работ (подписания Заказчиком актов выполненных работ). Такое предложение оценивается в 20 баллов. Предложение о предоплате в любом размере оценивается в 0 баллов. Стоимость промежуточных предложений уменьшается пропорционально уменьшению дней, в течение которых МУП «Водоканал» г. Иркутска обязан оплатить выполненные работы (уменьшение срока на 3 дня снижает стоимость предложения на 1 балл). 3. Гарантийный срок. Гарантийный срок оценивается в следующем порядке. Участник запроса предложений обеспечивает гарантии качества выполненных работ в течение 24 месяцев после подписания Заказчиком актов выполненных работ – такие условия оцениваются в 20 баллов. Участник запроса предложений обеспечивает исполнение гарантии качества выполненных работ в течение 12 месяцев после подписания Заказчиком актов выполненных работ – такие условия оцениваются в 10 баллов. Участник запроса предложений не обеспечивает исполнение гарантии качества выполненных работ – такие условия оцениваются в 0 баллов. 4. Является ли участник плательщиком НДС. Если участник запроса предложений является плательщиком НДС, то предложение такого участника дополнительно оценивается в 10 баллов. Если участник запроса предложений не является плательщиком НДС, то дополнительными баллами предложение такого участника не оценивается. Итоговое количество баллов каждого участника запроса предложений определяется путём простого суммирования баллов по каждому МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 5 из 19 критерию. По числу присужденных итоговых баллов Конкурсной комиссией производится присуждение заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров по степени выгодности для МУП «Водоканал» г. Иркутска. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в запросе предложений которого присвоен первый номер. 18. Срок заключения договора: Договор с победителем запроса предложений заключается не позднее чем через 20 (двадцать) дней после завершения запроса предложений и оформления протокола результатов запроса предложений. МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 6 из 19 РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ Приложение № 1 к запросу предложений ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ «___» ____________ 20__ г. на право заключения с МУП «Водоканал» г. Иркутска договора на производство работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них 1. Изучив запрос предложений по размещению заказа, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого зпредложений,__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, ___________________________________________________________________________________________________________ почтовый адрес (для юридического лица), реквизиты, номер контактного телефона.) в лице _________________________________________________________________________________, действующего (ей) на (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) основании _________________________________________________________________________сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 2. Мы согласны производить работы по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них, в соответствии с требованиями документации и на условиях, указанных в заявке на участие в запросе предложений, и представляем заполненный вариант проекта договора поставки. 3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации - участника запроса предложений, индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, его имущество не находится под арестом, наложенным по решению суда, а также, что размер задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов. 4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения. 5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать договор с МУП «Водоканал» г. Иркутска на производство работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них в соответствии с требованиями документации. 6. Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с МУП «Водоканал» г. Иркутска, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации. 7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания победителем запроса предложений, и нашего уклонения от заключения договора сведен________________________________________________________________ (наименование, Ф.И.О. участника запроса предложений) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков. 8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица) 9.Юридический и фактический адреса _______________________________________ телефон ___________________, факс ___________________, банковские реквизиты участника_________________________________________________________ Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.) (подпись) МП МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 7 из 19 МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 8 из 19 Приложение № 2 к запросу предложений На бланке организации Дата, исх. номер Сведения об участнике запроса предложений (для юридических лиц): 1. Фирменное наименование (наименование)_______________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование) Организационно-правовая форма_______________________________________________________________________ Место нахождения:___________________________________________________________________________________ Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________________ Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002 г.): 4.1. Дата регистрации:________________________________________________________________________________ 4.2. Место государственной регистрации:________________________________________________________________ 4.3. Наименование регистрирующего органа:_____________________________________________________________ 5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика:__________________________________________________________ 6. ИНН:_______________________________________________________________________________________________ 7. КПП:_______________________________________________________________________________________________ 8. ОГРН:_________________________________________________________________________________________ 9. ОКПО:_____________________________________________________________________________________________ 10. БИК:______________________________________________________________________________________________ 11. Адрес электронной почты___________________________________________________________________________ 12. 13.Руководитель:_____________________________________________________________________________________ 13. 14.Главный бухгалтер ________________________________________________________________________________ 14. 15.Телефон: _________________________________________________________________________________________ 15. 16.Факс:____________________________________________________________________________________________ 16. Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам): 1. 2. 3. 4. Контактное лицо Должность Телефон, E-mail Вопросы, по которым данное должностное лицо уполномочено давать разъяснения Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них МУП «Водоканал» г.Иркутска Лист 9 из 19 Приложение № 3 к запросу предложений На бланке организации Дата, исх. номер Сведения об участнике запроса предложений(для ИП и иных физических лиц): 1. Наименование (для ИП) _______________________________________________________________________________ (указывается полное и сокращенное наименование) Организационно-правовая форма _______________________________________________________________________ Место нахождения: ___________________________________________________________________________________ Почтовый адрес: _____________________________________________________________________________________ Регистрационные данные (для индивидуальных предпринимателей): 5.1. Дата регистрации: _________________________________________________________________________________ 5.2. Место государственной регистрации: _________________________________________________________________ 5.3. Наименование регистрирующего органа: ______________________________________________________________ 6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика:___________________________________________________________ 7. ИНН (для ИП и иных физических лиц): __________________________________________________________________ 8. ОГРН (для ИП) ______________________________________________________________________________________ 9. БИК (для ИП): _______________________________________________________________________________________ 10. Копии документов, подтверждающие личность (для иных физических лиц) ___________________________________ 11. Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________________ 12. Телефон:_________________________________________________________________________________________ 13. Факс:_____________________________________________________________________________________________ 14. Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам): 2. 3. 4. 5. Контактное лицо Должность Телефон, E-mail Вопросы, по которым данное должностное лицо уполномочено давать разъяснения МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 10 из 19 Приложение №4 к запросу предложений На бланке организации Дата, исх. номер Коммерческое предложение Наименование участника запроса предложений________________________________________________ № п/п 1 Наименование работ Понижающий коэффициент Производство работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Условия оплаты ____________________________________________________________________________________________ Дополнительные условия ___________________________________________________________________________________ Гарантийные обязательства ________________________________________________________________________________ _____________________ (Должность) _______________________ (Подпись, М.П.) ________________________ (Ф.И.О.) МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 11 из 19 Приложение № 5 к запросу предложений Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия предложений___________________________________________ направляются следующие документы. №№ п\п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наименование Руководитель/ИП/иное физ. лицо ___________________ /___________________________ М. П. в запросе Кол-во страниц МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 12 из 19 Приложение №6 к запросу предложений РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ Договор № __________ на выполнение работ г. Иркутск «_____» ___________201__ г. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить с соблюдением действующих норм и правил работы по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них (далее по тексту – работы). Содержание, объём, сроки выполнения работ определяются технической документацией, которая в момент подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего договора. 1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них включающий: вскрытие места повреждения (земляные работы) или методом ГНБ, замена дефектных участков водопроводной сети, обратная засыпка участка, 1.3.Подрядчик обязуется передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену. 1.4. Техническая документация для работ по настоящему договору включает в себя: Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) (приложение № 1 к документации); Локальный ресурсный сметный расчёт (приложение № 2 к настоящему договору); Исполнительная документация (приложение №3 к настоящему договору); График выполнения работ (приложение №5 к настоящему договору). 2. Стоимость работ. 2.1. Стоимость и срок выполнения работ, выполняемых по настоящему договору, определяется сметой и графиком выполнения работ, которые в момент подписания сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего договора. 2.2. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, принимается с понижающим коэффициентом _____________. 2.3. Оплата для каждой конкретной работы, выполненной Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение ______ со дня подписания сторонами акта формы КС-2, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Акт формы КС-2 подписывается сторонами по мере выполнения работ. В течение пяти дней после подписания актов формы КС-2, Подрядчик предоставляет счёт и счёт-фактуру, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. От имени Заказчика акты выполненных работ подписываются директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным представителем. 2.4. Изменение стоимости работ, выполняемых по настоящему договору, согласовывается сторонами в письменной форме. 2.5. Ориентировочная стоимость работ по данному договору 4 900 000,00 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 747 457, 63 (семьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей, 63 копейки 3. Права и обязанности сторон. 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. По заданию Заказчика выполнить работы в соответствии с технической документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора; 3.1.2. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с письменного согласия Заказчика; 3.1.3. Обеспечить выполнение работ материалами, в том числе деталями, конструкциями и оборудованием в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, а так же Подрядчик может использовать сырьё, материалы, детали, конструкции и оборудование, предоставляемые Заказчиком Подрядчику на основании письма и доверенности. Списание переданных сырья, материалов, деталей, конструкций и оборудования производится по актам выполненных работ (форма КС-2) без отражения в них стоимости полученного. Ответственность за сохранность и использование сырья, материалов, деталей, конструкций и оборудования возлагается на Подрядчика до приёмки заказчиком выполненных работ (подписанием Заказчиком Акта КС-2). МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 13 из 19 3.1.4. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в технической документации; 3.1.5. Приостановить выполнение работ: - при неполучении в течение трёх дней ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору; 3.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ; 3.1.7. Передать Заказчику результаты выполненных работ в следующем порядке и сроки: 3.1.7.1. В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику Акты выполненных работ формы КС-2. 3.1.7.2 в течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить исполнительную документацию (приложение № 2 к настоящему договору). 3.1.8. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные Заказчиком в соответствующих актах, в сроки согласованные сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков, который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если Подрядчик не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, предложенный Заказчиком; 3.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 3.1.10. При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих нормативно-правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности, при ремонте зданий и сооружений, механического оборудования. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил. 3.1.11. Подрядчик ознакомлен и обязуется соблюдать положения приказа предприятия Заказчика «О пропускном и внутриобъектовом режиме в МУП «Водоканал» г. Иркутска; 3.1.12. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором МУП «Водоканал» г. Иркутска или уполномоченным представителем. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков; 3.2.2. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы; 3.2.3. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора; 3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. 4. Сроки выполнения работ. 4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №5 к настоящему договору). Срок действия договора с 01 января 2014 года до 31 декабря 2014 года. 5. Гарантии качества работ. 5.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технической документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами России. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами России. 5.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего ________ с момента подписания сторонами акта приемки результата работ, выполненных по настоящему договору. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 14 из 19 5.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика об этом письменно (телеграфом, телетайпом, факсом). Подрядчик незамедлительно письменно (телеграфом, телетайпом, факсимильной связью) извещает Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании возникших претензий и обеспечивает его прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения Заказчика. В противном случае Заказчик в одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющемся обязательным для исполнения Подрядчиком. 5.5. Если «Подрядчик» не выполняет в согласованные с «Заказчиком» сроки работы по устранению дефектов, «Заказчик» может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае «Подрядчик» обязан оплатить «Заказчику» все затраты, понесенные «Заказчиком». 6. Приемка результата выполненных работ. 6.1. Заказчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, выполненных по каждому конкретному заданию) в течение 5(пяти) дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. 6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом формы КС-2, подписанным обеими сторонами на бумажном носителе и в электронном виде. От имени Заказчика акт приемки результата выполненных работ и справка подписываются директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным представителем. 6.3. В случае, если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, Заказчик, в соответствии с п. 3.2.5 настоящего договора, фиксирует указанные недостатки в акте и направляет его Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков в соответствии с п. 3.1.8 настоящего договора. 6.4. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет в установленный срок. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором. 6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 6.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 7. Ответственность сторон. 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 7.2. За нарушение сроков выполнения условий настоящего договора (п.3.1.7., п.4.1,) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического их исполнения. 7.3. При превышении конечного срока выполнения условий настоящего договора (п.4.1, и п.3.1.7.) более чем на 10 (десять) дней «Заказчик» вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 20% от общей стоимости работ. 7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе, нарушения сроков выполнения работ, обнаружения недостатков в работе в течение гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь этим, затраты Заказчика на тепло, электрическую энергию, топливо, мазут, уголь и т.п., затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной пунктами 7.2., 7.3., 7.6. настоящего договора; 7.5. Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими контролирующими и инспектирующими Государственными органами. 7.6. За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости дефектных работ за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов). 7.7. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки платежа. 7.8. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 20 дней с момента предъявления. 7.9. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора. 7.10. Возмещение убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 15 из 19 7.11. В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком. 7.12. В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника(ов) Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай. 8. Обстоятельства непреодолимой силы. 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера. 8.2. В случае возникновения указанных в пункте 9.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства. 8.3. Срок исполнения обязательств, для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств. 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, а также материалы и оборудование, переданные Заказчиком для обеспечения выполнения работ, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы. 9. Расторжение договора. 9.1. Настоящий договор может быть расторгнут: - по соглашению сторон; - по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон, или в связи с существенным изменением обстоятельств; - в случае аннулирования разрешительной документации Подрядчика на выполнение Работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ. - в случае неоднократного (два и более раз) нарушения положений п. 3.1.7 и п. 3.1.12 , заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в течение 10 дней с момента письменного уведомления о расторжении договора. 10. Порядок разрешения споров. 10.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с момента предъявления. 11. Заключительные положения. 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 11.2. Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия другой стороны. 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.4. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах. 11.5. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую сторону. 11.6. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Приложения к договору являются неотъемлемой частью настоящего договора 11.8. Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются: Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) (приложение № 1 к договору); Локальный ресурсный сметный расчёт (приложение № 2 к настоящему договору); Исполнительная документация (приложение №3 к настоящему договору); Соглашение по ОТ и ТБ (приложение №4 к настоящему договору); МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них График выполнения работ (приложение №5 к настоящему договору). 12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. Заказчик: МУП «Водоканал» г. Иркутска Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Станиславского, 2 Тел/факс (3952) 21-47-99, 21-46-45 ИНН 3807000276 КПП 381150001 Р/с 40702810418020100001 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск БИК 042520607 К/с 30101810900000000607 ОКПО 03268542 ОКОНХ 90213 Подрядчик: Директор ________________ С.Л. Винарский _______________ «____» _______________ 201__ г. «____»____________ 201__ г. Лист 16 из 19 МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 17 из 19 Перечень исполнительной документации для отремонтированных объектов (составлен в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения, утвержденных Приказом Госстроя России 30.12.1999, № 168) Водопровод: 1. Рабочие чертежи, согласованные МУП «Водоканал» г. Иркутска (план; профиль); 2. Исполнительная съемка с печатью ОГГС КГП администрации г. Иркутска; 3. Акты на скрытые работы по устройству трубопроводов (колодцев, камер), подписанные представителем МУП «Водоканал» г. Иркутска 4. Акт приемки водопровода (технического осмотра), подписанный инженером и начальником цеха водопровода МУП «Водоканал» г. Иркутска 5. Акты санитарной обработки линий водопровода (хлорирование, промывка), подписанные инженером цеха водопровода МУП «Водоканал» г. Иркутска и протокол исследования пробы воды на соответствие СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; 6. Акты гидравлического испытания трубопроводов, подписанные инженером цеха водопровода МУП «Водоканал» г. Иркутска; 7. Акты испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу, выданные представителем ОГПС; 8. Акты на эффективность действия выпусков и вантузов на магистральных трубопроводах; 9. Сертификаты и паспорта на трубы; 10. Журнал производства работ (на магистральные трубопроводы); 11. Технические паспорта на сооружения, оборудование и др. МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 18 из 19 Приложение №4 к договору №____ от «___»________2013г. Соглашение по охране труда и пожарной безопасности к договору № ____________от « ___ »____________2013 г Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности сторон» договора № ____________от« » 2013 г, следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда и пожарной безопасности: 1. Подрядчик обязуется на территории, а также зданиях и сооружениях Заказчика: 1.1. обеспечить соблюдение своими сотрудниками требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с законодательством России; 1.2. обеспечить безопасную организацию и контроль за производством работ; 1.3. обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных общим нарядом (нарядом, актом-допуском) для производства работ на территории действующего подразделения при работах в выделенной зоне, выданным Заказчиком; 1.4. направлять для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором обученный и аттестованный персонал, а также не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой работе; 1.5. по письменному запросу Заказчика предоставлять документы, подтверждающие наличие обучения и необходимых допусков сотрудников Подрядчика к работам повышенной опасности. 1.6. назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности и предоставить Заказчику копии локальных актов об их назначении; 1.7. обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение; 1.8. содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке; 1.9. обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов; 1.10. до начала работы направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на вводный и первичный, целевой (при необходимости) инструктаж к Заказчику; 1.11. незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика; 1.12. обеспечить доступ и необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика; 1.13. обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком; 1.14. незамедлительно отстранять от работы своих сотрудников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения. 2. Заказчик обязуется: 2.1. провести и оформить вводный, первичный, целевой (при необходимости) инструктажи с работниками Подрядчика; 2.2. оформить и передать Заказчику общий наряд (наряд) для производства работ Подрядчиком; 2.3. выполнить мероприятия в соответствии с переданными Заказчику общими или нарядами (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы действующего оборудования), обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Заказчику территории (зданиях, оборудовании); 2.4. сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве происшедших на территории Заказчика с персоналом Подрядчика; 2.5. своевременно сообщать Заказчику обо всех изменениях, которые могут повлиять на безопасность персонала Подрядчика. 2.6. назначать и сообщать об ответственных лицах за безопасное проведение работ от Заказчика при проведении совмещенных работ повышенной опасности. 2.7. сообщать Заказчику о его сотрудниках, находящихся на территории или в зданиях и сооружениях, принадлежащих Заказчику, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. МУП «Водоканал» г.Иркутска Документация на проведение запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участков сети водопровода в Свердловском округе г.Иркутска, запитанных от водоводов к ВНС Синюшина Гора, а также устройств и сооружений на них Лист 19 из 19 3. Заказчик имеет право: 3.1. проводить проверки обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком; 3.2. удалять с территории Заказчика персонал Подрядчика не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работы повышенной опасности, а также нарушающий требования охраны труда и пожарной безопасности с последующим уведомлением Заказчика. Заказчик: Подрядчик:
