Проект договора (приложение № 5) РП-178

Приложение № 5
к запросу предложений
от «____» 2013 г.
Проект договора
Договор № _____
г. Владивосток
«___» _________ 2013 года
Федеральное государственное унитарное предприятие «Балтийское бассейновое аварийноспасательное управление» (ФГУП «Балтийское БАСУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Приморского филиала ФГУП «Балтийское БАСУ» Леляева Юрия Владимировича,
действующего на основании доверенности № У-Д-1/35 от 04.02.2013 г., с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в
лице ___________________________________, действующего на основании _____________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем по тексту настоящего договора «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по утилизации: судна
бонопостановщик «РП-178» (инв. № ___), (далее по тексту - Объект), находящегося по адресу:
690035, г. Владивосток, Причал 44. Утилизация Объекта включает в себя работы по:
1) Демонтажу оборудования.
2) Окончательной разборке и резке судов.
3) Определению веса лома черных металлов.
4) Определению веса лома цветных металлов.
5) Вывозу лома черных и цветных металлов и выполнение всех погрузо-разгрузочных работ.
6) Реализации лома черных и цветных металлов.
1.2. Объект принадлежит Заказчику на праве хозяйственного ведения. Заказчик гарантирует, что до
совершения настоящего договора Объект никому другому не продан, не заложен, под арестом и
запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц.
1.2. Работы выполняются по адресу: _________________________________.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Заказчик передает Объект для утилизации Подрядчику в течение 5 (пяти) дней, с момента
подписания настоящего договора путем оформления Акта приема-передачи (Приложение № 2 к
настоящему договору).
2.1.1. В Акте приема-передачи Объекта, подлежащего утилизации отражается наименование и
инвентарный номер Объекта.
2.2. Передаваемый Объект не содержит взрывчатых, радиоактивных и токсичных веществ, также
узлов и комплектующих, изделий, документация к которым отмечена грифом секретности.
2.3. Работы, указанные в п. 1.1. Раздела 1 настоящего договора осуществляются силами и
средствами Подрядчика в срок с 01.10.2013 г. по 31.10.2013 г.
2.4. По окончании работ стороны составляют и подписывают представителями Заказчика и
Подрядчика Акт об утилизации (демонтаже/разделке) Объекта (Приложение № 3 к настоящему
договору).
2.5. Реализация лома черных и цветных металлов осуществляется Подрядчиком на основании Акта
перевески лома черных и цветных металлов (Приложение № 4 к настоящему договору).
2.6. Определение веса лома черных и цветных металлов производится методом взвешивания на
основании данных стационарных весов с обязательным присутствием представителя Заказчика и
составлением Акта перевески лома черных и цветных металлов.
2.6.1. В Акте перевески лома черных и цветных металлов отражается вес каждой партии лома
черных и цветных металлов.
2.6.2. Акт перевески лома черных и цветных металлов подписывается уполномоченными
представителям Заказчика и Подрядчика.
2.7. Погрузка, доставка лома черных и цветных металлов для определения веса согласно п. 2.6
настоящего договора осуществляется транспортом Подрядчика и включена в стоимость
утилизации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Передать Подрядчику по Акту приема - передачи Объект, подлежащий утилизации в
соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2. Назначить ответственного представителя для учета и контроля исполнения настоящего
договора с правом подписи Актов.
3.1.3. Своевременно оплатить Подрядчику работы по утилизации Объекта.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Принять по Акту приема - передачи Объект, подлежащий утилизации в соответствии
условиями настоящего договора.
3.2.2. Произвести утилизацию Объекта .
3.2.3. Предоставить Заказчику Акт демонтажа (разделки) Объекта, предусмотренный настоящим
договором, не позднее 3-х календарных дней с момента завершения работ по демонтажу.
3.2.4. Реализовать лом черных и цветных металлов по ценам не ниже среднерыночных по г.
Владивосток и вернуть Заказчику стоимость лома черных и цветных металлов в срок не позднее
чем через 5 (пять) календарных дней с даты реализации.
3.3. Заказчик вправе, не вмешиваясь в организационно-хозяйственную деятельность Подрядчика,
осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему Договору.
4. Сумма договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость всех работ и услуг по утилизации Объекта (пункт 1.1. настоящего договора)
составляет ___________________________ руб., с учетом НДС, при этом НДС составляет ______
рублей.
4.2. Стоимость лома черных металлов, полученного при реализации Объекта составляет ______
рублей, с учетом НДС за 1 (одну) тонну, согласно Протоколу согласования договорной цены
(Приложение № 5 к настоящему договору).
4.3. Стоимость лома цветных металлов полученного при реализации Объектов составляет ______
рублей, с учетом НДС за 1 (одну) тонну, согласно Протоколу согласования договорной цены
(Приложение № 5 к настоящему договору).
4.4. Подрядчик возвращает Заказчику стоимость лома черных и цветных металлов после его
реализации на основании Акта перевески лома черных и цветных металлов.
4.5. Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость металлолома (п.п. 4.2., 4.3. настоящего договора) за
вычетом стоимости работ/услуг по утилизации Объекта (п. 4.1 настоящего Договора) в течение 5
(пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ на основании
счета (счета-фактуры) Заказчика.
4.6. Все платежи по настоящему договору производятся в валюте Российской Федерации в
безналичной форме.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки оплаты по условиям договора Стороны оплачивают пени в размере 0,01 %
от суммы договора за каждый день просрочки до момента полной оплаты.
5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему
договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор,
предварительно уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) календарных дня до даты расторжения
договора, при этом расходы, понесённые Подрядчиком при выполнении работ и оказании услуг по
договору, не подлежат оплате Заказчиком.
6. Порядок урегулирования споров
6.1. Настоящий договор регулируется, истолковывается, исполняется и интерпретируется в
cooтветствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего
Договора, решаются путем переговоров.
6.3. В случае если согласие не будем достигнуто, спор передается на рассмотрение Арбитражного
суда Приморского края.
7. Срок действия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения взаиморасчетов.
8. Заключительные положения
8.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне.
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по данному Договору третьей
стороне без письменного согласия на это второй стороны договора.
8.4. Все изменения к данному Договору оформляются дополнительным соглашением и
подписываются уполномоченными на то лицами.
9. Приложения к договору
9.1. Приложение № 1 - Протокол согласования договорной цены о стоимости работ по утилизации
(Предоставляется Заказчиком по итогам заседания комиссии).
9.2. Приложение № 2 - Акт приема-передачи (Предоставляется Заказчиком).
9.3. Приложение № 3 - Акт об утилизации (демонтаже/разделке) Объекта (Предоставляется
Подрядчиком).
9.4. Приложение № 4 - Акт перевески лома черных и цветных металлов (Предоставляется
Подрядчиком).
9.5. Приложение № 5 - Протокол согласования цены по стоимости металлолома.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Балтийское бассейновое
аварийно-спасательное управление»
198096, г. Санкт-Петербург, Элеваторная
площадка, д.1
Приморский филиал ФГУП «Балтийское
БАСУ»
690035, Приморский край, г. Владивосток, 44
причал.
ИНН/КПП 7805204899/ 253743001
ОГРН 1027802757256
ОКПО 01126051
ОКВЭД 75.25
Р/счет: 40502810700080011575 в филиале
Морского Банка (ОАО) г. Владивосток
К/счет: 30101810200000000879
БИК: 040502879
Е-mail: fesd@fastmail.vladivostok.ru
Тел. (423) 227-89-15, Факс 227-19-51
Директор Приморского филиала
_________________
ФГУП «Балтийское БАСУ»
_______________ / Ю.В. Леляев/
_______________ /
/