ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ № 45

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ № 1
1. Наименование заказчика: ОГУ «Биробиджанский психоневрологический
интернат»
2. Почтовый адрес: ЕАО г. Биробиджан Медгородок ОГУ «Биробиджанский
психоневрологический интернат»
Адрес электронной почты: bpni@on-line.jar.ru
3. Источник финансирования: Внебюджет
4. Наименование, характеристика и объем поставляемого товара: мягкий инвентарь
согласно Приложения №1
5. Место оказания услуг: г. Биробиджан, Медгородок
6. Сроки выполнения заказа: 1 кв. 2008 г.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходов: в цену товара
должны входить все расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей.
8. Максимальная цена государственного контракта:
максимальная цена государственного контракта составляет 220,0 тыс. руб.
9. Срок и условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету в
течение 10-15 дней после получения заказчиком счет фактуры и накладной
10. Срок подписания государственного контракта: в течение 20 дней после
определения победителя.
11. Место подачи котировочной заявки (по прилагаемой форме заполненной
поставщиком) производится по адресу: г. Биробиджан, Медгородок тел. 6-75-42,
3-53-01 каб. экономиста
12. Срок подачи котировочной заявки с 09-00 17.01. 2008 г до 17-00 час.
22.01.2008 г.
Окончательный срок подачи котировочной заявки до 17-00 час 22.01.2008г.
Приложение №1
Мягкий инвентарь
Ассортимент
Калготки х/б
Калготки п/ш
Носки женск.зимн.
Носки женск.
Акрил.зимн.
Носки женск.виск.летн.
Носки женск. с махр.
слелом
Брюки х/б трикотажн.
Брюки с начесом
Трусы –шорты мужск.
Трусы женск. набивн.
Панталоны укороч.
Панталоны на 3х
резинках
ИТОГО
Ед.изм.
Р-ры
Рост
К-во
пар
пар
пар
пар
23
23
23
23
пар
пар
23
25-29
200
520
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
84-112
84-112
96-100
96-124
100-112
96-120
300
200
100
500
500
500
164-170
164-170
320
200
120
120
220,0 тыс.руб.
ОГУ «Биробиджанский
психоневрологический интернат
В.М.Бондарук
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
_____________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения ( для юридического лица) фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________________________________
место жительства (для физического лица),
____________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты участника размещения заказа;
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Настоящим мы соглашаемся на ______________________________________
_______________________________________ в соответствии с условиями,
изложенными в запросе котировок от ___________200__г.
Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг _______________
__________________________________________________________________
Место оказываемых услуг: ___________________________________________
Сроки выполнения заказа: ___________________________________________
Цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее
расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки и условия оплаты оказываемых услуг: ___________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные условия ____________________________________________
Должность ________________ФИО_________________ _________________
(подпись руководителя)
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_
г. Биробиджан
"___"________ 2008 г.
ОГУ «Биробиджанский психоневрологический интернат», именуемый в
дальнейшем "Заказчик",
в лице директора Бондарука Василия Михайловича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
(далее - Поставщик), в лице _____________________________________ действующего на
основании свидетельства № ______________________ от ___________________________.,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии _______________________
_____________________________________________________________________________
на поставку ____________________________________________________________ (далее –
Товар).
1.2. Поставщик обязуется поставить Товар на условиях доставки по адресу,
указанному Заказчиком, в соответствии с заказом, а Заказчик обязуется принять Товар и
оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2. Цена и общая стоимость Контракта
2.1.Общая стоимость Товара составляет:_________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Цены являются окончательными и не изменяются в течение срока действия
настоящего Контракта
3. Порядок расчетов
3.1. Расчет производится в течение 10-15 банковских дней с момента получения счетфактуры и накладной.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Товар по настоящему Контракту должен быть поставлен в полном объеме в
течении ____________________ 200___ года. Поставка Товара производится в течение
поставляемого периода, по поданным заявкам Заказчика (по декадно).
4.2. Заказчик имеет право отказаться от приобретения Товара и не принимать
(вернуть) его Поставщику в случаях:
4.2.1. Неудовлетворительного качества поставленного Товара.
4.2.2. Нарушения сроков поставки, указанных в п. 4.1.
Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Заказчик в течение 5
рабочих дней с момента получения Товара не заявит об отказе от его приобретения, то это
будет свидетельствовать об отсутствии претензий со стороны последнего.
5. Риск случайной гибели Товара
5.1. Риск, связанный со случайной гибелью Товара, переходит от Поставщика к
Заказчику после подписания обеими Сторонами соответствующих актов приема-передачи,
обусловленных настоящим Договором.
6. Качество Товара
6.1. Поставляемый Товар должен сопровождаться необходимым набором
документации и сертификатами качества.
6.2. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать
требованиям Заказчика.
7. Разногласия и споры
7.1. Все споры, возникшие по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны
решают путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия путем переговоров споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Биробиджана.
8. Обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение какого-либо из обязательств в следствии наступления обстоятельств
непреодолимой силы, определенных ГК РФ, например: наводнение, пожар,
землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных
государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2. В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки, указанных в настоящем
Контракте, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% за каждый день
просрочки от суммы настоящего Контракта.
9.3. В случае несоблюдения Поставщиком требуемого качества поставленного
товара, указанного в настоящем Контракте, он уплачивает Заказчику неустойку в размере
0,3% от суммы настоящего Контракта.
10. Прочие условия
10.1. Все дополнения и приложения к настоящему Контракту имеют силу, если они
сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по
данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны настоящего
Контракта.
10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Контракт вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ОГУ БПНИ г.Биробиджан Медгородок 28
р/с 40201810200000000023
ИНН 7901009682 КПП 790101001
БИК 049923703
__________________В.М.Бондарук
М.П.
Поставщик:
___________________
М.П