ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ №16

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ №16
1. Наименование заказчика: ОГУ «Биробиджанский психоневрологический интернат»
2. Почтовый адрес: ЕАО г. Биробиджан Медгородок ОГУ «Биробиджанский
психоневрологический интернат»
Адрес электронной почты: bpni@on-line.jar.ru
3. Источник финансирования: Областной бюджет
4. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара: поставка масло
растительное рафинированное – 1900 кг
5. Место доставки: г. Биробиджан, Медгородок
6. Сроки закупки товара: 3- 4 кв. 2007 г.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходов: в цену товара
должны входить все расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
8. Максимальная цена государственного контракта:
максимальная цена государственного контракта составляет 57,0 тыс.руб.
9. Срок и условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету в течение 10-15
дней после получения заказчиком счет фактуры и накладной.
10. Срок подписания государственного контракта: в течение 20 дней после определения
победителя.
11. Место подачи котировочной заявки и проекта государственного контракта (по
прилагаемой форме заполненной поставщиком) производится по адресу: г.Биробиджан,
Медгородок тел. 6-75-42, каб. экономиста
12. Срок подачи котировочной заявки с 09-00 21.06. 2007 г до 17-00 час. 26.06.2007 г.
Окончательный срок подачи котировочной заявки до 17-00 час 26.06.2007г.
ОГУ «Биробиджанский
психоневрологический интернат
В.М.Бондарук
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
_____________________________________________________________________________
Наименование, место нахождения ( для юридического лица) фамилия, имя,
отчество
_____________________________________________________________________________
_______________
место жительства (для физического лица),
_____________________________________________________________________________
_______________
банковские реквизиты участника размещения заказа;
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_______________
Настоящим мы соглашаемся на поставку _____________________________
_______________________________________ в соответствии с условиями,
изложенными в запросе котировок от ___________200__г.
Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров ________
__________________________________________________________________
Место доставки поставляемых товаров: ________________________________
Сроки поставки товаров_____________________________________________
Цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на
перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки и условия оплаты поставляемых товаров: ________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные условия ____________________________________________
Должность ________________ФИО_________________
руководителя)
_________________
(подпись
ПРОЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №_
г.Биробиджан
"___"________ 2007 г.
ОГУ «Биробиджанский психоневрологический интернат», именуемый в дальнейшем
"Заказчик", в лице директора Бондарука Василия Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ (далее Поставщик), в лице _______________________________________ действующего на основании
_______________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить на условиях доставки по адресу, указанному
Заказчиком, ________________________________________________________________________
в соответствии с заказом, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
2. Цена и общая стоимость Контракта
2.1. Общая стоимость товара составляет: ___________________________________________.
(_________________________________________________________________________________ ).
2.2. Цены являются окончательными и не изменяются в течение срока действия настоящего
Контракта
3. Порядок расчетов
3.1. Расчет производится в течение 10-15 банковских дней с момента получения счетфактуры и накладной.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Товар по настоящему Контракту должен быть поставлен в полном объеме до
_______________ 2007 года. Поставка товара производится в течении поставляемого периода по
предварительно поданным заявкам Заказчика.
.
4.2. Заказчик имеет право отказаться от приобретения товара и не принимать (вернуть) его
Поставщику в случаях:
4.2.1. Неудовлетворительного качества поставленного товара.
4.2.2. Нарушения сроков поставки, указанных в п. 4.1.
Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Заказчик в течение 5 рабочих дней
с момента получения товара не заявит об отказе от его приобретения, то это будет
свидетельствовать об отсутствии претензий со стороны последнего.
5. Риск случайной гибели товара
5.1. Риск, связанный со случайной гибелью товара, переходит от Поставщика к Заказчику
после подписания обеими Сторонами соответствующих актов приема-передачи, обусловленных
настоящим Договором.
6. Качество товара
6.1. Поставляемый товар должен сопровождаться необходимым набором технической
документации и сертификатами производителя.
6.2. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать техническим
спецификациям, прилагаемым к настоящему Контракту, и требованиям Заказчика.
7. Разногласия и споры
7.1. Все споры, возникшие по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны решают
путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Биробиджана.
8. Форс мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
определенных ГК РФ, например: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и
военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после
заключения настоящего Контракта
.
9. Ответственность Сторон
9.1. В случае ненадлежащего, недобросовестного выполнения или невыполнения Сторонами
условий настоящего Контракта для виновной Стороны наступают штрафные санкции в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
9.2. В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки, указанных в настоящем
Контракте, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% за каждый день просрочки от
суммы настоящего Контракта.
9.3. В случае несоблюдения Поставщиком требуемого качества поставленного товара,
указанного в настоящем Контракте, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от суммы
настоящего Контракта.
10. Прочие условия
10.1. Все дополнения и приложения к настоящему Контракту имеют силу, если они сделаны в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Ни одна из Сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному
Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны настоящего Контракта.
10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Контракт вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ОГУ БПНИ г.Биробиджан Медгородок 28
р/с 40201810200000000023
ИНН 7901009682 КПП 790101001
БИК 049923001
__________________В.М.Бондарук
Печать
Поставщик:
_________________
Печать