Договор на ТО и коммерческий ремонт

ДОГОВОР № 12/03на оказание услуг (выполнение работ)
г. Елабуга
«__» ______________2012 г.
__________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
_______________________________, действующего на основании __________________, с одной
стороны, и
ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию техники,
указанной в Заказ-наряде, а Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных работ на
условиях настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности исполнителя:
2.1. Осуществлять техническое обслуживание в объеме, указанном в сервисной книжке.
2.1.1. Обеспечивать восстановительный ремонт
запасными частями, деталями и
расходными материалами в согласованные с Заказчиком сроки. Запасные части, детали и
материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать техническим
условиям заводов-изготовителей ТС.
2.1.2. Нести в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта
приема-сдачи выполненных работ гарантийные обязательства за проведенный ремонт, с
бесплатным устранением обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов,
связанных с проведенным ремонтом.
2.1.3. Извещать Заказчика о сроках окончания работ не позднее, чем за 1 рабочий
день до фактического окончания восстановительного ремонта.
2.1.4. В случае обнаружения скрытых повреждений, уведомлять о них Заказчика
и не приступать к их устранению без получения от него согласия.
2.2. По настоящему Договору Стороны принимают на себя следующие обязательства:
2.2.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе
реализации настоящего Договора.
2.2.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход качество выполнения работ
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. При этом Исполнитель обязан обеспечить
возможность нахождения представителей Заказчика в производственных помещениях с учетом
соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной
безопасности и производственной санитарии.
Обязанности Заказчика:
2.2.3. Заказчик обязуется своевременно оплатить услуги по техническому обслуживанию
трактора.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ
3.1. Основанием для начала проведения работ Исполнителем является открытый Заказнаряд.
3.2. Сроки выполнения работ (срок начала и срок окончания, а также промежуточные
сроки в случае выполнения работ по частям в течение общего срока выполнения работ) в
обязательном порядке согласовываются Исполнителем с Заказчиком.
3.3. Исполнитель в заказ-наряде отражает:
а) все внешние механические повреждения;
б) переданные Заказчиком или Клиентом запасные части и материалы;
в) сроки выполнения работ по ремонту тракторов, узлов и агрегатов.
3.4. При
обнаружении
скрытых
повреждений Исполнитель с участием
представителя Заказчика после осмотра скрытых повреждений на условиях, установленных
п.2.2.2 настоящего Договора, составляет Акт об обнаружении скрытых повреждений,
согласовывает с Заказчиком дополнительные сроки окончания работ, о чем Исполнителем
делается отметка в Заказ-наряде.
3.5. Моментом окончания ремонта тракторов, узлов и агрегатов, считается дата
«закрытия» Исполнителем Заказ-наряда. Осуществление ремонта в согласованные сроки
выполнения работ и отсутствие претензий по объему и качеству ремонта подтверждаются
подписью Заказчика в Акте приема-сдачи выполненных работ.
3.6. После подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ Исполнитель
передает Заказчику, Заказ-наряд, Акт выполненных работ и Счет-фактуру.
3.7. Заказчик подписывает акт прима передачи выполненных работ в течение 3 дней с
момента получения уведомления о выполнении работ, либо направляет Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания. В случае, если по истечении срока подписания акта
выполненных работ Заказчик отказывается от не направит подписанный акт в адрес Исполнителя
либо не представит мотивированный отказ от его подписания, работы считаются выполненными
должным образом.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказ-наряд в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:
4.1.1. Перечень использованных запасных частей, деталей и материалов с указанием их
наименования, количества, стоимости по каждой позиции и общей стоимости в рублевом
эквиваленте.
4.1.2. Стоимость ремонта.
4.2. Заказчик оплачивает услуги по ремонту трактора на условиях 100% предоплаты.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора.
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием форс-мажорных обстоятельств,
включая военные действия, наводнение,
землетрясение, забастовки и любые другие, непредвиденные, внешние или непреодолимые
действия.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по
настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в
Арбитражном суде РТ.
7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение одного года.
7.2. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания и до 31 декабря 2012
года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.
7.3 Срок действия договора может быть продлен, с согласия сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. При досрочном расторжении
настоящего Договора в одностороннем порядке
Сторона, инициирующая расторжение, письменно (факсимильно) уведомляет другую за 20
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полные
взаиморасчеты.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Все
изменения
и дополнения настоящего Договора оформляются в виде
дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
8.3. Факсимильные копии документов, имеют юридическую силу, с последующим
предоставлением оригиналов.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ»
423600, Елабужский район,
Промышленная площадка «Алабуга»,
улица 9, корпус 1,
р/с 40702810109039001376
в ОАО «Ак Барс» г. Казань
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805,
ИНН 1646014842/ КПП 168150001
Тел.: (85557)5-53-09, 5-53-35, 5-53-27
Генеральный директор:
__________________ / М. А. Шецкий/
Заказчик:
Генеральный директор:
__________________ /_______________/