Договор - Государственное унитарное предприятие Самарской

реклама
ДОГОВОР № 6/ 2013
МОНТАЖ ПРИСТРОЯ К МОДУЛЬНОМУ ЗДАНИЮ
г. Самара
«18» июля 2013 г.
ООО «СП-Технологии” именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Ситухина А.А.,
действующего на основании Устава с одной стороны и Государственное унитарное предприятие Самарской
области «Экология» (ГУП «Экология»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Лобанова В.Ю.,
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу пристроя к модульному зданию размерами 6*6*2,7м
из комплектующих Заказчика (далее по тексту Строение) на основании технического задания, согласованного
сторонами, а Заказчик принять и оплатить выполненные работы. Место монтажа Строения: Самарская обл.,
Волжский район, пос. Преображенка, полигон ТБО «Преображенка».
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
2.1.Стоимость работ по монтажу (сумма договора) составляет 152 711 руб, в том числе НДС - 18%.
2.2.Заказчик оплачивает аванс в размере 80% от стоимости работ в форме предоплаты в течение трех
банковских дней с момента подписания настоящего договора на проведение подготовительных работ.
2.3. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает в течение 3-х банковских дней с момента начала монтажа Строения
на основании счета Подрядчика.
2.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по п.2.2., 2.3 Подрядчик пересматривает по своему
усмотрению условия договора, сроки монтажа в зависимости от своего производственного графика без
согласования с Заказчиком. Право собственности на выполненные работы сохраняются за Подрядчиком до
момента их полной оплаты Заказчиком.
2.5. Стоимость работ остается неизменной в течение всего срока действия договора при условии сохранения
действующих цен услуги третьих лиц.
3. УСЛОВИЯ МОНТАЖА ПРОДУКЦИИ.
3.1. Монтаж Строения осуществляется в течение 45 рабочих дней (при условии готовности фундаментов,
наличия в месте монтажа необходимой эл. энергии, наличия необходимых комплектующих на Строение) после
оплаты по п.2.2. договора. Моментом оплаты считается день, следующий за днем поступления оплаты на
расчетный счет Подрядчика. При внесении Заказчиком в конструкцию Строения изменений, приводящих к
изменению стоимости работ, сроков монтажа, условия договора подлежат пересмотру. Подрядчик приступает
к монтажу только после внесения Заказчиком доплаты на основании его счета.
3.2. Факт приемки выполненных работ по монтажу Строения оформляется актом выполненных работ на
монтаж и счётом— фактурой. Выполненные работы передаются уполномоченному представителю Заказчика
на основании его доверенности. Если Заказчик принял работы без проверки или каких-либо замечаний, то он
лишается права ссылаться на эти недостатки, если они могли быть выявлены при обычном способе приёмки.
Заказчик обязан подписать акт выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от его
подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика, работы считаются безусловно принятыми
по истечении 5 банковских дней с момента передачи их Заказчику. Передача выполненных работ без полной
оплаты не производится.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. При нарушении Подрядчиком сроков монтажа Строения, он уплачивает Заказчику неустойку в размере
1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости оплаченных не выполненных работ за каждый банковский
день просрочки, но не более 5% от суммы договора.
4.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п.2.3, настоящего договора, он уплачивает
Подрядчику неустойку в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ за каждый
банковский день просрочки, но не более 5% от суммы договора. При невыполнении Заказчиком условий п.2.2.,
п. 2.3, условий раздела 5 договора, Подрядчик не несет ответственности, предусмотренной п.4.1.Оплата
Заказчиком авансовых платежей не является коммерческим кредитом и на них не подлежат начислению
проценты .
4.3. В случае отказа Заказчика от работ или расторжения договора, ему возвращается сумма, внесенная им по
настоящему договору, за вычетом 5% и всех затрат Подрядчика по исполнению настоящего договора,
понесенных им на момент отказа или расторжения.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1.Заказчик оформляет разрешение на установку/строительство. Заказчик обеспечивает устройство
фундамента в соответствии со СНиП 2.02.01-83 («Основание зданий и сооружений»). Заказчик предъявляет
фундамент представителю Подрядчика не позднее 30 рабочего дня с момента подписания договора. Факт
приемки фундаментов оформляется в письменном виде двусторонним подписанием акта приемки.
5.3. Заказчик обеспечивает охрану строящегося объекта, обеспечивает за свой счет площадку погрузочноразгрузочными механизмами (краном) и, при необходимости, другими приспособлениями (в т.ч.
НА
строительными лесами). Заказчик обеспечивает за свой счет Подрядчика эл. энергией, обеспечивает условия
для подключения электрических инструментов и электрического оборудования Подрядчика, исходя из расчета
2 кВт на каждые 15м2 здания не позднее срока начала монтажа Строения.
5.4.Заказчик принимает на себя все риски и убытки, которые могут у него возникнуть из-за не выполнения или
не надлежащего выполнения условий настоящего раздела договора.
6.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
6.1.Гарантия Подрядчика действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, считая с даты подписания сторонами
акта выполненных работ по монтажу Строения. Гарантийный срок не продлевается. Гарантия Подрядчика
действует при соблюдении эксплуатационной температуры внутри Строения 18-200 С.
6.2.Гарантийный ремонт осуществляется после предъявления Заказчиком письменной претензии и подписания
двустороннего акта осмотра дефектов.
6.3.Подрядчик не несет ответственности за дефекты, возникшие в течение гарантийного срока вследствие
неправильного или небрежного обслуживания, эксплуатации или чрезмерной нагрузки на Строение.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.При наступлении обстоятельств невозможность полного или частичного выполнения любой из сторон
обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или других не зависящих от
сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будет действовать выше перечисленные обстоятельства и их последствия. Если указанные обстоятельства будут
продолжаться более 60 дней, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по договору, с исключением права любой из сторон требовать восполнения убытков.
7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна
немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, которые препятствуют
выполнению ее обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности являются справки и другие документы, выдаваемые органами на то уполномоченными.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
исполнения сторонами обязательств.
8.2.Ни при каких обстоятельствах Стороны не несут ответственности перед друг другом за любую упущенную
выгоду, потерю бизнеса, потерю или ущерб деловой репутации, или дополнительные затраты, или любые
другие специальные или косвенные убытки или ущерб. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
договором, стороны руководствуются действующим законодательством, регулирующим данные
правоотношения.
8.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться действительными в случае, если они
совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон. Документы, переданные
по факсимильной или электронной связи, имеют полную юридическую силу при условии последующего
представления стороной подлинного экземпляра документа в течение 10 дней с момента его подписания
уполномоченными лицами.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд Самарской области.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ООО «СП-Технологии»
Адрес 443029, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.220а, ком.2
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в г.Самара
р/с 407 028 106 001 100 00 069
к/с 301 018 101 000 000 00 856
БИК 043602856
ИНН/КПП 6319164276/631901001
тел.(846)-372-09-09
Подрядчик
Государственное унитарное предприятие Самарской области
«Экология» (ГУП «Экология»)
Адрес 443110, г.Самара, ул. Мичурина, д.74
ЗАО АКБ «Газбанк» г. Самара
р/с 406 028 100 000 200 00 019
к/сч 301 018 104 000 000 00 863
БИК 043601863
ИНН/КПП 6316029448/631601001
тел.(846)-3315031, -3315033
Заказчик
Скачать