бриф на разработку интернет-ресурса

Договор № ______________ на оказание услуг
по разработке рекламной полиграфии
г. Санкт-Петербург
«___»____________ 2010 г.
ИП Сажин Александр Валерьевич, Свидетельство о регистрации 307784710700320
от 17 апреля 2007 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и OOО
__________, в лице Генерального директора ________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика осуществить разработку рекламной
полиграфии: корпоративного буклета (брошюры) и рекламного проспекта.
1.2. Результатом работ по Договору является _________________________________
тиражом ____ (__________) экз. и _______________ тиражом ____ (___________) экз.
1.3. Срок начала выполнения Исполнителем работ – не позднее 1 (одного) рабочего дня с
момента получения Исполнителем 50 % (пятидесятипроцентной) предоплаты от
Заказчика.
1.4. Срок окончания выполнения работ – не позднее ____ (___________) рабочих дней с
момента начала выполнения работ, при условии своевременного выполнения
Заказчиком своих обязанностей в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.
2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору устанавливается исходя из Приложения
№1 – плана-сметы работ, являющегося неотъемлемой частью Договора. НДС не
облагается.
2.2. Оплата работ Заказчиком производится в два этапа:
2.2.1. Первый этап: предоплата в размере 50% (пятидесяти процентов) от
стоимости всех работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения
настоящего Договора;
2.2.2. Второй этап: оплата в размере 50% (пятидесяти процентов), а именно
оставшейся части от стоимости всех работ, в течение 5 (пяти) банковских дней после
принятия Заказчиком результата и подписания акта сдачи-приема выполненных работ №1.
2.3. Оплата производится Заказчиком в рублях на расчетный счет Исполнителя.
1
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. В порядке разработки рекламной полиграфии Исполнитель обязуется выполнить
следующие работы:
3.1.1. Разработка дизайн-макета корпоративного буклета (разделы указаны в
Приложении №1);
3.1.2. Фотосъёмка объектов и обработка фотографий для корпоративного буклетаброшюры;
3.1.3. Верстка корпоративного буклета (брошюры);
3.1.4. Изготовление тиража корпоративного буклета (брошюры) (500 экз.);
3.1.5. Разработка макета рекламного проспекта;
3.1.6. Фотосъёмка объектов и обработка фотографий для корпоративного буклетаброшюры;
3.1.7. Изготовление тиража рекламного проспекта (500 экз.).
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Увеличить срок выполнения этапа работ и всей работы в целом на количество
дней простоя по вине Заказчика;
3.2.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда
нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению
Договора Исполнителем;
3.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по данному Договору, при
этом исключительные права Заказчика на результат работы не затрагиваются;
3.2.4. Ссылаться на разработанные дизайн-макеты как автор с целью создания и
предоставления своего портфолио.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплатить работу Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в
разделе 2.2. данного Договора;
4.1.2. Осуществлять приемку работ в течение 3 (трех) рабочих дней, считая от
следующего рабочего дня, идущего за датой предоставления работ. По результатам
приемки Заказчик обязан подписать с Исполнителем предоставленные им акты сдачиприемки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от
приемки. В случае направления мотивированного отказа Заказчиком, Стороны составляют
и подписывают акт о необходимых доработках и сроках их выполнения. При этом сроки
выполнения отдельных этапов и всей работы в целом отодвигаются на время, затраченное
на согласование данного акта и пересылку документации;
4.2 Заказчик имеет право:
4.2.1. Участвовать в разработке рекламной полиграфии;
4.2.2. Проверять ход и качество выполнения работ.
2
5. Сроки действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до «__» ___________ 2010 г.
5.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по обоюдному желанию Сторон для
производства дополнительных работ по созданию рекламной полиграфии.
6. Ответственность Сторон
6.1. Ответственность Исполнителя:
6.1.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по данному Договору
Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного
уведомления Заказчика вернуть переведенные Заказчиком средства в размере оплаты за
неоказанные услуги;
6.1.2. В случае задержки выполнения работы более чем на 10 (десять) дней
Заказчик имеет право расторгнуть Договор и предъявить требование о возврате
выплаченной суммы предоплаты. Указанная сумма должна быть возвращена на счет
Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного уведомления
Заказчика о расторжении настоящего Договора и требования о возврате суммы
предоплаты;
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего
Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1%
от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Выплата неустойки не
освобождает Заказчика от обязанностей по оплате по настоящему Договору.
7. Конфиденциальность
7.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из
Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой Стороны, то
получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
7.2. Положения данного Договора и служебная информация, предоставленная Сторонами
для выполнения Договора, являются конфиденциальными, и не будут разглашаться
Сторонами за исключением случаев и в целях, предусмотренных действующим
законодательством РФ или по соглашению Сторон.
7.3. Стороны обязуются не распространять полученные конфиденциальные сведения и
принимать разумные меры их защиты от несанкционированного распространения.
7.4. Факт существования данного Договора и наименование входящих в него услуг не
являются конфиденциальной информацией.
3
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения или иных
чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств увеличивается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение обязательств по Договору,
должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении форс-мажорных
обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме. Неуведомление
другой Стороны лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.
9. Особые условия
9.1. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ,
согласованных в результате консультаций, путем составления дополнительных
соглашений, объем и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть
изменены. Для фиксирования изменений и дополнений создается Дополнительное
соглашение, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Обязанности Исполнителя по данному Договору могут быть изменены по
договоренности Сторон при обязательном подписании Дополнительного соглашения.
10. Прочие условия
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров и
направления претензий. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
10.2. На момент подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка по нему теряют силу.
10.3. Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
составными частями и действительны только в том случае, если они зафиксированы в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.5. Стороны договорились, что в случае, если Заказчик не представит Исполнителю
подписанные Акты сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента их получения или мотивированный отказ подписать Акт в письменном
виде с объяснением причины, услуги Исполнителя считаются оказанными Заказчику.
4
10.6. В случае, если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части будет
считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на
действительность остальных положений.
10.7. Стороны обязаны в письменной форме сообщать другой Стороне обо всех
изменениях в наименовании, в т.ч. организационно-правовой форме, юридического адреса
и фактического местонахождения, ИНН, банковских и других реквизитов Стороны. Срок
уведомления – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации указанных
реквизитов.
11. Реквизиты, адреса и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель
Сажин Александр Валерьевич
193312, г. Санкт-Петербург,
ул. Кржижановского, д.13, кв. 28.
ИНН 781109735090 ОКПО 0151879990
ОГРН 307784710700320
Р/сч. 40802810500010000065
К/сч. 30101810700000000741
в ООО Коммерческий Банк
«Финансовый капитал»
г. Санкт-Петербург
БИК 044030741
12. Подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Предприниматель без образования
юридического лица
Генеральный директор
OOО «___________»
________________/Сажин А.В./
________________ / ____________ /
М. П.
М. П.
5