Долгосрочный договор

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____
г. Новосибирск
«__» _______20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ректора Карпика Александра Петровича, действующего на
основании Устава с одной стороны и,__________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на
основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять
и оплатить ___________, именуемый в дальнейшем «Товар», (код ОКВЭД -_________, код
ОКПД/ОКДП-___________) согласно Спецификации (Приложение № 1), которая является
неотъемлемой частью договора, в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком
заявкам Покупателя.
Заявка Покупателя так же является неотъемлемой частью договора (Приложение № 2).
1.2. Количество, качество, ассортимент и прочие требования к Товару указываются в
заявке Покупателя, которая является неотъемлемой частью договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве
собственности, не заложен, не является предметом залога или иных законных посягательство
третьих лиц, а также надлежаще сертифицирован.
1.4. Поставщик несет ответственность за достоверность указанных в п.1.3 сведений и
обязуется компенсировать Покупателю все убытки, вызванные их недостоверностью.
1.5. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя.
1.6. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество
Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет _________________ (__________________)рублей ____
копеек, в том числе НДС=18%, т.е. ____________ (____________________) рублей ____ копеек.
2.2. Расчет по договору производится Покупателем за каждую партию поставленного
Товара в течение 15 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки Товара в
соответствии с товарной накладной и полученной покупателем счета-фактуры, на основании
выставленного счета Поставщиком. Датой поставки Товара считается дата подписания акта
сдачи-приемки Товара (Приложение № 3).
2.3. Оплата за конкретную поставку, по заявке Покупателя производится путем
перечисления безналичных денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика на
основании выставленного счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной.
2.4. Стоимость всех сопутствующих товаров, работ, услуг (доставки, тары упаковки,
погрузочно-разгрузочных работ и прочих) входит в стоимость Товара, либо её оплата
производится за счет Поставщика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар, соответствующий условиям Договора с «__» ________
2015 г. по «__»_______ 2015 г. не реже одного раза в месяц. Поставка осуществляется в течение
2 рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя составленной в
письменной форме.
Стороны предусматривают возможность обмена документами посредством электронной и
факсимильной связи позволяющей достоверно установить, что документ исходит от одной из
сторон по настоящему договору.
Допускается передача заявки по факсу №____ или электронной почте __________.
При передаче заявки по факсу заявка считается принятой Поставщиком если возможно
достоверно установить, что заявка была получена Поставщиком, а именно в отчете факса о
доставке заявки имеются сведения о принятом Поставщиком документе: наименование стороны
получателя, дата и время передачи, номер факса.
При передаче заявки по электронной почте заявка считается принятой Поставщиком после
получения Покупателем по электронной почте автоматического уведомления программными
средствами о получении электронного сообщения содержащего заявку Поставщиком, что
подтверждается снимком содержимого экрана монитора (скриншотом).
Ответственность за получение факсимильных сообщений или электронных сообщений
лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за
задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем
связи, действия или бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
3.1.2. Передать Покупателю Товар, соответствующий условиям Договора и заявки, в сроки
установленные в заявке от Покупателя.
3.1.3. В день отгрузки по телефону (телеграммой, телефаксом) сообщить Покупателю, а в
случае указания о доставке иному грузополучателю – также этому грузополучателю об отгрузке
Товара в адрес Покупателя (или иного грузополучателя, указанного Покупателем).
3.1.4. Поставить Товар в указанное в заявке Покупателя место поставки: г. Новосибирск ул.
Плахотного д. 10.
3.1.5. Поставить Товар за собственный счет, своими силами.
3.1.6. Вместе с Товаром передать Покупателю всю необходимую документацию,
подтверждающую качество Товара.
3.1.7. Заменить некачественный Товар на качественный в согласованные с Покупателем
сроки.
3.1.8. Принять от Покупателя Товар, от приемки которого Покупатель обоснованно
отказался (не прошедшего приемку), и вывезти его за свой счет.
3.1.9. Компенсировать Покупателю затраты, связанные с хранением Товара, не принятого
Покупателем, который Поставщик своевременно не вывез, или/и затраты, связанные с
отправкой такого
Товара Поставщику.
3.1.10. В случае необходимости обеспечить прибытие своего представителя для участия в
приемке Товара.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку Товара в течение 2-х дней с момента его поступления в место
назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или
отказаться от исполнения Договора.
3.2.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту,
составить и подписать соответствующие документы (товарная накладная и т.д.).
3.2.3. Оплатить Товар в срок, установленный Договором.
3.3. Поставщик имеет право:
3.3.1. По согласованию с Покупателем досрочно отгрузить Товар и требовать его оплаты.
3.3.2. Получить оригинал заявки обратившись к уполномоченному представителю
Поставщика.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Отказаться от приемки некачественного Товара, а также не соответствующего
другим условиям Договора.
3.4.2. Требовать замены Товара, указанного в п.3.4.1.
3.4.3. Не оплачивать Товар, указанный в п.3.4.1.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
4.1. Качество Товара должно соответствовать установленным в РФ государственным
стандартам или техническим условиям и подтверждаться сертификатом качества.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1.Товар должен быть поставлен Покупателю или указанному им лицу по адресу,
указанному в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.2. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Покупателя и
включает в себя следующие этапы:
- проверка комплектности и номенклатуры поставленной партии товара;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых сертификатов.
5.3. По факту приемки Товара уполномоченными на это лицами Сторон подписывается
товарная накладная и акт приема передачи.
5.4. Моментом исполнения обязательств Продавца по передаче Товара, считается факт
подписания уполномоченными на это лицами Сторон товарной накладной и акта приема
передачи.
5.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с
момента принятия Товара Покупателем и подписания товарной накладной, акта приема
передачи.
5.6. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать замены Товара или возврата Товара, и потребовать возврата уплаченного
вознаграждения.
Товар считается принятым с момента подписания товарной накладной и акта приема
передач.
5.7. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий договора о количестве,
об ассортименте, о качестве, о комплектности Товара в течение 7-ми дней после того, как
нарушение было обнаружено, исходя из характера и назначения Товара.
Покупатель в необходимых случаях вправе произвести экспертизу товара, своими силами
или с привлечением экспертов или экспертных организаций.
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора виновная сторона
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, то есть возмещает
потерпевшей стороне все действительные убытки (реальный ущерб).
6.2. Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара и оплачивает пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки Поставщиком обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации № 1063. Выплата Поставщиком
неустойки Покупателю не препятствует предъявлению к нему Покупателем требований о
возмещении убытков и не освобождает Поставщика от исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору, а в случае просрочки поставки более чем на 30 календарных дней
Покупатель утрачивает интерес к договору (п.2 ст. 457 ГК РФ).
В случае расторжения Договора по вине Поставщика, он обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 10% от цены Договора.
В случае начисления пени Заказчиком, расчет по Договору производится Заказчиком в
течение 10 банковских дней с даты поступления пени на расчетный счет Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара,
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплату пени в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной стоимости Товара. Пени
начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательств.
6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
6.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней со дня получения.
Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение арбитражного
суда Новосибирской области.
6.6. Сторона, не исполнившая обязательство по Договору, освобождается от
ответственности, если докажет, что это было вызвано действиями непреодолимой силы, то есть
форс-мажорными обстоятельствами.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в
пятидневный срок с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства
другой стороны по настоящему Договору, связанные с перепиской и расчетами по настоящему
Договору, считаются исполненными надлежащим образом.
7.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается, по
соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий Договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
Данные изменения оформляются дополнительным соглашением.
7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон.
7.5. Покупатель может принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора
в следующих случаях:
- просрочка поставки более чем 30 дней;
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократные нарушения сроков поставки;
Так же Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, по основаниям предусмотренным законодательством.
Решение об одностороннем отказе направляется Поставщику в течении одного дня,
следующего за датой принятия такого решения, размещается на официальном сайте и
направляется Поставщику по почте с уведомление о вручении, телеграммой, либо посредствам
факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и
договор считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления об одностороннем отказе от
исполнения договора. В случае невозможности получения подтверждения либо информации
надлежащего уведомления, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30
дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в
единой информационной системе.
7.6. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут в судебном порядке
в случаях, предусмотренных законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора стороны обязаны подписать акт сверки
расчетов и произвести окончательные расчеты.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения к Договору оформляются в виде Соглашения и подписываются обеими
сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский
государственный
университет
геосистем и технологий»
ИНН/КПП 5404105079/540401001
УФК по Новосибирской области
СГУГиТ
л/сч 20516Х54810
Р/сч 40501810700042000002
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
ОКПО 02068966
ОГРН 1025401493061
ОКТМО 50701000
Ректор _______________/А.П. Карпик/
м.п.
ПОСТАВЩИК
Наименование
Адрес
Юр.
Факт.
Почтовый
E-mail
Тел.
ОГРН
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
Наименование и
место нахождение
банка
ОКПО
ОКОПФ/ОКФС
ОКТМО
ОКВЭД
ОКПД/ОКДП
________________/____________________/
м.п.
Приложение № 1
к договору поставки
от «___» ___________ 20__г. №_______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
товара
Единица
измерения
Количество
товара
Цена за ед.,
руб.
НДС
____%
Сумма с
НДС, руб.
Общая цена Товара: ___________(_______________________) рублей ____ копеек, в том
числе НДС (___%) _________ (_______________________) рублей ____ копеек.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный
университет геосистем и технологий»
(СГУГиТ)
Ректор ________________________/А.П. Карпик/
м.п.
_______________/_______________________/
м.п.
Приложение №2
к договору поставки
от «__»__________ 20__г. N _____
ЗАЯВКА №___
на поставку товара
Покупатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
Поставщик: ______________
Место поставки: ____________
На основании п. 3.1.1. Договора поставки от «__»___________20__ г. N _____ Покупатель
просит осуществить поставку партии товара в следующем количестве и ассортименте:
N п/п
1
Наименование товара
______________________
(должность)
Ед. изм.
Количество
Срок поставки
___________________ /________________/
м.п.
«___» ______________20__ г.
Приложение № 3
к договору поставки
от «___» ___________ 20__г. №_______
АКТ
Приема-передачи товара
к Договору № ___ от «___» _______________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Карпика Александра Петровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по
отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с п.5 Договора № ______ от «_____» ____________ 20__ г. (далее – Договор)
Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:
№
п/п
Наименование товара
№ товарной
накладной
Количество
поставленного
Поставщиком
товара
Общая стоимость
поставленного
Поставщиком товара,
включая НДС
Количество
принятого по
количеству и
качеству товара
Общая стоимость
принятого
Заказчиком по
количеству и
качеству товара,
включая НДС
2. Принятый Покупателем Товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим
требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель не имеет
никаких претензий к принятому им Товару.
3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора
между Сторонами.
ПОКУПАТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный
университет геосистем и технологий»
(СГУГиТ)
ПОСТАВЩИК
Ректор _______________/А.П. Карпик/
м.п.
________________/___________________/
м.п.