Документация по запросу предложений

МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 1 из 24
Документация по запросу предложений
на право заключения договора, на выполнение работ по разработке проектносметной документации для реконструкции и технического перевооружения канализационной насосной станции (КНС-20А) МУП «Водоканал» г. Иркутска в объеме
полном, необходимом и достаточном для обеспечения СМР.
г. Иркутск
2014 год
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 2 из 24
Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Водоканал» г.
Иркутска, утвержденным Приказом директора МУП «Водоканал» г. Иркутска от 03.03.2014 № П-14-00164(далее – Положение о закупках).
Следующая информация и данные о закупке на право оказания услуг уточняют и/или дополняют общие условия проведения закупки.
1.
Заказчик.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска)
Почтовый адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2
Адрес электронной почты:secretar@irkvkx.ru
Номер телефона: (3952) 21-47-99
Официальный сайт предприятия: http://irkvkx.ru
Контактное лицо: начальник отдела капитального строительства Королев Александр Валерьевич
Номер контактного телефона: (3952) 21-46-86,
адрес электронной почты: korolevav@irkvkx.ru
2.
Способ закупки.
Запрос предложений.
3.
Предмет закупки.
4.
Место выполнения работ.
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции и технического перевооружения канализационной насосной станции (КНС-20А) МУП «Водоканал» г. Иркутска в
объеме полном, необходимом и достаточном для обеспечения СМР.
г. Иркутск, Свердловский район
5.
Срок выполнения работ.
6.
8.
Начальная (максимальная)
цена договора.
Порядок формирования
цены договора.
Валюта.
Минимальный срок выполнения работ – в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения договора.
Максимальный срок выполнения работ – в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения договора.
1 945 481,55 (один миллион девятьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят один рубль, 55 коп.),
в том числе НДС 18%.
Цена договора включает в себя стоимость налогов, сборов и других обязательных платежей, то есть
является окончательной.
Российский рубль.
9.
Язык заявки.
Русский.
10.
Источник финансирования.
Средства Инвестиционной программы МУП «Водоканал» г. Иркутска (ранее МУП ПУ ВКХ) «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Иркутска на 2011- 2015 годы».
11.
Форма, срок и порядок
оплаты оказываемых услуг.
Оплата производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный
счёт Исполнителя. Срок и порядок оплаты работ, услуг установлены в проекте Договора.
12.
Срок, место и порядок
предоставления документации.
Сроки предоставления: с «18» марта 2014 г. по «21» марта 2014 г. с 8-00 до 16-00 местного времени
(перерыв с 12-00 до 13-00).
Порядок предоставления документации: документация предоставляется без взимания платы по адресу Организатора: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 409 или на официальных сайтах
http://irkvkx.ru , http://zakupki.gov.ru
Документацию на бумажном носителе участник запроса предложений может получить у заказчика
при предъявлении паспорта, доверенности на право получения документации (на сотрудника) или
копии протокола (приказа) о назначении на должность (для генерального директора/директора), сведений о юридическом лице: полное наименование, почтовый адрес, адрес места нахождения, Ф.И.О.
руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес электронной почты, Ф.И.О. контактных лиц.
13.
Место, порядок, даты начала
и окончания подачи заявок
на участие в закупке.
14.
Требования к участникам
закупки.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть оформлены в соответствии с требованиями
документации и представляются по адресу Российская Федерация, 664081, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Станиславского, 2 каб. № 213
Начало подачи заявок:
«18» марта 2014 года, в рабочие дни с 08:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)
Окончание подачи заявок:
«21» марта 2014 года, 09:30 местного времени
В процедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки:
Участник должен иметь необходимые разрешения, действующие на территории РФ допуски к работам по строительству зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, действующие на всей территории РФ, выданные саморегулируемой организацией в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно:
А) Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства со следующими видами работ:
 Работы по подготовке конструктивных решений;
 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
7.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 3 из 24

Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;
 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;
 Работы по подготовке проектов слаботочных систем;
 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления
инженерными системами;
 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработке и утилизации отходов и их комплексов;
 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;
 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Б) Свидетельство СРО о допуске к работам по энергетическому обследованию.

требованию о наличии правомочий для заключения договора по итогам процедуры закупки;
 требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
 требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или
конверта с заявкой от участника;
 требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; требованию об отсутствии
сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
 требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Дополнительные требования к участникам процедуры закупки
При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений Заказчиком установлены дополнительные требования к участникам процедуры закупки:
1. Участник должен иметь подтвержденный профессиональный опыт выполнения аналогичных
работ не менее двух лет.
2. Участник должен обладать достаточным количеством квалифицированного персонала, а
именно:

наличие в штате не менее 4 (четырех) человек с высшим инженерным образованием по специальности «Водоснабжение и водоотведение»;

наличие в штате не менее 3 (трех) человек с высшим инженерным образованием
по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;

наличие в штате не менее 1 (одного) человека с высшим инженерным образованием по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств»;

наличие в штате не менее 1 (одного) человека с высшим инженерным образованием по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»;

наличие в штате не менее 1 (одного) человека с высшим инженерным образованием по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
3. Участник должен иметь размер среднегодовой выручки предприятия по проектным работам
не менее 100 (Ста) миллионов рублей за последние три года.
4. Участник должен иметь Уставный капитал не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
5. Система менеджмента качества при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO
9001-2011
6. Участник должен иметь письменную авторизацию производителя насосного оборудования
или официального дилера на территории РФ.
15.
Требования к содержанию,
форме,
оформлению
и
составу заявки.
Заявка на участие в процедуре, которую представляет участник в соответствии с настоящей документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 2 и содержать следующие документы:
1) Опись документов (форма 2.1.);
2) Заявка на участие в запросе предложений (форма 2.2.);
3) Справка об опыте оказания аналогичных услуг и наличии квалифицированного персонала
(форма 2.3);
4) Анкета участника процедуры закупки (форма 2.4);
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 4 из 24
оригинал, полученной не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки или надлежащим образом заверенной копии такой выписки (для юридических лиц), оригинал полученной не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки или надлежащим
образом заверенной копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса предложений;
6) для юридических лиц в соответствии с документацией о закупке - надлежащим образом заверенные, копии учредительных документов участника запроса предложений (указанные
документы могут не предоставляться при условии их предоставления по ранее проводившимся Заказчиком закупкам и не внесения изменений и дополнении в эти документы,
участником признанным победителем и заключившим соответствующий договор);
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения
заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника
размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8) Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам или акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период выданную ИФНС;
9) Копии бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) за последние 3 (три) года. Если претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то могут быть представлены
копии налоговой декларации за последние 3 (три) завершенных года;
10) Копия свидетельства о допуске к работам являющихся предметом запроса предложений,
действующего на всей территории РФ, выданное саморегулируемой организацией в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
11) Копия Свидетельства СРО по энергетическому обследованию;
12) Копия Сертификата соответствия ГОСТ ISO 9001-2011;
13) Копии дипломов квалифицированного персонала;
14) Копии трудовых договоров, подтверждающие наличие в штате квалифицированного персонала;
15) Копии договоров, подтверждающих наличие опыта выполнения аналогичных работ с актами выполненных работ;
16) Оригинал или надлежащим образом заверенная копия авторизации производителя или
официального дилера;
17) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой.
18) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств или копия такого поручения)
Любой участник закупки вправе подать только одно предложение, внесение изменений в которое не
допускается.
Все листы заявки на участие в процедуре должны быть прошиты в один том, пронумерованы сплошной нумерацией, документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений,
должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение
страниц. На последней странице с внешней стороны скрепляются подписью руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. Заявка на участие в процедуре должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника (для юридических лиц) и подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником. Все экземпляры
документов должны иметь четкую печать текстов. Исправления в тексте заявки не допускаются.
5)
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 5 из 24
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке.
Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.
Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в процедуре и тома заявки на участие в процедуре, поданы от
имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в процедуре и тома заявки на участие в процедуре документов и сведений.
Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику.
Участник подает Заявку в печатной форме. Участник процедуры закупки должен поместить заявку в
конверт. Затем конверт запечатывается. На конверте указывается: «Заявка на участие в запросе
предложений на право заключения договора, на выполнение работ по разработке проектносметной документации для реконструкции и технического перевооружения канализационной
насосной станции (КНС-20А) МУП «Водоканал» г. Иркутска в объеме полном, необходимом и достаточном для обеспечения СМР НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «21» марта 2014 года».
На конверте также указываются сведения об участнике процедуры запроса предложений:
полное (сокращенное) наименование и его почтовый адрес.
Прием Заявок заканчивается не ранее времени, указанного в настоящей Документации о проведении
запроса предложений (далее - Документация).
16.
Форма, порядок, дата начала
и дата окончания срока
предоставления участниками закупки разъяснений
положений Документации о
закупке.
Любое лицо, изъявившее желание участвовать в закупке, вправе направить в письменной форме
запрос о разъяснении положений документации о закупке. При этом такое лицо вправе направить не
более чем два запроса о разъяснении положений документации закупки в отношении одной процедуры закупки.
В течение одного рабочего дня со дня его поступления Заказчик обязан разместить разъяснение положений документации на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за один день до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. В нем приводится содержание запроса на разъяснение положений документации о закупках без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не
должно изменять ее сути.
17.
Требования об обеспечении
заявки
Обеспечением заявки являются денежные средства в размере 30 % от начальной (максимальной)
цены договора, перечисленные на указанные ниже реквизиты Заказчика до окончания срока подачи
заявок, что составляет 583 644,47 (пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 47
копеек. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или
копия такого поручения) должны быть представлены в составе приложений к заявке. Непредставление документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке на счет Заказчика, а равно фактическое не поступление таких средств на счет Заказчика на дату вскрытия конвертов с заявками, является основанием для отказа в допуске такой
заявки к участию в закупке.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
МУП «Водоканал» г. Иркутска, 664081 г. Иркутск, ул. Станиславского, 2
ИНН 3807000276 / КПП 381150001,
Р/сч 4070 2810 1180 2000 2205,
К/сч 3010 1810 9000 0000 0607
Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
БИК 042520607, ОКПО 03268542, ОКОНХ 90213, ЕГРЮЛ 1033801541905
18.
Требования к выполнению
работ
17.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на
участие в процедуре.
1. Проектная организация обязана своими силами и средствами, за свой счёт, с использованием собственных материалов, без привлечения субпроектировщиков (соисполнителей) качественно выполнить весь объем работ, предусмотренный техническим заданием.
2.Исполнитель должен безвозмездно устранять замечания, выявленные при приемке выполненных
работ.
Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производится комиссией
по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2, каб. 402 – «21» марта 2014 года в 14:00 по
местному времени.
18.
Дата и место рассмотрения
и оценки предложений и
подведения итогов процедуры.
Рассмотрение и оценка предложений производится комиссией по адресу: 664081, г. Иркутск, ул.
Станиславского,2, каб. 402 – «21» марта 2014 года в 14:30 по местному времени.
Подведение итогов запроса предложений производится комиссией по адресу: 664081, г. Иркутск, ул.
Станиславского,2, каб. 402 – «25» марта 2014 года в 15:00 по местному времени.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
19.
Критерии оценки заявок на
участие в запросе предложений и порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в процедуре.
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 6 из 24
Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий в
соответствии с критериями:
1. Цена договора.
2. Срок выполнения работ.
4. Опыт оказания аналогичных услуг и наличие квалифицированного персонала.
№
п/п
1.
Наименование критерия и
его содержание
Значимость
критерия
Цена договора.
Порядок оценки по критерию
𝑅𝑎𝑖 =
При оценке и сопоставлении
заявок на участие в запросе
предложений в соответствии
с данным критерием, комиссией будут оцениваться
предложения участников о
цене договора. Заказчику
предпочтительнее
более
низкая цена договора.
10%
Количество присваиваемых баллов
𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖
∙ 100
𝐴𝑚𝑎𝑥
где,
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная)
цена
контракта, установленная в конкурсной документации;
Ai - предложение
i-го
участника
конкурса по цене договора.
–
Для расчета итогового
рейтинга (БRa ) по заявке
рейтинг,
присуждаемый
этой заявке по критерию
«цена договора» (Rai),
умножается на соответствующую
указанному
критерию значимость.
2.
Срок выполнения работ.
При оценке и сопоставлении
заявок на участие в запросе
предложений в соответствии
с данным критерием, комиссией будут оцениваться
предложения участников по
срокам выполнения работ.
Заказчику предпочтительнее
более короткие сроки выполнения работ.
Для расчета итогового
рейтинга (БRf) по заявке
рейтинг,
присуждаемый
этой заявке по критерию
«срок выполнения работ»
(Rfi), умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
6 месяцев – 0 баллов;
от 5 до 3 месяцев – 10
баллов;
2 месяца – 15 баллов
В зависимости от представленных
участником
запроса предложений в
составе заявке документов
и сведений.
Для расчета итогового
рейтинга (БRk) по заявке
рейтинг,
присуждаемый
этой заявке по критерию
"опыт оказания аналогичных услуг и наличие квалифицированного персонала"
(Rki), умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
1)
Участник
должен
иметь подтвержденный
профессиональный опыт
выполнения аналогичных
работ
(максимальное
количество баллов - 20).
Менее 1 года – 0 баллов;
1 год – 10 баллов;
2 года и более – 20 баллов;
20%
Минимальный срок выполнения работ – в течение
2 (двух) месяцев с момента
заключения договора.
Максимальный срок выполнения работ – в течение
6 (шести) месяцев с момента
заключения договора.
3.
Опыт оказания аналогичных услуг и наличие квалифицированного
персонала.
Оценка производится на
основании сведений и документов,
представленных
участником в своей заявке.
Учитывается наличие квалифицированного персонала и
опыт оказания аналогичных
услуг.
70%
2)Участник должен иметь
размер
среднегодовой
выручки предприятия по
проектым работам не
менее 100 миллионов
рублей за последние три
года (максимальное количество баллов - 10).
Меньше ста миллионов
рублей - 0 баллов;
100 и более миллионов
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 7 из 24
рублей – 10 баллов;
3)Участник должен иметь
Уставный капитал не
менее 1 миллиона рублей
(максимальное
количество баллов -25)
1-5 млн - 10 баллов;
5-9 млн – 20 баллов;
10 млн и более– 25 баллов;
4) Наличие письменной
авторизации производителя насосного оборудования или официального
дилера на территории РФ
(максимальное
количество баллов -20)
Отсутствие - 0 баллов;
Наличие – 20 баллов;
После присвоения каждой заявке участника запроса предложений балльных оценок по каждому критерию комиссией рассчитывается итоговый балл по заявке i-участника по следующей формуле:
∑Б = БRa+БRf+ БRk
где
БRa – рейтинг заявки по критерию «цена договора»;
БRf– рейтинг заявки по критерию «срок выполнения работ»;
БRk – рейтинг заявки по критерию «опыт оказания аналогичных услуг и наличие квалифицированного
персонала».
По числу присужденных итоговых баллов комиссией производится присуждение заявкам на участие в
запросе предложений порядковых номеров по степени выгодности для МУП «Водоканал» г. Иркутска. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл.
Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения
договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.
В случае если несколько заявок имеют одинаковое значение максимального итогового балла, то наименьший
порядковый номер присваивается заявке, которая была раньше подана в соответствии с «Журналом регистрации заявок».
20.
Срок заключения договора:
Прочие положения
Заключение договора по итогам процедуры осуществляется не позднее двадцати дней со дня проведения процедуры закупки.
Договор формируется путем включения условий, предложенных в заявке участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о
закупке товаров, работ, услуг и направляется участнику закупки.
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не
накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений и документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, за исключением продления срока подачи заявок и переноса даты и времени
проведения процедуры вскрытия конвертов, даты рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов запросов предложений.
Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов
закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.
Заказчик имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения
его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими
лицами, которым такие действия могут принести убытки.
Заказчик имеет право не заключать договор по результатам запроса предложений, не неся никакой
ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 8 из 24
Раздел 2.Образцы форм и документов
2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений
Опись документов
представляемых для участия в запросе предложений
Настоящим___________наименование организации – Участника процедуры закупки_________________________________
подтверждает, что для участия в данном о запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
Наименование
Кол-во страниц
Номера страниц
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 9 из 24
2.2. Форма заявки на участие в запросе предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Изучив Документацию на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции и технического перевооружения канализационной насосной станции (КНС-20А) МУП «Водоканал» г. Иркутска в объеме полном, необходимом и достаточном для обеспечения СМР_______наименование организации – Участника процедуры закупки_______________________в лице___________наименование должности руководителя и его Ф. И. О__сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги, предусмотренные запросом предложений, в соответствии с требованиями, указанными в уведомлении,
а также на условиях, которые мы представили в настоящем предложении,
с ценой договора _____________(суммарная цена цифрами и прописью)_____________________________ рублей, с учетом НДС, сроком оказания услуг (выполнения работ) __________ месяцев.
3. К заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, согласно описи: на _____ л.
4. Мы также ознакомлены с проектом договора, видами выполняемых работ, влияющими на стоимость договора.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или затраты на поставку товаров, выполнение
работ, оказания услуг, составляющих полный комплект товаров, комплекс работ, услуг которые должны быть поставлены, выполнены,
оказаны в соответствии с предметом запроса предложений, данные товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с проектом и договором подряда.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации запроса предложений, проектом и согласно нашим предложениям.
7. Настоящим подтверждаем, что против ___________________(наименование организации – Участника процедуры закупки) не
проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании ____________________ ( наименование
организации – Участника процедуры закупки) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность
_______________( наименование организации – Участника процедуры закупки) не приостановлена, на имущество не наложен
арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями Положения
о закупках товаров, работ, услуг МУП «Водоканал» г. Иркутска.
8. Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к неё надлежащим
образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных МУП «Водоканал» г.Иркутска с целью участия
___________________наименование организации – Участника процедуры закупки) в запросе предложений на право заключения
договора на _________________(указать наименование закупки). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей
Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.
9. Настоящим подтверждаем, что сведения о _________________ (наименование организации – Участника процедуры закупки)
не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 -ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Сообщаем, что для совершения сделки по результатам запроса предложений _________________ ( наименование организации
– Участника процедуры закупки) не требуется решения о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными
документами _________________________ (наименование организации – Участника процедуры закупки).
11. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных
органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
12. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора,
изложенными в настоящей заявке в течение 10 дней со дня подписания итогового протокола.
13. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями, изложенными в настоящей
Заявке.
14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами
уполномочен:
____________(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника процедуры закупки)____________________________
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.
14. Наши юридический и фактический адреса:
____________________________,
телефон
____________,
факс
___________,
банковские
реквизиты:
____________________________________________________.
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
м.п.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 10 из 24
Инструкция по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в запросе предложений.
2. Заявку следует оформить на официальном бланке Претендента на участие в запросе предложений.
3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой
формы) и местонахождение.
4. Не допускается удаление текста из формы 1, кроме текста, написанного курсивом.
5. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Претендентом.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 11 из 24
2.3. Справка об опыте оказания аналогичных услуг и наличии квалифицированного персонала
Опыт проведения работ участником запроса предложений
Заказчик (наименование,
адрес, контактное лицо с
указанием должности,
контактные телефоны)
№
п/п
Объект
Сроки
Стоимость
Сведения о претензиях (судебных
исках), предъявленных заказчиком в
связи с качеством услуг и/или срывов сроков оказания услуг
1.
2.
…
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Перечень должен быть подтвержден:
1.Копиями договоров, заключенных с заказчиками, на выполнение работ аналогичных предмету запроса предложений , с приложениями актов выполненных работ, подписанных Заказчиками
Инструкция по заполнению
Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса предложений!
В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень договоров на поставку товара, выполнение работ, оказания услуг
за последние 3 (три) года с приложением копий актов выполненных работ, подписанных Заказчиком.
Участник процедуры закупки может указать сведения и по незавершенным договорам (отметив данный факт).
Наличие у участника процедуры закупки персонала, необходимого для проведения работ
№№ п/п
Ф.И.О.
Должность
1.
2.
…
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Специальность и квалификация в соответствии с базовым
(дополнительным) образованием
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 12 из 24
2.4. Форма анкеты участника запроса предложений
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма
__________________________________________________________________
данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
2. Юридический адрес Участника запроса предложений
Страна
Адрес
3. Почтовый адрес Участника запроса предложений
Страна
Адрес
Телефон
Факс
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 13 из 24
2.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника
запроса предложений
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ________________
___________________________________________(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)______________________________
Организация – Участник запроса предложений ___________________________________________________________
доверяет ______________________________(Ф.И.О., должность)_______________________________________________________________
паспорт серии ____________№ ______________ выдан ___ «___» _________________________________________
представлять интересы___________________(наименование организации)______________________________________________________
на запросе предложений ______________________________(название)_______________________________________________________,
В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по закупке необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ________________________________
________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по
« _____ » _______________20__ г.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 14 из 24
Раздел 3. Проект договора
Договор № __________
г. Иркутск
«____» __________________20___ г.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании __________, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны» на основании протокола______________________________________________ №_____
от «___» __________2014 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику проектно-сметную документацию на выполнение работ по реконструкции и
техническому перевооружению канализационной насосной станции (КНС-20А) МУП «Водоканал» г. Иркутска в объеме полном, необходимом и достаточном для обеспечения СМР в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Исполнитель разрабатывает документацию в соответствии с государственными нормативами по строительству, действующими на
территории Российской Федерации.
1.3. Исполнитель обеспечивает согласование и утверждение сметной документации в отделе ценообразования в строительстве департамента закупок ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и финансам администрации
г. Иркутска.
1.4. Исполнитель обеспечивает согласование проектной документации со всеми заинтересованными инженерными службами города и
департаментом обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.
1. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору____________________________, в том числе НДС-18%
2.2. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком путём перечисления на расчетный счёт Исполнителя денежных
средств после подписания сторонами акта приёма-сдачи работ и предоставления Исполнителем счёта на оплату до 31 декабря 2014 года.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
3.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя, и до получения от него указаний о дальнейших действиях
приостановить выполнение работ;
3.1.3. Передать Заказчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором;
3.1.4. Своими силами и за свой счёт устранить допущенные в выполненных работах недостатки в сроки, установленные Сторонами в актах
приёмки соответствующих работ. Исполнитель обязан в течение трех дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения, который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два
раза. В случае, если Исполнитель не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть
устранены Исполнителем в срок, предложенный Заказчиком;
3.1.5. Выполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего
договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
3.1.6. Согласовать готовую документацию в установленном порядке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Передать Исполнителю Техническое задание и необходимую для выполнения работ документацию и иные исходные данные, вместе
с подписанным договором;
3.2.2. Заявить Исполнителю о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором МУП «Водоканал» г. Иркутска или лицом его замещающим. Указанный акт направляется
Исполнителю для согласования сроков устранения недостатков;
3.2.3. Своевременно принять результат выполненных Исполнителем работ в соответствии с условиями настоящего договора;
3.2.4. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора.
3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,
предусмотренных разделом 4 настоящего договора;
4.Сроки выполнения работ
4.1. Проектные работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются в сроки:
начало выполнения работ – с момента подписания договора;
окончание работ – _____________________________________
5.Приемка результата выполненных работ
5.1. Приёмка выполненных работ и передача документации подтверждается подписанием Заказчиком акта о приёмке выполненных работ,
который оформляется в следующем порядке:
5.1.1. Не позднее последнего дня срока, установленного разделом 4 настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику с сопроводительным документом (по накладной или сопроводительным письмом) акт сдачи-приёмки документации с приложением 4 (четырех) комплектов согласованной в установленном п.п. 1.3., 1.4. настоящего договора документации и 1 комплекта в электронном виде, счета на
оплату. Счёт-фактура должна быть выставлена Заказчику в течение 5 дней с момента подписания соответствующего акта сдачи-приёмки
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 15 из 24
проектной продукции. От имени Заказчика акт сдачи-приёмки документации подписывает директор МУП «Водоканал» г. Иркутска или
лицо его замещающее. Отправка документации может осуществляться почтой или с курьером.
5.2. Приёмка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 10 календарных дней с момента получения документации.
5.3. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приёмки документации, направить один экземпляр Исполнителю и оплатить
работу в порядке, оговоренном в п.2.4. настоящего договора. Приёмка и оценка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями Задания и действующими строительными нормами и правилами
5.4. В случае отказа от приёмки документации Заказчик в срок, указанный в п. 5.2. , направляет Исполнителю мотивированный отказ от
приёмки работ, на основании которого Стороны в течение 3 дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и
сроков их выполнения.
5.5. Исполнитель устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приёмке работ, своими силами и за свой счёт. После устранения
недостатков приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.
5.6. Если в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком документации оформленный акт сдачи – приёмки документации или мотивированный отказ Заказчика не поступят, то документация считается принятой и согласованной, и подлежит оплате в соответствии с условиями настоящего договора.
5.7. Основаниями для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и
указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.
5.8. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его
использования и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.
5.9. При необходимости внесения изменений или дополнений в документацию по просьбе или требованию Заказчика, возникшим в связи с
конкретными условиями исполнения, не оговоренными Заданием, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительный объём работ по
отдельному договору или дополнительному соглашению.
5.10. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок.
Вопрос о нецелесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком
уведомления о приостановлении работ.
5.11. Если в процессе работ Заказчик письменно сообщил Исполнителю о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний
обязан приостановить работы.
5.12. В случае досрочного прекращения работ по договору в соответствии с п.5.3., 5.4. настоящего договора Заказчик обязан принять от
Исполнителя разработанную им документацию по степени её готовности на момент прекращения работ и оплатить её стоимость согласно
условиям настоящего договора.
5.13. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
5.14. Право собственности на предмет настоящего договора (результат выполненных работ) переходит Заказчику в день подписания акта
сдачи-приёмки документации.
6. Гарантии качества работ
6.1. Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, а также
нормам и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем документации.
6.3. Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее составление документации и качество выполненных работ в течение ________
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2. В случае обнаружения недостатков в работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию
соответственно произвести необходимые дополнительные работы.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 2.4. настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.4. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена
Стороной в течение 20 дней с момента предъявления.
7.5. За нарушение сроков выполнения работ, а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Исполнителем
извещения о расторжении договора работы без возмещения Исполнителю убытков и произведённых им затрат. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства Сторон настоящего
договора прекращаются, но Исполнитель не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении договора.
7.6. Возмещение убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в случае, если стороны продолжают договорные отношения.
7.7. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 1% от
общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
Нарушением сроков выполнения работ является неисполнение Исполнителем обязанности по направлению в адрес Заказчика обусловленного Техническим заданием результата работ к сроку сдачи работ.
7.9. При превышении конечного срока выполнения работ более, чем на 10 (десять) дней Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель в
этом случае обязан уплатить штаф в размере 20% от общей стоимости по настоящему договору.
7.10. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором,
а также нарушения сроков устранения недостатков в работе, Исполнитель возмещает Заказчику причинённые ему убытки в полном объёме, в том числе затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки заказчика подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной п.7.8.и 7.9.
7.11. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 16 из 24
7.12. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре в случае, если договор не расторгнут в одностороннем порядке.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору,
если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающим невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие,
пожар, наводнение, военные действия любого характера.
8.2. В случае возникновения указанных в п.8.1. настоящего договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в десятидневный срок с момента
их наступления с приложением справки Торгово-Промышленной палаты, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или
несвоевременное извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
8.3. Срок исполнения обязательств для Стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на
срок действия таких обстоятельств.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющий на момент отказа одной из Сторон от
исполнения договора, передаются Исполнителем Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Исполнителем работы.
9. Расторжение договора, односторонний отказ от исполнения договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из Сторон, или в
связи с существенным изменением обстоятельств;
9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Исполнителю
часть предусмотренной договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Исполнителя передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведённых затрат.
9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности
разрешения спора путём переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
11. Заключительные положения
11.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
11.2. Права, принадлежащие Сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия
другой Стороны.
11.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какойлибо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
11.4. Требования п.11.3. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений реквизитов Сторон, действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.7. В случае изменения реквизитов, Стороны сообщают изменённые реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой часть настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.
11.8. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая Сторона
обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую Сторону.
11.9. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.10. Приложениями к договору является:
Приложение № 1 – Техническое задание
Приложение № 2 – Протокол соглашения о Цене Договора
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 17 из 24
Приложение № 1 к договору № _________
от «__» ___________ 20____
Техническое задание*
на разработку проектно-сметной документации______________________
* оформляется в соответствии с разделом 4 документации к запросу предложений
Приложение №2 к договору № _________
от «__» ___________ 20____
Протокол соглашения о Цене Договора
Мы,
нижеподписавшиеся,
от
лица
Заказчика
–
_____________________________________
и
от
лица
__________________________удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о Цене Договора на разработку проектно-сметной
документации на _____________________________, как ниже указано в сумме ________________ (________ ) включая НДС (18 %) –
_____________ (_________________).
Указанная Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Смета и сроки выполнения работ
Сроки выполнения работ
№
Наименование этапов работ
этапа
Стоимость работ (рублей),
без НДС
дата начала
дата окончания
1
2
3
…
Стоимость работ
кроме того НДС (18 %)
Общая стоимость работ
Настоящий Протокол составлен на основании протокола заседания комиссии по закупке от ________ № ______, а также в соответствии с расчетом цены Договора, предложенным __________________.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Сторонами.
Заказчик:
Директор
______________С.Л. Винарский
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 18 из 24
Раздел 4. Техническое задание
Техническое задание
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции и технического перевооружения канализационной насосной станции (КНС-20А) МУП «Водоканал» г. Иркутска в объеме полном, необходимом и достаточном для обеспечения СМР
1. Заказчик:
2. Основание:
3. Цель работы:
4. Объект:
5.Особые условия
6. Виды работ:
7. Объем работ:
8. Границы проектирования:
9. Стадия проектирования:
10. Основные технические показатели:
10.1. Вид перекачиваемой среды:
11. Основные требования:
11.1 Проектная документация:
11.2. Разделы проектной документации по объекту
11.3. Архитектурностроительные, конструктивные и
объемно-планировочные решения:
МУП «Водоканал» г.Иркутск
Разработка рабочей документации для реконструкции и технического перевооружения канализационной насосной станции №20а
Канализационная насосная станция №20а
Сейсмичность 9 баллов
Реконструкция и техническое перевооружение
Разработка проектной документации (стадия- Р), получение необходимых согласований.
В границах существующего отвода земельного участка КНС-20а
Одностадийное проектирование- стадия "Р"- Рабочая документация
Производительность насосной станции определить проектом с учётом перспективы развития,
существующая производительность 5400 м3/час с напором 26,5 м.в.с.
 хозяйственно-бытовые сточные воды
 Принимаемые в проектной документации решения должны соответствовать действующим
нормам и правилам;
 Объём проектной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам и
быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода
в эксплуатацию;
 Выполнить сметную документацию в текущем уровне цен;
 Выполнить в 5-ти экземплярах:
4 экземпляра на бумажных носителях,
1 экземпляр - электронная версия.
 Электронная версия документации предоставляется в формате .PDF
 Генеральный план и транспорт
 Архитектурно-строительная часть
 Технологическая часть, Внутренний водопровод и канализация
 Внутреннее электроснабжение
 Электросиловое оборудование и автоматизация электроприводов
 Внутриплощадочная связь и сигнализация
 Отопление и вентиляция
 Подъемно-транспортное оборудование
 Защита от коррозии
 Автоматизация технологических процессов
 Диспетчеризация и телемеханизация
 Сметная документация
 Использовать существующее здание насосной станции;
 Выполнить обмерочные работы насосной станции с целью уточнения габаритных размеров,
отметок трубопроводов и др.;
 Разработать объёмно-планировочные решения основных помещений насосной станции на основании предварительных габаритных размеров ГРЩ и других данных о габаритах оборудования без существенного изменения существующих несущих конструкций насосной станции;
 Предусмотреть конструктивные решения перепланировки основных помещений насосной
станции при необходимости;
 Предусмотреть ремонт гидроизоляции ограждающих конструкций находящихся ниже уровня
земли при необходимости, перегородки между приёмным резервуаром и машинным залом;
 Предусмотреть ремонт всех основных помещений насосной станции (отделочные работы) –
варианты отделки и типы применяемых отделочных материалов дополнительно согласовать с
Заказчиком;
 Предусмотреть замену конструкций световых проёмов и проёмов входных групп с утеплением;
 Предусмотреть ремонт кровли насосной станции с утеплением, при необходимости предусмотреть замену конструкций покрытия (крыши) насосной станции;
 Предусмотреть ремонт, замену, устройство отмостки насосной станции, при необходимости
предусмотреть гидроизоляцию, навесы перед световыми проёмами входных групп;
 Предусмотреть ремонт фасадов насосной станции с утеплением ограждающих строительных
конструкций насосной станции;
 При необходимости предусмотреть необходимые площадки для установки электросилового
оборудования;
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
11.4. Технологическая часть
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 19 из 24
 При необходимости предусмотреть необходимые площадки для обслуживания трубопроводов
и оборудования;
 При необходимости предусмотреть необходимые трапы в местах перехода через трубопроводы;
 Предусмотреть устройство фундаментов под вновь устанавливаемое оборудование;
 При необходимости предусмотреть устройство новых опор под вновь монтируемые технологические трубопроводы;
 Категория надёжности работы насосной станции - 1;
 Производительность станции определить проектом;
 Выполнить расчёты и подбор насосного оборудования с указанием эффективности.
 При выборе типа агрегатов их количества (рабочих/резервных) обеспечить минимальное количество включения насосных агрегатов и продолжительную работу с учётом максимального
КПД насосного агрегата, при всех режимах работы и притока, за счёт использования приёмного резервуара, как регулирующей ёмкости, автоматизированного регулирования числа оборотов, изменения числа насосов, обрезки или замены рабочих колёс в соответствии с изменением условий их работы в течение расчётного срока;
 Скорости движения сточной жидкости во всасывающих и напорных трубопроводах должны
исключать осаждение взвесей;
 Отметку оси насосов определить, из условия установки корпуса насосов под заливом при учёте минимального уровня сточной воды в приёмном резервуаре с учётом допустимого кавитационного запаса;
 На подводящем коллекторе насосной станции предусмотреть шиберную ножевую задвижку с
электроприводом и приводом, управляемым с поверхности земли;
 Трубопроводная обвязка и размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должны обеспечивать возможность:
1. Забора сточной жидкости через самостоятельный всасывающий трубопровод каждым
насосом;
2. Замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований по обеспеченности
перекачивания сточной жидкости;
3. Подачи сточной жидкости в каждую из напорных линий, от каждого из насосов при отключении одной.
 Напорная линия каждого насоса должна быть оборудована запорной арматурой и обратным
клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой;
 В случае возможного возникновения гидравлического удара при остановке насоса, обратные




клапаны должны иметь устройства, предотвращающие их быстрое закрытие («захлопывание»), а так же гасители гидравлического удара;
На всасывающих линиях каждого насоса запорную арматуру следует устанавливать у насосов,
расположенных под заливом;
Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании техникоэкономического расчёта исходя из скоростей движения воды, но не менее/более допустимых
согласно нормативно-технической документации;
Всасывающие трубопроводы и напорные коллекторы с запорной арматурой расположить в
здании насосной станции. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования
в них воздушных полей.
Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005;
 На напорных трубопроводах насосных агрегатов предусмотреть клапаны, предупреждающие
гидроудар, предохранительные клапаны и комбинированные вантузы. Необходимость установки и технические параметры арматуры определить проектом.
 На напорных трубопроводах насосной станции предусмотреть установку расходомеров.
 предусмотреть замену основных технологических трубопроводов и запорно-регулирующей
арматуры в насосной станции;
 предусмотреть установку запорной арматуры оборудованной электроприводом c концевыми
выключателями сигнализирующими положение открыто/закрыто на сборном напорном коллекторе насосной станции;
 предусмотреть установку запорной арматуры оборудованной ручным приводом на напорных и
всасывающих трубопроводах насосных агрегатов;
 предусмотреть замену запорной арматуры на приточном коллекторе насосной станцией с
установкой электропривода и удлинительного штока со штурвалом на отметку выше нуля.
 не применять для замены обратных клапанов – клапана шарового типа;
 предусмотреть установку вантузов в наивысших точках сборного напорного коллектора ма-
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 20 из 24
шинного зала;
 предусмотреть установку жидкостно заполненных манометров на всасывающих и напорных
трубопроводах насосных агрегатов и отходящих линиях сборного напорного коллектора через
и гидравлические разделители (предел измерений принять с учётом рабочей характеристики
насосного агрегата);
 предусмотреть установку дренажного насосного агрегата в помещении машинного зала в существующем дренажном приямке, в комплекте с поплавковым выключателем и откачкой дренажа машинного зала в приёмное отделение насосной станции;
 предусмотреть сливные врезки сборного напорного коллектора машинного зала в дренажный
приямок машинного зала с установкой запорной арматуры в месте врезки;
 предусмотреть сливные врезки напорных отходящих линий со станции в машинном зале в
приёмное отделение насосной станции
 предусмотреть установку измельчителя поступающих со сточной жидкостью твердых включений в приёмное отделение насосной станции с установкой в приёмном лотке грабельного
отделения, сброс измельченных твердых включений предусмотреть в приёмное отделение
насосной станции для последующей перекачки насосными агрегатами
 Предусмотреть грузоподъёмное оборудование в насосной станции.
 При проектировании насосной станции выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов
следует производить на основании расчётов совместной работы насосов, коллекторов, сетей,
приемной ёмкости, неравномерности притока сточных вод;
 Проектные решения разработать на основе оборудования следующих фирм производителей:
1.
2.
3.
11.5. Вспомогательное технологическое оборудование:
11.6. Электротехническая часть
Насосное оборудование- «Grundfos» или аналог
Запорно-регулирующая арматура- «Hawle, Bermad» или аналог
Электроприводы- «Auma» или аналог
 предусмотреть замену существующего и установку нового грузоподъемных механизмов для
монтажа и демонтажа основного технологического оборудования насосной станции.

Электрооборудование распределительных устройств разместить в существующем здании
КНС. Выбор питающего напряжения внутреннего электроснабжения насосных агрегатов
должен быть определен на пред проектной стадии путем выполнения техникоэкономического сравнения вариантов с учетом всего комплекса показателей (оборудование
напряжением 6 , 0,66 , 0,4 кВ- РУ, трансформаторы, кабельные линии, строительная часть
подстанций, потери в сетях и пр.).
а. Схема РУ 6 кВ одна рабочая, секционированная система сборных шин в предварительном
составе:
- 2 (двух) шкафов ввода 6 кВ;
- 1 (одного) шкафа секционного выключателя с АВР;
- 1 (одного) шкафа секционного разъединителя;
- 2 (двух) шкафов питания силовых трансформаторов;
- 2 (двух) шкафов трансформаторов напряжения;
- 2 (двух) шкафов заземляющих устройств секций шинных;
b. Габариты РУ 6 кВ определить проектом;
c. Обеспечить степень защиты всех токоведущих частей РУ 6кВ IP 67;
d. Все токоведущие части РУ 10кВ должны иметь твёрдую экранированную изоляцию;
e Защитные аппараты должны иметь вакуумную изоляцию, разъединители и заземлители воздушную изоляцию.Шкафы питания оснастить микропроцессорными устройствами защиты с
функцией ЗЗН и модулем связи для передачи информации по протоколу Modbus (модель МПУ
определить проектом);






Выполнить расчёт уставок релейных защит. Рассчитанные уставки РЗА в РУ 6кВ согласовать с ОАО «ИЭСК» ЮЭС;
Обеспечить возможность дистанционного управления всеми коммутационными аппаратами
РУ 10 кВ и передачу информации о положении контактов по протоколу Modbus.
В качестве источника постоянного оперативного напряжения 220В установить шкаф типа
ШУОТ с ёмкостью не менее 50 А\час. Род тока оперативных цепей РУ 6 кВ - выпрямленный напряжением 220 В;
На вводах РУ 0,4 кВ обеспечить коммерческий учёт электрической энергии с трансформаторами тока и приборами учёта «Меркурий 230-АРТ-03-PQRSIDN с возможностью вывода
информации на средний уровень scada-системы по протоколу Modbus.
Для опроса scada-системой все МПУ (по стороне 6кВ) объединить с ЛВС с выводом на обще станционный контроллер (ПЛК - 2).
РУ 0,4кВ выполнить и скомпоновать в виде двухсекционного щита 0,4кВ со степенью защиты IР 54. Вводные и секционный автоматические выключатели с мотор-редукторами
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 21 из 24
должны обеспечивать:
- защиту от перегрузки с возможностью регулирования номинального тока;
- селективную защиту от коротких замыканий с возможностью регулирования тока и времени
задержки отключения;
– мгновенную защиту от коротких замыканий;
- защиту от замыканий на землю с регулировкой по току и времени задержки включения;– с
возможностью вывода на устройство сбора информации (средний уровень общестанционного
контроллера) по протоколу Modbus информации о положении главных контактах аппарата, информации о срабатывании аппарата от перегрузки, тока (пофазно), напряжения (пофазно);



Схему автоматического включения резерва (АВР) секций на программируемом реле с восстановлением нормального режима. Питание программируемом реле выполнить от обще
подстанционного ИБП;
На лицевые панели ключ АВР, кнопки управления вводными и секционным автоматическими выключателями, амперметры вводов, вольтметры секций;
На лицевые панели световую сигнализацию положения и состояния вводных и секционного
автоматических выключателей и работы АВР. – На отх. линию «СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ»
номинальный ток 50А – 1 шт.
– На отх. линию «ТЕЛЬФЕР» номинальный ток -25А – 1 шт.
– На отх. линию «ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ» номинальный ток 40А- 1 шт.
– На отх. линию «ШКАФ ТС» номинальный ток 10А – 1 шт.
– На отх. линию «РЩ» номинальный ток 40А – 4 шт.
– На отх. линию «АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» номинальный ток 16А – 2 шт.
– На отх. линию «ОТОПЛЕНИЕ» номинальный ток 25А- 4шт.


В РУ 0,4кВ модульные автоматические выключатели оснащённые дистанционным управлением и средствами взаимодействия с обще станционным контроллером (ПЛК -2).
На каждую секцию РЩ – 0,4кВ:
- установить ограничители перенапряжений;
11.7. Система автоматизации и
диспетчеризации

В качестве обще станционного источника бесперебойного питания принять ИБП фирмы
"Scheider-Electric" Galaxy300 или аналогичные для обеспечения работы потребителей, не
допускающих перерыва в электроснабжении (ПЛК-1 , ПЛК-2). Мощность определить проектом. Источник бесперебойного питания должен обеспечить работу 3-х фазного привода
запорной арматуры на приточном коллекторе при полном исчезновении напряжения на
станции.

Установить шкафы IP 54 управления двигателями с преобразователями частоты для возможности автоматического и ручного управления ЭД. Шкафы оборудовать амперметрами,
ключами дистанционного управления и кнопками аварийного останова;
Для подключения и управления насосными агрегатами предусмотреть шкаф управления
насосными агрегатами (ШУН) заводского изготовления концерна GRUNDFOS в комплекте
с контроллером ПЛК – 1 и программой управления технологическим режимом работы
насосного оборудования с предварительным согласованием Заказной спецификации на
шкаф управления насосами;
Щит оборудовать, ключами управления и кнопками пуска-останова электродвигателей
насосных агрегатов. Для мониторинга работы системы установить цветную графическую
панель оператора.
Установить шкаф ПЛК-2 для сбора информации и передачи данных (согласно п.12.11.7) на
ЦДП, управлением работой вентиляцией, задвижками и дренажных насосов. Шкаф ПЛК-2
должен быть реализован на базе программируемого контроллера М340. В качестве процессорного модуля должны использоваться усовершенствованные процессоры серии
BMXP3420. Для опроса оборудования сторонних производителей по протоколу Modbus
RTU предусматривать коммуникационный модуль BMXNOM0200.Для обеспечения связи с
центральным диспетчерским пунктом предусматривать коммуникационный модуль
BMXNOR0200.Должен быть предусмотрен запас на шасси контроллера для возможной модернизации системы автоматизации.
Для местного управления и мониторинга работы системы установить цветную графическую панель оператора Magelis размерами не менее 5".
В приёмном отделении два аналоговых датчика (рабочий и резервный) уровней и два дискретных поплавковых датчика нижнего и максимального уровней для управлением агрегатами;
Установить запорную арматуру с электроприводом на приточном коллекторе;
Установить шкаф управления запорной арматурой. Применить контакторы с интеграцией в







МУП «Водоканал» г. Иркутска»
Документация по проведению запроса предложений

Стр. 22 из 24
локальную АСУ с передачей данных на средний уровень обще станционного контроллера
(ПЛК – 2);
Предусмотреть передачу данных:






















Состояние устройств электроснабжения (вкл/выкл. – сбор с сухих контактов устройств)
Данные с микропроцессорных устройств защиты системы электроснабжения
Состояние источника бесперебойного питания (сбор данных по протоколу Modbus)
Состояние насосных агрегатов и их пусковой аппаратуры. Сбор данных осуществлять
по цифровой шине.
Состояние дробилок (вкл\выкл\авария)
Состояние задвижек (открыта\закрыта\авария\степень открытия)
Значение уровня стоков в приёмной камере (аналоговое значение)
Значение вакуума на всасывающем трубопроводе каждого насосного агрегата
Значение давления на напорных патрубках насосов и напорных коллекторах
Значение рабочих токов системы
Значение напряжения питающей сети
Значение частоты питающей сети
Значение пусковых токов
Сигнал от датчиков затопления станции
Значение температуры в помещениях.
Состояние пожарно-охранных систем (сигнал о проникновении и о пожаре)
Уведомление об авариях и отказах
Данные объёмов перекачанной среды путём сбора информации с расходомеров;
Данные потребления электроэнергии по всем вводам путём сбора информации со счётчиков электроэнергии;
Сигнал о превышении температуры обмоток электродвигателей;
Сигнал о превышении температуры подшипников насосов;
Сигнал о потере герметичности электродвигателей в насосах;
Обеспечить 2 канала связи (GSM и радиоканал) передачи данных АСУТП на верхний уровень в
центральный диспетчерский пункт.



Провайдеров связи определить проектом.
Обеспечить максимально возможное использование оборудование одного производителя,
для облегчения последующего сервисного обслуживания.
Установить в машинном и приёмном отделении датчики состава воздуха с действием на
сигнализацию и вентиляцию с передачей данных на средний уровень обще станционного
контроллера (ПЛК – 2);
11.8 Мероприятия по обесче-нию
соблюдения требований энергетической эффективности

11.9 Сметная документация.
 Сметная документация должна быть выполнена в полном объёме в соответствии с МДС 81–
35.2004, утвержденным Техническим заданием, на основании разработанных Ведомостей
объемов строительно-монтажных работ, ведомостей оборудования.
 Сметная документация должна быть составлена в базисном уровне цен 2001 г. (редакция 2009
г.) с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом согласно нормам с учетом
всех лимитированных затрат на:
Проектные решения разработать после проведения технико-экономического расчёта комплекса мероприятий по энергосбережению и отразить в разделе ОЭЭ.
-затраты по вводу объектов в эксплуатацию ,в т.ч. затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета, земельный налог.
-на оплату за подключение объекта капитального строительства к сетям
-зимнее удорожание,
-временные здания и сооружения,
-страхование строительных рисков,
-проведение торгов,
-пусконаладочные работы,
-содержание службы заказчика, строительный контроль,
-авторский надзор.
 Сметную документацию выполнить в программном комплексе "Гранд-Смета".
12. Согласование документации:
12.1. Согласование разделов проектной документации
12.2. Предварительное согласова-
 Выполнить все необходимые согласования проектно-сметной документации силами Исполнителя в соответствии с требованиями нормативных документов.
 Оплата всех необходимых согласований, производится Исполнителем за свой счет;
 Все решения, принимаемые в процессе проектирования, согласовываются между Исполните-
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
ние с Заказчиком
13. Дополнительные требования:
Документация по проведению запроса предложений
лем и Заказчиком.
 наличие допусков СРО в соответствии законодательством РФ;
Раздел 5. Обоснование начальной (максимальной) цены
Стр. 23 из 24
МУП «Водоканал» г. Иркутска»
№
№
пп
Характеристика предприятия,
здания, сооружения или виды
работ
Документация по проведению запроса предложений
Стр. 24 из 24
Номер частей, глав, таблиц, процентов, Расчет стоимости: (a+bx) х Ki или (объем
параграфов и пунктов указаний к разделу строительно-монтажных работ) х проц.
Справочника базовых цен на проектные и 100 или
количество х цена
изыскательские работы для строительства
1
2
3
КНС №20А
1 Канализационная насосная стан- СБЦ-2008, Объекты водоснабжения и
ция перекачки бытовых сточных канализации т.9 п.1
вод или неагрессивных и невзры- стадия РД= 60 %
воопасных производственных
сточных вод производительностью, тыс.м3/ч: св. 3 до 6
Стоимость,
руб
4
5
60/100*(354,47+33,61*5,4)*93,9/100*1000
452 943,18
Осн.показатель - 5,4 (1 тыс.м3/ч)
- K=1,5 - ОУ 2002 г., гл.3, п.6, Реконструкция и техническое перевооружение
в том числе Разделы относительной стоимости:
- Автоматизация технологических
3,50%
процессов
- Архитектурно-строительная часть
29,50%
- Внутреннее электроснабжение
- Диспетчеризация и телемеханизация
- Защита от коррозии
- Отопление и вентиляция
- Подъемно-транспортное оборудование
- Сметная документация
- Технологическая часть, Внутренний водопровод и канализация
- Электросиловое оборудование и
автоматизация электроприводов
16 882,87
142 298,44
1,60%
2,70%
7 717,88
13 023,93
1%
2,60%
9,50%
4 823,68
12 541,56
45 824,92
9,20%
21,80%
44 377,82
105 156,14
12,50%
60 295,94
Всего по разделам относительной
93,90%
стоимости:
Всего по смете в базисных ценах
Коэффициент изменения стоимости
Письмо Минрегиона РФ от 29.07.2013 № 13478 СД-10
452 943,18
452 943,18
3,64
Всего по смете в текущих ценах
1 648 713,18
Всего по смете:
1 648 713,18 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч семьсот тринадцать рублей 18
коп.)
296 768,37 (Двести девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей 37 коп.)
НДС 18%:
Итого включая НДС:
1 945 481,55 (Один миллион девятьсот сорок пять рублей четыреста восемьдесят один
рубль 55 коп.)