ПРОЕКТ На поставку печатающих устройств для Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики

ПРОЕКТ
Государственный контракт №
На поставку печатающих устройств для Администрации Президента и Правительства Удмуртской
Республики
г. Ижевск________________ 2007 г
________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________
__________________действующего на основании , Администрация Президента и Правительства
Удмуртской Республики (далее - Администрация) именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
Руководителя Администрации Горяинова А.П., действующего на основании Положения,
(именуемые в дальнейшем – «Стороны»), согласно протоколу котировочной комиссии
Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики от «___» «__________
»
2007года, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Контракта поставить Заказчику оборудование
в соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение №1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Контракта), именуемого в дальнейшем "Оборудование.
1.2. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийное обслуживание поставленного
оборудования.
1.3. Заказчик производит приёмку оборудования по комплектности, в соответствии со
Спецификацией.
1.4 Заказчик производит все необходимые платежи по настоящему Контракту.
2. Стоимость работ и порядок расчёта
2.1. Общая сумма Контракта составляет ___________( __________________________ ) руб., в том
числе НДС – 18%.
2.2. Заказчик оплачивает поставляемое Оборудование в два этапа:
2.2.1. Заказчик переводит на счёт Исполнителя авансовый платёж в размере 30% от общей суммы
Контракта, что составляет ______ ( ____________ ) руб. в течение пяти рабочих дней со дня
заключения Контракта.
2.2.2. Оставшаяся часть суммы в размере _______ ( __________ ) руб. оплачивается Заказчиком в
течение пяти рабочих дней, после получения Оборудования и подписания накладной и Акта
сдачи-приемки Оборудования, подписанных Исполнителем и Заказчиком, а также счета-фактуры,
подписанной Исполнителем.
2.3. Оплата поставки Оборудования производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3. Сроки выполнения , порядок сдачи и приёмки работ
3.1. Поставка Оборудования должна быть осуществлена Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента подписания Контракта.
3.2. Заказчик принимает от Исполнителя Оборудование по Акту сдачи-приемки, проверяет
соответствие комплектации и качества Оборудования Спецификации и предъявляемым
требованиям, и подписывает накладные в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
3.3. Исполнитель гарантирует Заказчику качество и комплектность поставленного
Оборудования.
4. Гарантийные обязательства.
4.1. Исполнитель гарантирует качественную работу Оборудования в течение гарантийного
срока ____ лет с момента установки Оборудования при условии соблюдения Заказчиком
технических требований к эксплуатации.
4.3. Исполнитель обязуется безвозмездно производить ремонт или замену вышедшего из строя
Оборудования или его частей в соответствии с Приложением №1 со дня подписания Акта сдачиприемки Оборудования (в период гарантийного срока).
____________Заказчик
____________ Исполнитель
4.4. Гарантия не распространяется на отказы работы Оборудования, вызванные нарушением
условий и правил эксплуатации.
4.5 Исполнитель гарантирует прибытие специалиста для диагностики неисправного Оборудования
в течение 4 часов с момента вызова.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение. В этом случае
срок выполнения обязательств по Контракту будет продлён на время действий указанных
обстоятельств.
2.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Контракту, незамедлительно
информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом
случае не позднее 3 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от
обязательств по Контракту по причине указанных обстоятельств.
5.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 месяца, каждая сторона имеет право на
аннулирование Контракта или его части. В этом случае стороны производят взаиморасчёты.
6. Порядок и рассмотрения споров
6.1.В случае возникновения разногласий, связанных с выполнением настоящего Контракта,
Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. В случае если Стороны окажутся не в состоянии разрешить противоречия или разногласия
путем переговоров, все спорные вопросы решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
7. Ответственность Сторон
7.1. Поставка считается осуществлённой после подписания Акта сдачи-приемки Оборудования
представителями Исполнителя и Заказчика.
7.2. Исполнитель несёт ответственность за всякого рода порчу поставляемого Оборудования
вследствие ненадлежащей упаковки и за всякого рода порчу Оборудования вследствие
некачественной или ненадлежащей маркировки, а также за расходы, связанные с отправкой
Оборудования не по адресу вследствие ненадлежащей или неправильной маркировки.
7.3. В случае если при доставке Оборудование окажется повреждённым или выяснится
количественная недопоставка, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя письменно в
течение трех (3) дней. Исполнитель обязуется заменить повреждённое оборудование в течение
трех (3) календарных дней, с соответствующим продлением гарантии.
7.4 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы недопоставленного Оборудования, за каждый день просрочки
исполнения обязательств, начиная со дня следующего после истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки,
если докажет, что просрочка произошла по вине обстоятельств непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения к Контракту оформляются путём дополнительного соглашения и
подписываются уполномоченными на то лицами.
8.2. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объёме правами в
____________ Заказчик
____________ Исполнитель
отношении поставленного Оборудования. В случае, если Заказчику или его клиентам будут
предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их
патентных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы,
понесённые им или его клиентами, в связи с нарушением таких прав, и за свой счёт и риск
незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.
8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
8.4. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
10. Срок действия Государственного контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает своё действие по выполнению
Сторонами обязательств.
10. Юридические адреса и расчетные счета Сторон
____________________Исполнитель
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________
_____________________Заказчик
ЗАКАЗЧИК
________________
Приложение №1
К Государственному контракту № _______ от «____» _________2007г.
№
П.П.
Спецификация оборудования
Полное наименование,
Ед. изм- Количество Цена, руб.
производитель
я
Сумма,
руб.
Заказчик
Исполнитель
__________ / ________ /
________ /
__________ /