Договор Юниваль Технолоджис на приобретение планшета

Договор № 223.2-7
г. Москва
«30» июля 2014г.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице проректора
Вольской Е.А., действующего на основании доверенности от 10.02.2014 г. № 26-278, с
одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Юниваль Текнолоджис»,
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Яковлева В.В. ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с
соблюдением требований п.п.2. п.30. раздела VI «Положения о порядке проведения закупок
для нужд Государственного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова» и иного законодательства Российской Федерации заключили настоящий
договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар (планшет, ноутбук) в количестве и
ассортименте указанные в Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании
(Приложение №3), которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2. Заказчик принимает и оплачивает товар в установленном договором порядке, форме и
размере.
1.3. Поставка товара производится в течение 10 дней со дня подписания договора
1.4. Конкретные сроки поставки товара устанавливаются в Графике поставки (Приложение № 4).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена договора включает общую стоимость всех товаров, оплачиваемую Заказчиком за
полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по договору.
2.2. Товар оплачивается Заказчиком по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №
1).
2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, расходов
по уборке и вывозу упаковочного материала включена Поставщиком в цену поставляемого
товара, указанную в Спецификации (Приложение №1).
2.4.
Цена договора составляет: 74 380,00 руб.(Семьдесят четыре тысячи триста
восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 11 346,10руб.
2.5.
Цена товара остается фиксированной и не подлежит изменению в период поставки.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный
в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет
Поставщик.
3.2. Заказчик производит оплату по факту поставки в течение 10 (десяти) рабочих дней путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при предоставлении
Поставщиком следующих документов:
счета-фактуры на стоимость поставляемого товара (в случаях, предусмотренных
действующим законодательством);
товарной накладной;
акт приема-передачи товара.
3.3. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара Заказчику
осуществляется в сроки и по адресу, указанным в Графике поставки (Приложение № 4).
3.4. Риск случайной гибели несет собственник.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по
факсимильной связи;
4.1.2. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта
третьих лиц за свой счет;
4.1.3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими
средствами или за свой счет;
4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (в
случаях, предусмотренных действующим законодательством) в день отгрузки товара
Заказчику, а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком;
4.1.5. Одновременно с поставляемым товаром предоставить сертификаты, обязательные для
данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие
страну происхождения товара, а также документы, предусмотренные Техническим заданием;
4.1.6. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения письменного уведомления от Заказчика. Расходы, связанные с
устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик;
4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков
товара и некомплектности, несет Поставщик;
4.1.8. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству
условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет
оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего
требования.
4.1.9. Поставщик не вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих
обязательств либо отказаться от исполнения этих обязательств.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.2. Принять товар и в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
4.2.3. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
5.1.
По факту приемки товара составляется Акт приема-передачи товара (Приложение № 2),
подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепляемый печатями Сторон.
5.2.
При поставке товара в упаковке, Заказчик в присутствии Поставщика проверяет качество и
количество товара в упаковке, путем её вскрытия, после чего составляется Акт приема-передачи
товара с указанием количества и качества поступившего товара.
5.3.
В случае невозможности принять товар по качеству и количеству непосредственно в день
поставки, представитель Заказчика делает отметку на представленных сопроводительных
документах о приемке товара без вскрытия упаковки. О дате и времени и месте вскрытия упаковки
и принятии товара по количеству и качеству представителем Заказчика делается отметка на
сопроводительных документах, а также проставляется подпись представителя Поставщика об
ознакомлении. Вскрытие упаковки производится в назначенное время, о чем составляется акт в
произвольной форме с указанием количества и качества товара, акт заверяется подписями сторон, а
в случае, если представитель Поставщика не явился, Заказчиком формируется комиссия для
вскрытия упаковки, и акт заверяется подписями членов данной комиссии, что является
достаточным для фиксирования факта приема товара по качеству и количеству, а также для
предъявляения претензий по товару в случае их наличия. Указанный акт является основанием для
подписания Акт приема-передачи товара. Оплата производится при наличии Акта приемапередачи товара, подписанного обеими сторонами. В случае отсутствия представителя
Поставщика при вскрытии упаковки, Акт приема-передачи товара подписывается со стороны
Заказчика и направляется на юридический адрес Поставщика, указанный в главе 11 настоящего
договора
5.4.
Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему
договору считается момент передачи товара Поставщиком, что подтверждается Актом
приемки-передачи товара.
5.5.
Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания
Сторонами Акта приема-передачи товара.
5.6.
После истечения срока, указанного Графиком поставки, Заказчик вправе отказаться от
приемки поставляемого товара.
5.7.
Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа,
импортного товара - международным стандартам упаковки, а также требованиям,
предусмотренным Техническим заданием (Приложение № 3).
5.8.
Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
5.9.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочноразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.11. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.
5.12. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта приема-сдачи товара
рассматривает с привлечением ответственных лиц и направляет Поставщику его экземпляр Акта
приема-сдачи, подписанный со своей стороны, или составляет и направляет иной экземпляр Акта
приема-сдачи с перечислением фактически поставленного товара и указанием суммы,
подлежащей оплате. Оплата производится при наличии Акта приема-сдачи, подписанного
обеими сторонами.
5.13. В случае наличия претензий со стороны Заказчика к поставленному товару Сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок или товара, подлежащего
замене. Поставщик обязан произвести необходимые исправления и замену без дополнительной
оплаты в пределах Цены договора в сроки, установленные настоящим договором.
5.14. В случае досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять к рассмотрению Акт
приема-сдачи товара в порядке, установленном настоящим разделом, и после его подписания
произвести оплату.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.
6.1.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием
сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с
российским законодательством.
6.2.
Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать
требованиям ГОСТов.
6.3.
Требования к гарантии качества товара, гарантийному сроку на поставляемый
товар и/или сроку годности поставляемого товара устанавливаются в Техническом
задании (Приложение № 3)
6.4.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного
талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном
ярлыке поставленного товара.
6.5. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное и ли частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору.
7.2.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
7.3.
Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, будут длиться
более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном действующим
законодательством без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
За исполнение обязательств по настоящему договору не в полном объеме Поставщик
уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,3% цены не
поставленного товара и/или невыполненного обязательства.
8.2.
За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, установленных настоящим
договором, последний уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере
0,3% от суммы, подлежащей оплате.
8.3.
В случае не исполнения своих обязательств по настоящему договору в полном объеме
Поставщик уплачивает штраф в размере цены договора, установленной п.2.4. настоящего
договора, а в случае отказа от исполнения обязательств в любой момент в течение срока
действия настоящего договора – штраф в размере суммы, подлежащей оплате за
невыполненные обязательства.
8.4. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора в следующих случаях:
8.4.1. если Заказчиком обнаружены существенные нарушения Поставщиком условий
настоящего Договора.
8.4.2. не соблюдения Поставщиком требований законодательства и настоящего Договора по
качеству поставляемого товара.
8.4.3. в случае если Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней не устранит недостатки
товара и его некомплектность в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
8.4.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Исполнителем на этапах размещения заказа и заключения договора;
8.4.5. установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица
(факта прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) или наличия решения
арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него
конкурсного производства;
8.4.6. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.4.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.5. В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств по договору последний в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении обязан уплатить Заказчику
неустойку в размере 50% от стоимости не поставленного товара по настоящему договору.
8.6. Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
8.7. Поставщик несет полную ответственность за своих сотрудников и иных лиц, привлеченных
им для выполнения обязательств по настоящему договору, а также за охрану труда, технику
безопасности и за пожарную безопасность.
8.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1.
Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были
урегулированы путем переговоров.
9.2.
В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной
из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении
всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее
10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3.
Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом города Москвы.
9.4.
К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
10.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие
действующему законодательству РФ, оформляются в письменной форме.
10.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору,
полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного уведомления
Заказчика.
10.3. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
10.4. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов,
факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме
в трёхдневный срок.
10.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или
факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Письменные уведомления
и требования, в том числе претензии, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по
адресам, указанным в настоящем договоре и считаются доставленными с момента получения, а
если адресат по этому адресу более не находится - по истечении 6 рабочих дней с момента
направления.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.7. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписывается
сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями законодательства
РФ. После заключения договора стороны вправе изготовить и подписать копию в письменной
форме на бумажном носителе 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.8. Срок действия договора с момента подписания и по "15" сентября 2014 г.
10.9. Обязательства сторон по настоящему договору прекращаются по окончании текущего
финансового года.
10.10. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
№
№
№
№
1
2
3
4
–
–
–
–
12.
Приложения
Спецификация
Акт приема-передачи товара
Техническое задание
График поставки
Юридические адреса и реквизиты сторон.
ПОСТАВЩИК
ООО «Юниваль Текнолоджис»
Юридический адрес: г. Москва, ул.
Золоторожская, д.1, стр. 1
Фактический адрес: г. Москва, ул.
Золоторожская, д.1, стр. 1
ИНН 5029134574 КПП 502901001
Р/с 40702810756000006435
в ОАО БАНК «Петрокоммерц»
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
ОКПО 63569971
ОГРН 1105029001880
ОКАТО 46234501000
Тел. руководителя: 8 (499) 653-87-87
ЗАКАЗЧИК:
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России
Юридический адрес: 127473, г. Москва,
ул. Делегатская, д.20 стр.1
Почтовый адрес: 127473, г. Москва,
ул. Делегатская, д.20 стр.1
ИНН 7707082145 КПП 770701001
УФК по г. Москве (ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России
л/с 20736Х58660 и л/с 21736Х58660)
Отделение 1 Москва
р/с № 40501810600002000079
БИК 044583001
ОГРН 1027739808898 ОКПО 01963290
ОКТМО 45382000
Тел. руководителя: 609-23-57
Тел. гл. бухгалтера: 694-37-07
Исполнитель: 89629961059 Логинова Ольга
Николаевна
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ООО «Юниваль Текнолоджис»
ЗАКАЗЧИК
Проректор
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России
__________________ /Яковлев В.В./
______________ /Вольская Е.А./
Приложение № 1
к Договору № 223.2- 7
от « 30»июля 2014 г.
Спецификация.
№
п/п
1.
2.
Наименование товара
Планшет Apple iPad Air 32Gb Wi-Fi + Cellular
серебристый
Ноутбук HP Probook 450 Core i7-4702MQ
2.2GHz, 15.6" HD LED AG,Cam, 8GB DDR3L(1),
1TB 5.4krpm, DVDRW, ATI.HD 8750М2Gb, WiFi,
BT, 6C, FPR, 2.4kg,1y, Win7Pro (64)+Win8Pro(64)
Всего:
В т.ч. НДС18%
1
Цена за ед.
с НДС
(руб.)
29 890,00
Сумма с
НДС
(руб.)
29 890,00
1
44 490,00
44 490,00
Ед.
Изм.
Колво
шт.
шт.
74 380,00
11 346,10
Итого: 74 380,00 руб.(Семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18% - 11 346,10руб.
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ООО «Юниваль Текнолоджис»
ЗАКАЗЧИК
Проректор
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России
__________________ /Яковлев В.В./
______________ /Вольская Е.А./
Приложение № 2
к Договору № 223.2- 7
от « 30»июля 2014 г.
ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г.Москва
«____»_________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________ от
Заказчика
(_______________________________, ИНН ____________, ОГРН _____________), с одной
стороны, и _________________________ от Поставщика (_______________________________,
ИНН ____________, ОГРН _____________), с другой стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1) Поставщик поставил товар в соответствии с договором от «___»_________20___г.
№_______________, согласно Спецификации и графика поставки в срок / с нарушением срока, в
полном объеме / не в полном объеме (нужное подчеркнуть).
2) Поставщиком с поставленным товаром предоставлены следующие документы: ___
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) Заказчик отклонений от условий договора или других недостатков в поставленном
товаре не обнаружил / обнаружил следующие недостатки:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) Итого к оплате ________________________________________________.
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ООО «Юниваль Текнолоджис»
ЗАКАЗЧИК
Проректор
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России
__________________ /Яковлев В.В./
______________ /Вольская Е.А./
Приложение № 3
к Договору № 223.2- 7
от « 30»июля 2014 г.
Техническое задание
Наименование функциональных,
эксплуатационных, технических характеристик и Ед. Колпотребительских свойств, а так же требований по изм.
во
комплектации
1.
Планшет Apple iPad Air
Операционная система - iOS
шт.
1
32Gb Wi-Fi + Cellular
Встроенная память - 32 Гб
серебристый
Беспроводная связь - Wi-Fi, Bluetooth, 3G, LTE
Навигция - GPS
Вес - 478 г.
Тыловая камера - 5 МР
2.
Тип процессора - Core i7
шт.
1
Ноутбук HP Probook
Частота
процессора
2200
Mhz
450 Core i7-4702MQ
Размер оперативной памяти - 8.0Gb
2.2GHz, 15.6" HD LED
AG,Cam, 8GB DDR3L(1), Объем накопителя - 1000Gb
Размер экрана - 15.6 дюйм
1TB 5.4krpm, DVDRW,
Разрешение экрана - 1366x768
ATI.HD 8750М2Gb,
Видеопроцессор - AMD Radeon HD 8750M
WiFi, BT, 6C, FPR,
Операционная система - Win7Pro(64) + Win8Pro (64)
2.4kg,1y, Win7Pro
Беспроводная связь - Wi-Fi, Bluetooth
(64)+Win8Pro(64)
Вес - 2.4 кг.
Требования к товарам
- Продукция новая (не бывшей в эксплуатации) и поставляется комплектно.
Требования к
- Руководство по эксплуатации (на русском языке)
товару
- Товар безопасен для здоровья и жизни потребителя.
- Товар поставляется в коробке, упаковке и т.д., без нарушения целостности.
- Гарантия 12 месяцев
№
п/п
Наименование
товара
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ООО «Юниваль Текнолоджис»
ЗАКАЗЧИК
Проректор
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России
__________________ /Яковлев В.В./
______________ /Вольская Е.А./
Приложение № 4
км
График поставки
Наименование товара
Планшет Apple iPad Air 32Gb Wi-Fi + Cellular
серебристый
Ноутбук HP Probook 450 Core i7-4702MQ
2.2GHz, 15.6" HD LED AG,Cam, 8GB DDR3L(1),
1TB 5.4krpm, DVDRW, ATI.HD 8750М2Gb, WiFi,
BT, 6C, FPR, 2.4kg,1y, Win7Pro (64)+Win8Pro(64)
Колво
Сроки
поставки
1
в течение
10 дней со
дня
подписания
договора
1
Адрес поставки
г. Москва, ул.
Делегатская,
д.20, стр.1
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ООО «Юниваль Текнолоджис»
ЗАКАЗЧИК
Проректор
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России
__________________ /Яковлев В.В./
______________ /Вольская Е.А./