Запрос предложений на работы по

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ № 19/3/Р/00004 от 16 августа 2011г.
Наименование заказчика
Нефтекамское ПАТП – филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ
Работы по газоснабжению объектов
предприятия
Предмет закупки
Особые условия (требования к предмету
закупки, дополнительные требования к
поставщикам)
Контактное лицо для получения
разъяснений относительно предмета
закупки
Контактное лицо для получения
разъяснений относительно оформления
документации
E-mail для отправки предложений
наличие Свидетельства СРО
Краснопереов Андрей Юрьевич
8-937-492-72-29, (34783)2-22-11
Михайлова Ольга Николаевна (347) 273-47-47
zakupki@bashauto.ru; o.mikhailova@bashauto.ru
К заявке прилагаются
1. Заявка (предложение) - заполняется на фирменном бланке
2. Дефектная ведомость
3. Проект договора
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА)
Кому: ГУП «Башавтотранс» РБ, Департамент организации закупок
От: __________________________________________________________
(название, почтовый адрес, тел.,факс)
Изучив направленный Вами запрос цен от __.__.2011 г. № 19/3/Т/00004, мы
предлагаем
осуществить
поставку
(выполнить
работы,
оказать
услуги)
_________________________________________________________________________
за ______________________ руб. ___коп., в т.ч. НДС _______________.
Мы обязуемся в случае принятия нашего предложения осуществить поставку (выполнить
работы) по указанной цене, на предложенных Вами условиях. Цена действительна до
«___»___________20 г.
Мы понимаем, что процедура выбора поставщика не является конкурсом, и к ней не
применяются положения статей 447-449 Гражданского кодекса РФ.
Мы понимаем, что Вы не считаете себя обязанными принимать наше предложение, или
любое предложение, которое Вы можете получить, а также можете отклонить все предложения.
Мы уведомляем:
– о непроведении ликвидации участника, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
– о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
– об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Предложенная стоимость продукции (товара, работ, услуг) указана с учетом всех затрат
участника, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
2. Дефектная ведомость на работы по газоснабжению объектов
Нефтекамского ПАТП (перевод отопления
централизованного на автономное газовое)
Наименование работ
Ед. изм.
Кол.
Подземный газопровод среднего
давления
м
50
Врезка (прокол под автодорогой)
м
11
Наземный газопровод среднего давления
м
14
Внутренний газопровод 6-ти котельных
м
92
Монтаж газовых котлов
шт
9
Монтаж коммерческого узла учета газа
шт
1
Врезка, пуск газа, тех.надзор за
строительством
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
г.Уфа
«_____» _________ 2011 г.
Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» Республики Башкортостан,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нефтекамского ПАТП – филиала ГУП
«Башавтотранс» РБ Нурисламова А.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в
лице _____________________________, действующего на основании__________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» своими материалами
______________________ работы в__________________________________________ по адресу:
_________________________________в соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией и передать указанные работы Заказчику, в пределах оговоренных настоящим
договором сроков, а Заказчик – принять и оплатить установленную договором цену. Локальный
сметный расчет (далее по тексту Смета), утвержденная сторонами, является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Стоимость предмета договора
2.1. Общая стоимость подрядных работ по настоящему договору определяется согласно
утвержденного локального сметного расчета (далее по тексту Смета) и составляет
________________________________ рубля, включая НДС 18 %_________________ руб.
Стоимость подрядных работ, подлежащих оплате, будет определена актом сдачи-приемки
выполненных работ после их окончания.
Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью договора с момента
утверждения ее Заказчиком.
2.2. Принятая Заказчиком и Подрядчиком стоимость подрядных работ включает все
установленные налоги, сборы и другие выплаты, предусмотренные законодательством
Российской Федерации. Все последующие изменения цен, условий оплаты труда, стоимости
энергоресурсов и др. согласовываются с Заказчиком в виде поправочных коэффициентов в
соответствии с индексами изменения стоимости.
2.3. Если в ходе строительства возникают дополнительные, не предусмотренные проектом
объемы работ или их уменьшение, по взаимному согласию сторон они актируются,
оцениваются и оформляются как изменение стоимости договора, сроков строительства или
одного из параметров.
2.4. По договоренности сторон Заказчик вправе передать Подрядчику материалы, необходимые
для производства работ по настоящему договору.
2.5. Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и
расчетливо, после окончания работ предоставить Заказчику отчет об израсходовании
материалов, а также возвратить его остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы
с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
2.6. В случае если
работы выполняются из материалов Подрядчика, они должны
соответствовать ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты, удостоверяющие качество.
2.7. При заключении договора подрядчик предоставляет Заказчику разработанную проектносметную документацию, свидетельство о членстве в СРО, лицензию на право производства
данного вида работ. А также копии учредительных документов и документов, подтверждающих
полномочия руководителя Подрядчика.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, и сдать
результат работ Заказчику в срок до ____________________ г.
3.2. Работа считается принятой с момента подписания сторонами акта приемки выполненных
работ.
3.3. В случае необходимости внесения изменений в график выполнения работ, эти изменения с
соответствующим обоснованием согласуются в виде дополнения к настоящему договору.
4. Порядок и сроки расчетов
4.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течении 15-ти рабочих дней с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ .
4.2. По согласованию сторон Подрядчику может быть произведена предоплата в размере 30 %
от сметной стоимости для приобретения материалов.
4.3. Оплата за выполненные работы производится в рублях, на основании выставленных счетовфактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5. Обязательства подрядчика
Подрядчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется:
5.1. Выполнять своими силами и средствами, без привлечения субподрядчика, все виды работы,
являющиеся предметом договора в объемах и сроках, указанных в настоящем договоре, в
полном соответствии со СНиП, и сдать выполненные работы в установленные настоящим
договором сроки.
5.2. Выполнять любые дополнительные работы по взаимной письменной договоренностью с
Заказчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ; при этом
подписывается соответствующее дополнение к договору.
5.3. Поставить все необходимые для выполнения работ конструкции, осуществить их приемку,
разгрузку, складирование. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное
имущество, на нем лежит также риск их случайной утраты, повреждения до момента сдачи
выполненных работ.
5.4. Обеспечить сохранность всех ценностей находящихся в помещениях здания, где
проводятся ___________________ работы до момента передачи объекта Заказчику.
5.5. Возвести своими силами и средствами на территории ________________________работ все
временные сооружения, необходимые для выполнения работ по договору.
5.6. Подрядчик обязан устранить за свой счёт все недостатки и замечания, выявленные в ходе
принятия работ и эксплуатации в гарантийный период.
5.7.
Обеспечить
в
период
проведения
работ
выполнение
на
участке
________________________работ необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий
по технике безопасности и охране окружающей среды в части выполняемых работ.
5.8.
Подрядчик гарантирует качественную работу оборудования и участка
_____________________работ, на котором они проводились, в течение 5 (пяти) лет и обязан в
месячный срок устранять выявляемые в течение гарантийного срока замечания за свой счет.
5.9. При выявлении дефектов, выявленных в течение пятилетнего гарантийного срока,
устанавливается двухсторонним актом Заказчика или эксплуатационной организации и
Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения
дефектов, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня
получения письменного извещения Заказчика или эксплуатационной организации. При неявке
представителей Подрядчика, Заказчик вправе устранить дефекты самостоятельно в
одностороннем порядке с последующим возмещением понесенных расходов Подрядчиком.
5.10. При осуществлении работ соблюдать требования законодательства РФ и РБ, нести полную
материальную ответственность за допущенные нарушения.
5.11. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
6. Обязательства Заказчика
Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется:
6.1. Подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель,
пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей
Подрядчика.
6.2. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к объекту для
производства работ, обусловленных настоящим договором.
6.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ.
6.4. Подписать акт приемки выполненных работ, при условии, что работы выполнены
надлежащим образом и в установленные сроки.
7. Производство работ
7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.
7.2. Производство работ Подрядчиком ведется квалифицированным и опытным персоналам.
7.3. Все расходы, связанные с доставкой, размещением персонала на участке
_____________________работ несет Подрядчик.
7.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае наступления любого
несчастного случая (включая со смертельным исходом), причинения любого ущерба в ходе
выполнения работ персоналу Подрядчика и любым третьим лицам, предъявления исков и
совершения других юридических действий, связанных с расходами, если это вызвано ошибками
Подрядчика при исполнении работ или ущерб причинен вследствие обстоятельств, за которые
отвечает Подрядчик.
8. Сдача-приемка работ
8.1. После выполнения работ Подрядчиком производится сдача работ Заказчику.
8.2.Сдача-приемка выполненных работ производится по акту приемки в соответствии со СНиП
в присутствии уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика с подписями акта
выполненных работ.
8.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика при выполнении и приемке
ремонтных работ, в т.ч. скрытые недостатки в течение гарантийного срока, вправе требовать
исправления недостатков выполненных работ за счет Подрядчика.
8.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу обнаружения
недостатков и (или) причин их возникновения по требованию любой из сторон настоящего
договора может быть назначена экспертиза. Расходы за проведенную экспертизу возлагаются
на виновную сторону.
9. Ответственность сторон
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные убытки в соответствии
с действующим законодательством.
9.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего
Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости работ за
каждый день просрочки.
9.3. За некачественное выполнение работ, выявленных в ходе эксплуатации Подрядчик после
устранения за свой счет замечаний, уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости
работ по настоящему договору.
9.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный в ходе
электромонтажных работ ущерб и возмещает его за свой счет.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельство непреодолимой силы, за
которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не
имеют возможности.
9.6. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения обеими сторонами своих обязанностей по договору.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке.
10.3. При досрочном расторжении сторона, которая желает расторгнуть договор, направляет
другой стороне заказной почтой мотивированное уведомление о расторжении договора за 20
дней до предполагаемого момента его расторжения. При неполучении ответа противоположной
стороны в течение 10 дней договор считается расторгнутым досрочно.
10.4. Прекращение действия договора не означает прекращения обязательств сторон по
расчетам до полного погашения дебиторской задолженности.
11. Заключительные положения
11.1. Все разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, должны быть, по
возможности, разрешены путем переговоров между сторонами.
В случае не достижения соглашения все спорные вопросы решаются путем заявления
претензий в письменном виде. Срок рассмотрения предъявленной претензии составляет 30
дней. При не получении ответа или не урегулирования спорных вопросов споры разрешаются в
арбитражном порядке.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ и РБ.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
11.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора
обязаны в 7-ми дневный срок уведомить об этом друг друга.
11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик
_____________________
Подрядчик
_______________________