Договор подряда №______

Договор подряда №________
г. Таганрог
«___»__________ 20___г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
_____________________________________________________________________________________
действующего на основании Положения об Азовском бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» и
Доверенности
от
____________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице_________________________________________________________________________________
____________________, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с положениями Гражданского кодакса РФ, регулирующими договорные
подряда, Подрядчик обязуется своими силами из своего материала, на своем оборудовании (иное,
выполнение
работы
с
использованием
материала
заказчика)
изготовить
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(далее - Работы), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ
и оплатить его.
1.2. Дата начала выполнения Работ "___" __________ 2012г., дата окончания выполнения
Работ "___" __________ 2012г.
2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
2.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
2.2. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам, без
письменного согласия ФГУП «Росморпорт».
2.2. Качество результата Работ должно соответствовать ГОСТ __________________.
2.3. На результат Работ устанавливается гарантийный срок _____________________________ .
Течение гарантийного срока начинается со дня акта приемки результата Работ Заказчиком.
2.4. Если в течении гарантийного срока, при нормальной эксплуатации Заказчиком результата
Работ будут выявлены дефекты, являющиеся результатом низкого качества Работ, Подрядчик по
рекламации Заказчика, обязан безвозмездно, за свой счет, устранить указанные в рекламации
дефекты в течении 15 дней с момента получения рекламации.
2.5. Рекламация на выявленные дефекты составляется комиссией Заказчика и предъявляется
Подрядчику в письменном виде с указанием места, времени обнаружения дефекта и его
описанием.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________
(заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата Работ к
сдаче.
3.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика
Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту либо
немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте.
Приемка Работ производится _________________________ (указать место проведения приемки).
3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки (выбрать нужное),
- лишается права
1
- не лишается права
ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их
приемки (явные недостатки).
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Работ по Договору составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____
(__________) руб.
4.2. Оплата по Договору производится (выбрать нужное/возможно установление иного
порядка оплаты)
- не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная
оплата).
- в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
- в следующем порядке: часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том числе
НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ
(предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере _____ (__________) руб., в том
числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Подрядчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с
Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый
день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика
уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных
Договором неустоек.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения
настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь
перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных
органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие
условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств
соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в
силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону с
указанием сведений о характере обстоятельств и срока, в течение которого предполагается
исполнить обязательства по настоящему Договору. Допускается извещение по факсимильной связи
с обратным уведомлением о получении сообщения.
2
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, также обязана в течение
14 (четырнадцати) календарных дней предоставить официальное подтверждение компетентных
органов о возникновении и действии указанных обстоятельств.
6.4. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая другой Стороне извещения,
предусмотренные пунктами 6.2. и 6.3. настоящего Договора, утрачивает право ссылаться на
данные обстоятельства, как на форс-мажорные.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с даты его подписания Сторонами и до «___» ___________ 2012г..
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Ростовской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, на 4 листах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик:
Юридический адрес:
127055, г. Москва, ул. Сущевская, 19,
стр. 7.
Фактический адрес:
344116, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Володарского, 76/23А
Адрес для направления
первичной учетной документации:
347922, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Комсомольский спуск, 2.
Заказчик:
___________________
Адрес: ______________________________
____________________________________,
____________________________________
____________________________________
р/с _________________________________,
к/с _________________________________,
БИК ______________
ОГРН _____________
ИНН 7702352454 / КПП 616243001
ОГРН 1037702023831
Банковские реквизиты:
р/с 40502810306600142119
Ростовский филиал Банк «Возрождение»
(ОАО) в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области
к/с 30101810900000000205
БИК 046015205
3
Директор
Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»
/______________/ _______________
_____________________
4