Договор на техническое обслуживание и ремонт

ДОГОВОР
на техническое обслуживание и ремонт автоматических
установок охранной и охранно-пожарной сигнализации
г. Ишим
№1 1
01 января 2014
г
Индивидуальный предприниматель Наривончик Даниил Александрович, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации серия
72 № 001737034 (ОГРН 308720503800031), с одной стороны, и
МАУК цирковая студия «Мечта» г. Ишима, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Смердова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание и ремонт
пожарной сигнализации в помещении МАУК цирковая студия «Мечта» г. Ишима по адресу: г. Ишим,
ул. Чехова,13 (далее Установки).
1.2. Содержание и объем работы:
- техническое обслуживание и ремонт - проводиться с целью поддержания работоспособного состояния
установки в процессе эксплуатации путем проведения работ по профилактике, контроля технического
состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией,
осуществляя Регламент 1, Регламент 2 и внеплановых вызовов. Регламент 1 включает в себя:
а) внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно неисправно) визуально и средствами контроля для определения состояния Установки и отдельных технических
средств;
б) профилактические работы - работы планово предупредительного характера для поддержания Установки
в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку рабочих поверхностей технических средств,
проверку технического состояния их внутреннего монтажа, очистку, притирку, смазку, подпайку.
в) проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения
техническими средствами и Установки в целом, части или всех свойственных ей функций.
Регламент 2 включает в себя ремонт Установки с целью восстановления её работоспособности. Ремонт
системы производится путем замены неисправных технических средств на исправные. Замена включает:
снятие неисправных технических средств, узлов, проводок, коробов, приборов и установка на их место
исправных; пробивка борозд, сквозных отверстий и их заделка, связанная с установкой данного оборудования;
наладка Установки для работы в автоматическом режиме;
1.3. Техническое обслуживание Установки осуществляется Исполнителем своими силами.
1.4. В случае необходимости проведения работ, не предусмотренных настоящим Договором, стороны
составляют дополнительное соглашение на проведение этих работ.
2. Порядок сдачи и приёмки работ
2.1. Работоспособность Установки (установок) после проведения технического обслуживания или ремонта
проверяется Заказчиком или его представителем, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ
по техническому обслуживанию и ремонту» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями и
подписывают акт выполненных работ.
2.2. Контролировать проведение обслуживания и подписывать «Журнал регистрации работ по
техническому обслуживанию и ремонту» и акт выполненных обязан Заказчик или ответственное лицо,
назначенное Заказчиком.
2.3. В случае назначения ответственного лица Заказчик предоставляет Исполнителю, при заключении
договора, приказ или доверенность на это лицо.
2.4. Акт выполненных работ должен быть подписан и доставлен Исполнителю или направлен по почте не
позднее пяти рабочих дней со дня проведения технического обслуживания.
3. Стоимость работ и порядок расчета
3.1. Стоимость технического обслуживания и ремонта определяется согласно прейскуранту цен Приложение 1 настоящего Договора, являющееся неотъемлемой частью его, а при отсутствии в нем цены на
отдельные работы - по договоренности между Исполнителем и
Исполнитель
Заказчиком.
3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю за выполненные работы:
по регламенту №1 1200 (Одна тысяча двести) рублей в месяц;
3 луч по 400 рублей; Сумма по договору 14400 (Четырнадцать тысяч четыреста) рублей,
по регламенту №2 согласно Акта выполненных работ по прейскуранту цен (Приложение 1); при
внеплановом вызове (более одного раза в месяц) согласно Акта выполненных работ по прейскуранту цен
(Приложение 1).
3.3. Оплата работ производиться Заказчиком: по Регламенту №1- ежемесячно до 10 числа каждого
следующего за отчетным месяца на основании акта выполненных работ; по Регламенту №2 и при внеплановом
вызове - в течение 5 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.
3.4. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или наличными деньгами в кассу Исполнителя.
3.5. При неоплате (полностью или частично) в установленные настоящим Договором сроки начисляются
пени в размере 1% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Обязанности Исполнителя.
4.1.1. Проводить регулярное плановое техническое обслуживание и ремонт в полном объеме один раз в
месяц.
4.1.2. Устранять неисправности в течение 48 часов (без учета выходных и праздничных дней) с момента
поступления телефонограммы с 8 до 17 часов на следующий телефонный номер: 7-11-44
4.1.3. Заменять неисправное оборудование Установок за свой счет только в течение гарантийного срока
службы, установленного заводом изготовителем и если данное оборудование приобретено у Исполнителя.
Претензии по гарантийным обязательствам не принимаются когда:
на эксплуатируемом оборудовании появляются механические повреждения;
оборудование имеет следы постороннего вмешательства, а также следы попадания посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
на эксплуатируемом оборудовании повреждена пломба, поставленная Исполнителем.
Такое оборудование снимается с гарантии.
4.2. Права Исполнителя.
4.2.1. Прекратить работы по техническому обслуживанию и ремонту в случае невыполнения Заказчиком
условий Договора или по результатам технического освидетельствования Установки и поставить в известность
местные органы Государственного пожарного надзора.
4.2.2. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Обязанности Заказчика.
5.1.1. Осуществлять эксплуатацию технических средств Установки в соответствии с «Типовыми правилами
технического содержания установок пожарной автоматики».
5.1.2. Осуществлять приёмку работ, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по
техническому обслуживанию и ремонту» и в Акте выполненных работ.
5.1.3. Из числа своих сотрудников приказом по предприятию назначить лицо, ответственное за
эксплуатацию Установки и оперативный дежурный персонал для контроля за состоянием Установки.
5.1.4. Оплатить, стоимость оборудования установки в случае поломки его по своей вине.
5.1.5. Оплатить стоимость оборудования, вышедшего из строя вследствие действия природных явлений,
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не
отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
5.1.6. Не вскрывать и не пытаться самостоятельно ремонтировать эксплуатируемое оборудование
Установки.
5.1.7. Обеспечивать доступ Исполнителю для выполнения работ по техническому обслуживанию
Установки
на своем объекте.
5.1.8. Инструктировать представителя Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной
безопасности, действующими на объекте, обеспечивать средствами индивидуальной защиты.
5.1.9. Оплачивать услуги Исполнителя ежемесячно до 10 числа следующего месяца на основании акта
оказания услуг, который Заказчик получает в офисе Исполнителя.
5.2. Права Заказчика.
5.2.1. Контролировать фактический объем и качество работ по техническому обслуживанию, выполняемых
Исполнителем.
Л
5.2.2. Переносить по согласованию с исполнителем сроки выполнения работ.
Исполнитель
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в действие с 01 января 2014 года и действует до 31 декабря 2014 г.
6.2. Договор считается продленным на следующий срок, если ни одна из сторон не заявит о своем
несогласии с продлением его за один месяц до истечения срока действия.
7. Заключительные положения
7.1. Во всех иных отношениях, связанных с Договором и не нашедших в нем отражения, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все разногласия, возникшие между сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. Если спор
не удалось разрешить путем добровольного урегулирования, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законодательством порядке.
7.4. Условия Договора могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.5. В случае неоплаты услуг по Договору в течение трёх месяцев подряд Исполнитель получает право
расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону в письменном
виде.
7.6. Договор составлен на 3-х листах, в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой и сторон.
7.7. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов одна из сторон извещает
письменно другую сторону в пятидневный срок.
Приложения:
1. Прейскурант цен.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Подрядчик:
Заказчик:
ИП Наривончик Даниил Александрович
627750, Тюменская область, г. Ишим,
ул. Большая, 181, 36
ИНН 720500984308
Р/с 40802810667440000464
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Западно-Сибирский банк Сбербанка
МАУК цирковая студия «Мечта» г. Ишима
г. Ишим, ул. Чехова, 13
ИНН/КПП 7205018812/720501001
ОГРН1077205002160
р/с 40701810800003000002
в РКЦ г. Ишима
БИК 047113000
ЛС2250062Цирк
С.А. Смердов
ИП Наривончик
Д.А.
Приложение № 1 к договору на техническое обслуживание сигнализации
Вводится с
01.01.13г.
Прейскурант № 2
Тарифы на обслуживание и ремонт технических средств охранно-пожарной
сигнализации и систем видеонаблюдения
Шифр
П02-01
П02-01-01
П02-01-02
П02-01-03
П02-01-04
П02-01-05
П02-02
П02-02-01
П02-02-02
П02-02-03
П02-02-04
Наименование услуги
Регламент № 1
Ед. измерения
При выполнении работ на объектах, расположенных по месту
нахождения Исполнителя и удаленных от Исполнителя до 20
км
При выполнении работ на объектах, удаленных от Исполнителя
до 50 км
При выполнении работ на объектах, удаленных от
Исполнителя до 100 км При выполнении работ на объектах,
удаленных от Исполнителя свыше 100 км При выполнении работ на
объектах, где количество шлейфов сигнализации свыше 10 При
выполнении работ на объектах, удаленных от Исполнителя до 100 км
При выполнении работ на объектах, где количество камер
свыше 10
луч
луч
луч
луч
луч
камера
камера
Регламент № 2 (стоимость работ указана без учета стоимости
оборудования)
Внеплановый вызов (свыше 1 раза в месяц) на объект, расположенный по
месту нахождения Исполнителя и удаленный от Исполнителя до 20 км
Внеплановый вызов (свыше 1 раза в месяц) на объект, удаленный от
Исполнителя до 50 км
Внеплановый вызов (свыше 1 раза в месяц) на объект,удаленный от
Исполнителя до 100 км
Внеплановый вызов (свыше 1 раза в месяц) на объект.удаленный от
Исполнителя свыше 100 км
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый
свыше 20 лучей
стоимость
520,00
650,00
780,00
договорная
договорная
700,00
договорная
шт
шт
шт
шт
780,00
договорная
шт
договорная
520,00
650,00
П02-02-05
П02-02-06
П02-02-07
П02-02-08
П02-02-09
П02-02-10
П02-02-11
П02-02-12
П02-02-13
П02-02-14
П02-02-15
П02-02-16
П02-02-17
П02-02-18
П02-02-19
П02-02-20
П02-02-21
П02-02-22
П02-02-23
П02-02-24
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый
от 11 до 20 лучей
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый
от 5 до 10 лучей
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый
до 4 лучей
Источник резервированного питания, блок питания
Аккумуляторы кислотные стационарные
Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный,
магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП-103-3-А2-1М или
аналог, ИПР-И или аналог)
Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-41М, Молния12, или аналог)
Извещатель охранный (типа Фотон-9, Стекло-3, Шорох-2,Фотон-Ш)
Извещатель охранный (типа ИО102-16/2)
Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
Прибор сигнализирующий емкостной (типа Маяк-12-К)
Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и
потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным
Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и
потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным
Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и
потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина
стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять
на каждые 0,5 кирпича толщины стен
Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного
Замена видеорегистратора (восьмиканальный)
шт
2437,00
шт
1505,00
шт
717,00
шт
шт
шт
309,00
70,00
70,00
шт
139,00
шт
шт
шт
шт
м
м
321,00
74,00
185,00
182,00
7,50
10,50
м
85,50
м
105,00
м
шт
87,00
3,75
шт
3,00
шлейф
шт.
319,50
12317,00
2. Цены включают также затраты на выполнение следующих работ: получение и сдача наряда на работу,
приборов, технологической оснастки и инструментов; ознакомление с технической документацией и
чертежами; прохождение инструктажа о порядке выполнения работы и другие работы, связанные с
оформлением договорной и прочей документации; подготовка рабочего места для выполнения работ, уборка
рабочего места после выполнения работы, переходы и переноска необходимых для выполнения работы
приборов, технологической оснастки и инструментов в пределах обслуживаемого объекта.
З.В ценах настоящего прейскуранта стоимость комплектующих изделий не включена и оплачивается
Заказчиком по действующим ценам, утвержденным в установленном порядке с учетом транспортнозаготовительных расходов.
4. Цены настоящего прейскуранта являются базовыми для формирования договорной цены при заключении
договоров между Исполнителем и Заказчиком.
5.Работы, не вошедшие в настоящий прейскурант, выполняются по согласованию с Заказчиком за
дополнительную плату
у
Заказчи
к
Исполнитель
Страница 4 из 2