УТВЕРЖДАЮ Заведующая ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая ГБДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 8
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
____________ (С.Г. Смольникова)
«___» _______ 2013год
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №8
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО АДРЕСУ: г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ПОЧТАМТСКАЯ, Д. 13,
В 2013 ГОДУ.
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон).
Раздел I. Общие положения
1.1. Предмет открытого аукциона в электронной форме,
начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора
1.1.1. Предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме является
право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по монтажу
системы видеонаблюдения в помещениях государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №8 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 13, в 2013
году.
1.1.2. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора 339 017,53
(триста тридцать девять тысяч семнадцать рублей 53 копейки) рублей.
1.1.3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого аукциона
в электронной форме 4530761 «Монтаж аппаратуры электрической тревожной,
пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей».
1.2. Сведения о заказчике
Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 8 Адмиралтейского района. Местонахождение:
190000, СПб, ул. Почтамтская, д. 13. Почтовый адрес: 190000, СПб, ул. Почтамтская, д.
13. Адрес электронной почты: 5719539@mail.ru . Контактные телефоны: 571-95-39.
Контактное лицо: Смольникова Светлана Геннадьевна.
1.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
1.3.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
состоять из двух частей.
1.3.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать следующие сведения:
1) Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
2) Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме (приложение 4 к
техническому заданию), и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), а
также марку и модель предлагаемого для использования товара.
При предоставлении сведений под конкретными показателями понимаются
характеристики товаров (использующихся при выполнении работ). В описании товаров, в
соответствии с Приложением №4 к техническому заданию, содержащем требования к
товарам, использующимся при выполнении работ, указаны следующие виды показателей:
1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей
2) показатели, для которых указаны варианты значений.
3) показатели, значения которых не могут изменяться.
4) показатели, для которых установлены диапазоны значений.
При описании характеристик товаров:

по первому виду показателей участники предоставляют конкретные
значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные
2
значения или значения, находящиеся в диапазоне значений, определенных
Заказчиком;

по второму виду показателей участники выбирают конкретное значение для
показателей, в отношении которых представлены варианты значений на выбор и в
соответствии с характеристиками товара(ов), предлагаемых участником к
использованию при выполнении работ. В случае установления возможности
выбора нескольких конкретных значений, участник вправе выбрать/определить
несколько конкретных значений;

по третьему виду показателей участники указывают конкретное значение.
Данный вид показателя участник не вправе изменять.

по четвертому виду показателей участник размещения заказа указывает диапазон
значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней
границе диапазона.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, может
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку
которого размещается заказ.
1.3.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
должна содержать следующие документы и сведения:
1)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика (для иностранного лица);
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами участника и если для участника оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае,
если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки,
предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для
аккредитации участника на электронной площадке;
1.3.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов,
входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться переводом
соответствующих документов на русский язык.
1.3.5. Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны
допускать двусмысленных толкований.
1.3.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
1.3.7. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется
участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 1.3.2 и 1.3.3
настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме части заявки.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
1.3.8. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и
3
подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и участием в
открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не имеет обязательств в связи с
данными расходами.
1.4. Требования к участникам размещения заказа
В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке,
а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный
документацией об открытом аукционе.
Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям:
1.4.1 Соответствие участника требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом аукциона:
Требования не установлены.
1.4.2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
1.4.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме;
1.4.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме не принято.
1.4.5. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
1.5. Размер обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового
договора, что составляет: 16 950,87 (шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 87
копеек) рублей.
4
1.6. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме
Окончание срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме 25 октября 2013 года в 11 час.00 мин. (московское время).
1.7. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме
Окончание срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме 25 октября 2013 года.
1.8. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится на электронной
площадке 28 октября 2013 года.
1.9. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора, срок и
порядок его предоставления
1.9.1. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора установлено в
размере 10 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового
договора, что составляет: 33 901,75 (тридцать три тысячи девятьсот один рубль 75
копеек) рубль.
1.9.2. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления
участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или
иной кредитной организацией, либо передачи заказчику в залог денежных средств, в том
числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения гражданскоправового договора, указанном в пункте 1.9.1 настоящей Документации об открытом
аукционе в электронной форме.
1.9.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора из
перечисленных в пункте 1.9.2 настоящей Документации об открытом аукционе в
электронной форме способов определяется участником аукциона самостоятельно.
1.9.4. Безотзывная банковская гарантия,
договор залога денежных средств
должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом,
залогодателем своих обязательств:
а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные гражданскоправовом договором работы (не оказал услуги, не поставил товары);
б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки
выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) не по вине заказчика;
в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки
устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе (оказанных услугах,
поставленных товарах);
г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные
гражданско-правового договора работы (некачественно оказал услуги, поставил
некачественные товары).
1.9.5. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение,
предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.
1.9.6. В случае, если обеспечение исполнения гражданско-правового договора
предоставляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами.
5
1.9.7. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения
гражданско-правового договора, должны быть перечислены в размере, установленном в
пункте 1.9.1 настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме на
счет:
Р/сч 40302810735000004234 в Доп. офисе «Инвестрбанк» ОАО «Банк Санкт-Петербург»
кор/сч. 30101810900000000790, БИК 044030790
Получатель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №8 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
ИНН 7826718045 / КПП 783801001
В поле «назначение платежа» платежного документа необходимо указать следующую
информацию: «Обеспечение исполнения договора ____________ (указывается предмет
аукциона)».
Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения гражданскоправового договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате
(квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае,
если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «Банк-клиент»).
Денежные средства возвращаются Подрядчику (исполнителю, поставщику), с
которым заключается гражданско-правовой договор, при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по гражданско-правовому договору в течение
срока, установленного в гражданско-правовом договоре со дня получения заказчиком
соответствующего письменного требования Подрядчика (исполнителя, поставщика).
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком
(исполнителем, поставщиком) в письменном требовании.
1.9.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по гражданско-правовому договору перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) своих обязательств по гражданско-правовому
договору, соответствующий Подрядчик (исполнитель, поставщик) обязуется в течение
десяти рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения обязательств по гражданско-правовому договору на тех же условиях и в том
же размере, которые указаны в пункте 1.9.1 настоящей Документации об открытом
аукционе в электронной форме.
6
Раздел II. Техническое задание
2.1. Источник финансирования заказа
Источник финансирования государственного заказа Санкт–Петербурга: бюджет
Санкт-Петербурга на 2013 год в соответствии с
Законом Санкт–Петербурга от
06.12.2012г. №654-110 «О бюджете Санкт–Петербурга на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов», целевая статья 1350102, КОСГУ 226.
2.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданскоправового договора и расчетов с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
Для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) используется официальная денежная единица
(валюта) Российской Федерации – рубль.
2.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты,
используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора
В случаях, если гражданско-правовым договором предусмотрена его оплата в
иностранной валюте, оплата производится в рублях, с применением курса данной
иностранной валюты, установленного Центральным Банком Российской Федерации, на
дату оплаты гражданско-правового договора.
2.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
2.4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями.
2.4.2. Сроки и порядок оплаты: Заказчик производит оплату выполненных работ в
течении 20 рабочих дней после предъявления Подрядчиком счета, акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3, подписанных Заказчиком, сертификатов, технических паспортов и иных
документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, а также Акта приемки
объекта.
Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего
договора, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.
2.4.3. Авансирование не предусмотрено.
2.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
2.5.1. Местом выполнения работ является: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.
13.
2.5.2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ, начало выполнения работ по
настоящему Договору: в течение одного дня после подписания Акта передачи объекта для
выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан
Заказчиком, представителем Службы заказчика и Подрядчиком в течение 3 дней со дня
подписания Договора.
Срок окончания работ по Договору: не позднее 20 ноября 2013 года. Датой
окончания выполнения работ считается дата подписания Акта приемки выполненных
работ (КС-2) в соответствии со статьей 7 Договора.
7
2.6. Обоснование и порядок формирования цены гражданско-правового договора.
Начальная (максимальная) цена договора формируется на основании стоимости
выполнения работ на объекте.
Стоимость выполнения работ на объекте определяется на основании локальной
сметы, представленной в Приложении № 1.
Сметная документация составлена в соответствии с письмом КЭРППиТ от
28.11.2011, «11/1923 «О введении в действие с 1 января 2012 года новой территориальной
сметно-нормативной базы – ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» с применением индексов
пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства,
осуществляемого за счет городского бюджета СПб на месяц составления сметной
документации»
Начальная (максимальная) цена договора формируется Подрядчиком на основе
прилагаемой сметы Заказчика с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена за выполняемые работы, рассчитывается как начальная (максимальная) цена
работ указанная заказчиком в Приложении №1 к ТЗ, уменьшенная на предложенное
Подрядчиком понижение относительно начальной (максимальной) цены лота.
При расчете начальной (максимальной) цены договора цена товаров и материалов,
учтенных в смете как мониторинг цен, была определена Заказчиком на основании
коммерческих предложений поставщиков (Приложение №5 к техническому заданию).
2.7. Требования к работам, являющимся предметом аукциона
2.7.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования определяются
ведомостью объемов работ (Приложение № 2) и ресурсной ведомостью (Приложение № 3
к техническому заданию).
Требования к товарам, использующихся при выполнении работ указаны в
приложении №4.
2.7.2. Требования к качеству и безопасности работ
Во время производства работ Подрядчик должен:
Обеспечить
соблюдение
необходимых
противопожарных
мероприятий,
мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от
строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать
общий порядок на строительной площадке.
Обеспечивать сохранность объекта вплоть до подписания документов,
подтверждающих сдачу его в эксплуатацию.
Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям СНиП 3.01.04 – 87.
Безопасность труда в строительстве должна отвечать требованиям СНиП 12-032001. Подрядчик обязан представлять сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
2.7.3. Требования к техническим характеристикам работ
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных
документов:
- Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и
правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97.
8
- Жилые здания СНиП 2.08.01-89.
- Основания зданий и сооружений СНиП 2.02.01-83.
- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра «Об
утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге».
Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по
строительству, действующих на территории Российской Федерации.
Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на
скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования
скрытых работ.
Все содержащиеся в техническом задании (сметной документации) товарные знаки
сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность оборудования, материалов
и комплектующих определяются в соответствии с требованиями и показателями,
установленными частью 3 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
2.7.4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
Приемка объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком и Заказчиком
всех обязательств, предусмотренных договором в соответствии с ВСН 42-85(р) и СНиП.
Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ по договору за пять дней до
готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик при получении уведомления
организует и осуществляет приемку результата работ.
При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной
работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень
дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении)
Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и
подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом)
по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом
сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а
также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату,
повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки
выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки,
предусмотренной договором.
Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков,
которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех
работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и
недоделок.
Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его
содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в
эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента
устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного
сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
2.8. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Срок и объем предоставления гарантии качества товара: Подрядчик несет
ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев с даты
9
подписания акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией объекта, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и
неправильной эксплуатации. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество
выполненных по контракту работ или материалов не соответствует требованиям СНиП;
работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с
иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной
эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них
Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика
безвозмездного устранения этих недостатков.
Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления
Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их
устранении.
В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении
гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят
или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик
докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по
причинам, возникшим до этого момента.
2.9. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся
его неотъемлемой частью
2.9.1. Приложение №1 – Локальная смета № 8/18. Расчет начальной максимальной
цены контракта.
2.9.2. Приложение №2 – Ведомость объемов работ
2.9.3. Приложение №3 – Ресурсная ведомость
2.9.4. Приложение №4 – Требования к товарам, использующихся при выполнении
работ.
2.9.5. Приложение №5 – Мониторинг цен
10
Приложение №1 к Техническому заданию
Согласовано:
Утверждаю:
СПб ГБУ "Служба Заказчика
администрации Адмиралтейского района"
Директор
А.Г. Лысюк
"_____" _________________ 2013г.
ГБДОУ детский сад № 8
Адмиралтейского района СПб
Заведующий
С.Г. Смольникова
"_____" __________________ 2013г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8/18
на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в ГБДОУ детский сад № 8 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 13,
лит. А
Основание - проект № 30-13-ВН, ООО "Безопасный город"
Сметная стоимость 339 017,53 руб
Чертежи №
Нормативная трудоемкость 409,89 чел-ч
Сметная заработная плата - 60,484 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. с индексами на Сентябрь 2013г., ТСНБ ГОСЭТАЛОН 2012
№
п/п
Шифр и номер
позиции
норматива
Наименование работ и затрат
Количество
Стоимость на
единицу, руб
Всего
ед. изм.
Общая стоимость, руб.
Экспл.
машин
Всего
Основной
зарплаты
Основной
В т.ч.
зарплаты зарплаты
1
2
3
№1 Внутренние работы
4
5
6
Монтажные работы
1 ТЕРм10-04-067- Видеомагнитофон (Видеорегистратор, прим.)
21
(0)
Изп=11,895; Иэмм=6,545; Имат=5,409;
НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);
ЗП=45,43*1,2; ЭММ=2,68*1,2;
ЗПм=0,51*1,2; ТЗТ=4,36*1,2; ТЗТм=0,04*1,2
1
1 шт.
7
88,93
3,22
54,52
0,61
1 690,82
Затраты труда рабочих, чел.-ч.
не занят. обсл. машин
Экспл.
машин
обслуживающ. машины
В т.ч.
зарплаты
На един.
Всего
8
9
10
11
648,52
21,07
5,23
5,23
7,26
0,05
0,05
11
1.1
2
прайс
Видеорегистратор цифровой STR-1689
Smartec (16-канальный)
(31821,17/1,18=26967,09)
ТЕРм10-04-067- Устройство видеоконтрольное
23
(0)
2.1
3
3.1
4
прайс
Изп=11,895; Иэмм=6,552; Имат=11,895;
НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);
ЗП=29,54*1,2; ЭММ=0,67*1,2;
ЗПм=0,13*1,2; ТЗТ=2,18*1,2; ТЗТм=0,01*1,2
Монитор STM-174 Smartec, TFT LCD 17"
(16514,37/1,18=13995,23)
1
шт.
1
1 шт.
1
шт.
ТЕРм10-04-067- Камера телевизионная передающая
22
Изп=11,895; Иэмм=6,547; Имат=4,99;
НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);
ЗП=295,39*1,2; ЭММ=2,01*1,2;
ЗПм=0,38*1,2; ТЗТ=21,8*1,2; ТЗТм=0,03*1,2
1 шт.
прайс
Видеокамера купольная цветная STC-3520/3
ULTIMATE Smartec (7930,82/1,18=6721,03)
4
шт.
ТЕРм10-08-003- Устройство оптико-(фото)электрическое,:
06
блок питания и контроля
4.1
509-9016-415П
4.2
прайс
Изп=11,895; Иэмм=7,667; Имат=3,808;
НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8);
ЗП=72,92*1,2; ЭММ=0,12*1,2; ЗПм=0*1,2;
ТЗТ=5,76*1,2; ТЗТм=0*1,2
26 967,09
36,84
0,8
35,45
0,16
13 995,23
4
(0)
(0)
26 967,09
1 шт.
416,26
2,41
354,47
0,46
40 067,87
101,65
0,14
87,5
0
2 302,57
1
шт.
1 519,26
1 519,26
Аккумуляторная батарея 7 А/ч, 12В
(420/1,18=355,93)
4
шт.
355,93
1 423,72
5
301,78
5,24
2,62
2,62
1,9
0,01
0,01
16 865,68
63,12
26,16
104,64
21,88
0,04
0,16
1,07
6,91
6,91
0
0
0
380,55
19,55
97,75
26 884,12
Блоки резервного питания БРП 24-01; 12/28;
5А
Электромонтажные работы
5 ТЕРм08-02-390- Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
01
421,68
13 995,23
6 721,03
1
984,59
18,55
32 558,99
1 040,81
13 521,05
12
(0)
5.1
6
503-9801-047П
7
прайс
8
8.1
V=500/100; Изп=11,895; Иэмм=6,134;
Имат=4,093; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52
(0,65*0,8); ЗП=40,48*1,2; ЭММ=2,39*1,2;
ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=0,01*1,2
Кабель коаксиальный КВК-В 2х0,5
(18,95/1,18=16,06)
103-1058-006П
V=30/100; Изп=11,895; Иэмм=4,698;
Имат=2,315; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52
(0,65*0,8); ЗП=273,7*1,2; ЭММ=58,39*1,2;
ЗПм=1,74*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=0,11*1,2
Гофротруба ПВХ без протяжки диаметром
16 мм
227,34
250
шт.
100 м
510
м
100 м
30,6
м
(0)
V=20/100; Изп=11,895; Иэмм=5,103;
Имат=5,578; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52
(0,65*0,8); ЗП=354,2*1,2; ЭММ=181,71*1,2;
ЗПм=7,43*1,2; ТЗТ=30,8*1,2; ТЗТм=0,47*1,2
100 м
103-0002
Трубы стальные сварные водогазопроводные
20,6
131,85
2,87
48,58
0,19
1 337,67
70,07
328,44
2,09
0,05
8 480,5
2 889,3
88
4,22
21,1
11,3
0,01
0,05
3 491,78
1 172,04
98,76
28,56
8,57
7,46
0,13
0,04
222,54
36,96
7,39
21,22
0,56
0,11
91,8
1 129,78
218,05
425,04
8,92
39,46
0,01
8 190,6
3
0,2
9,5
5 477,5
16,06
0,3
ТЕРм08-02-407- Труба стальная по установленным
01
конструкциям, по стенам с креплением
скобами, диаметр: до 25 мм
0,16
21,91
5
ТЕРм08-02-409- Труба винипластовая по установленным
01
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(0)
7.1
Кабель-каналы пластмассовые 25х16 мм,
длина 2 м, прямые
100 м
ТЕРм08-02-399- Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
01
(0)
6.1
V=500/100; Изп=11,895; Иэмм=4,103;
Имат=2,368; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52
(0,65*0,8); ЗП=189,45*1,2; ЭММ=15,46*1,2;
ЗПм=0,13*1,2; ТЗТ=16,29*1,2;
ТЗТм=0,01*1,2
3 149,74
1 011,17
812,88
13
с резьбой черные легкие (неоцинкованные)
диаметр условного прохода 20 мм, толщ.
стенки 2,5 мм
9
ТЕРм08-02-412- Затягивание провода в проложенные трубы и
01
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение: до 2,5 мм2
(0)
прайс
9.1
10
м
V=50/100; Изп=11,895; Иэмм=6,134;
Имат=3,702; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52
(0,65*0,8); ЗП=64,52*1,2; ЭММ=2,39*1,2;
ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=5,61*1,2; ТЗТм=0,01*1,2
Кабель коаксиальный КВК-В 2х0,5
(18,95/1,18=16,06)
ТЕРм08-02-412- Затягивание провода в проложенные трубы и
09
металлические рукава каждого
последующего одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 6 мм2
(0)
V=30/100; Изп=11,895; Иэмм=6,134;
Имат=3,679; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52
(0,65*0,8); ЗП=26,34*1,2; ЭММ=2,39*1,2;
ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=2,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2
10.1
501-8235
Кабели силовые с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова марки ВВГ, напряжением
1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2
0,5
100 м
51
м
375,81
2,87
77,42
0,19
16,06
0,3
460,46
2,87
100 м
31,61
0,19
0,0306
1000 м
18 434,58
590,53
112,8
6,73
3,37
1,13
0,01
0,01
5,28
2,75
0,83
0,68
0,01
0
564,1
94 947,56
38 143,51
Наименование и значение множителей
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
8,8
819,06
325,79
ИТОГО:
1 630,17
894,43
82,33
258,41
0,48
Значение
38143,51
894,43
5785,2
Прямые
1
1
1
38 143,51
894,43
5 785,2
86 745,36
131 568,5
14
Итого накладных расходов
Итого сметной прибыли
Итого
1
2
30 288,62
19 835,8
181 692,92
3
№2 Наружные работы
4
5
6
Монтажные работы
1 ТЕРм10-04-067- Камера телевизионная передающая
22
(0)
Изп=11,895; Иэмм=6,547; Имат=4,99;
НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)
прайс
Видеокамера уличная цветная STC-3630/3
ULTIMATE Smartec
(12565,28/1,18=10648,54)
Электромонтажные работы
2 ТЕРм08-02-411- Рукав металлический наружным диаметром:
01
до 48 мм
1.1
(0)
2.1
3
101-3131
V=200/100; Изп=11,895; Иэмм=3,982;
Имат=2,752; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52
(0,65*0,8)
Рукава металлические РЗ-Ц-Х диаметром 20
мм
3
1 шт.
3
шт.
(0)
3.1
прайс
V=200/100; Изп=11,895; Иэмм=6,134;
Имат=3,702; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52
(0,65*0,8)
100 м
206
м
Кабель коаксиальный КВК-В 2х0,5
(18,95/1,18=16,06)
204
м
ИТОГО:
295,39
0,38
2 417,73
229,46
399,05
3,48
25 190,31
10 540,99
33 905,02
9 493,4
2,39
64,52
0,16
5 798,8
1 534,93
10
11
39,48
21,8
65,4
13,56
0,03
0,09
1 827,42
34,7
69,4
82,79
0,22
0,44
29,32
5,61
11,22
3,81
0,01
0,02
3 276,24
64 894,13
21 569,32
Наименование и значение множителей
Зарплата
9
3 800,7
362,43
16,06
8
31 945,62
18,45
2
100 м
2,01
10 648,54
2
ТЕРм08-02-412- Затягивание провода в проложенные трубы и
01
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение: до 2,5 мм2
356,78
7
1 896,22
100,16
146,02
0,55
Значение
21569,32
Прямые
1
21 569,32
15
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Итого накладных расходов
Итого сметной прибыли
Итого
1
1
2
2.1
1896,22
12924,82
2
3
ТЕР46-03-010-01 Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
20 см2
(0)
V=15/100; Изп=11,895; Иэмм=6,154;
НР=343,44 (0,84) (1,1*0,9*0,85); СП=196,25
(0,48) (0,7*0,85*0,8)
ТЕР46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и
перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
4
№3 Прочие работы
5
0,15
497,94
100
отверстий
0,02
(0)
Изп=11,895; Иэмм=7,224; Имат=2,741;
НР=148,66 (0,84) (1,1*0,9*0,85); СП=84,95
(0,48) (0,7*0,85*0,8)
1 м3
заделки
401-9001-010П
Бетонные смеси готовые к употреблению
0,0208
м3
6
321,51
176,43
52,72
1 616,84
36,23
743,93
0
3 096,14
ИТОГО:
7
611,59
228,08
8
314,8
176,98
1 896,22
12 924,82
39 022,56
75 412,92
17 235,64
11 268,13
103 916,69
9
296,79
10
15,17
11
94,07
4,35
0,65
5,23
75,22
1,5
0
0
0
2,28
64,4
839,67
Наименование и значение множителей
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Итого накладных расходов
Итого сметной прибыли
Итого
1
1
491,78
302,02
94,07
3,78
0,65
Значение
491,78
302,02
45,87
Прямые
1
1
1
491,78
302,02
45,87
64,4
904,07
492,1
281,2
1 677,37
№4 Вывоз мусора
16
1
1
2
2
[311-01-146-1
(2)]
[310-3035-1]
3
Погрузочные работы: Мусор строительный с
погрузкой вручную
Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км.
Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов
автомобилями-самосвалами работающими
вне карьера
4
0,05
5
60,4
6
0
т
60,4
0
0,05
163,13
163,13
7
3,02
8
3,02
9
0
10
11
0
8,16
8,16
т
ИТОГО:
11,18
Наименование и значение множителей
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
0
0
Значение
Прямые
1
1
1
(3,02+0)
(3,02+0)*0,6
1
0,6
Значение
287302,99*0,18
Ведущий специалист инженер-сметчик
И.о. начальника отдела подготовки сметной документации
8,16
0
3,02
8,16
0
Наименование и значение множителей
Итого по всем разделам
НДС
Итого по смете
3,02
3,02
8,16
0
0
11,18
3,02
1,81
16,01
Прямые
18%
287 302,99
51 714,54
339 017,53
О.Л. Белоцерковская
А.Н. Полуэктова
17
Приложение №2 к Техническому заданию
Ведомость объемов работ.
Наименование работ
Внутренние работы
Установка видеорегистратора
Установка монитора
Установка видеокамер купольных
Установка блока резервного питания
Установка аккумуляторных батарей
Прокладка кабеля
Прокладка кабель-канала
Прокладка гофротрубы ПВХ
Установка трубы стальной
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические
рукава, сечением до 2,5 мм2
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические
рукава, сечением до 6 мм2
Наружные работы
Установка видеокамер уличных цветных
Прокладка рукава металлического РЗ-Ц-Х диаметром 20 мм
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические
рукава, сечением до 2,5 мм2
Общестроительные работы
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм
отверстий площадью: до 20 см2
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках
бетонных площадью до 0,1 м2
Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой
вручную
Ед.
Кол-во
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
шт.
м
м
м
1
1
4
1
4
510
250
30
20
50
м
30
шт.
м
м
3
200
200
шт.
15
1м3
0,02
1т
0,05
18
Приложение № 3 к Техническому заданию
Ресурсная ведомость.
Поз.
Наименование
Кол-во
Един.
измерения
Система
видеонаблюдения
1
Видеорегистратор
1
шт.
2
Монитор
1
шт.
3
Видеокамера тип 1
3
шт.
4
Видеокамера тип 2
4
шт.
Блоки резервного питания
5
Блок питания
1
шт.
6
Аккумуляторная батарея
4
шт.
Материалы
7
Кабель тип 1
761
м
8
Кабель тип 2
30
м
9
Труба тип 1
30,6
м
10
Труба тип 2
20,6
м
11
Кабель-канал
500
м
12
Рукав
206
м
13
Дюбель
10
уп.
14
Шуруп
10
уп.
15
Выключатель
1
шт.
19
Приложение № 4 к Техническому заданию
Требования к товарам, использующихся при выполнении работ.
1.Видеорегистратор в соответствии с пунктом 1 ресурсной ведомости. Установлены следующие
характеристики товара
Область применения должна быть: устройство для записи, трансляции и просмотра видео. Количество
видеовходов: 8 или 16 или 24. Интерфейс видеовхода должен быть: BNC. Должно быть наличие VGA
интерфейса. Должно быть наличие CVBS интерфейса. Разрешение при записи: 352х288 и/или 720х288 и/или
720х576 пиксель. Скорость записи: 400 и/или 100 и/или 200 к/с. Максимальное количество жестких дисков:
не более 3 и не менее 1 шт. Тип жесткого диска: IDE или SATA. Должно быть наличие USB-порта.
Количество USB-портов: не менее 1 и не более 3. Должно быть наличие пульта. Должно быть наличие USBмыши. Количество аудио входов: не более 10 и не менее 6 шт. Должно быть наличие аудио выхода.
Температура эксплуатации в диапазоне конкретных значений с верхним пределом более 34,1 и с нижним
пределом не более 5,56 °С. Напряжение питания: 220 или 12 или 24 В. Сила тока: менее 3,875 и не менее
3,077 А. Мощность: не более 42,3 и не менее 33,5 Вт. Длина: не менее 336,5 и менее 363,2 мм. Ширина: не
менее 253,4 и менее 272,6 мм. Высота: менее 74,5 и более 54,4 мм. Масса: не более 2,316 кг.
2.Монитор в соответствии с пунктом 2 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Область применения должна быть: любые системы видеоконтроля. Тип монитора: черно-белый или
цветной. Диагональ: не более 17,9 и более 14,2 дюйм. Угол обзора по горизонтали: менее 171,2 и не менее
157,0 °. Угол обзора по вертикали: не более 186,6 и не менее 164,0 °. Количество точек на дюйм по
горизонтали: не более 1344 и не менее 1216. Количество точек на дюйм по вертикали: не более 1075 и не
менее 973. Контрастность: 1100:1 или 1000:1 или 900:1. Яркость: не более 258,6 и более 239,0 кд/м2. Время
отклика матрицы: не более 7 и не менее 4 мс. Должно быть наличие S-Video интерфейса. Должно быть
наличие BNC интерфейса. Должно быть наличие RCA интерфейс. Интерфейсы должны быть: VGA, HDMI.
Напряжение питания переменного тока: в диапазоне конкретных значений с верхним пределом не менее
233,0 и с нижним пределом менее 103,50 В. Максимальная потребляемая мощность: не менее 26,6 и менее
35,1 Вт. Температура эксплуатации: в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не более 6,26 и с
верхним пределом не менее 28,8 °С. Длина: не более 404,2 и более 386,4 мм. Ширина: менее 413,8 и не
менее 357,0 мм. Глубина: менее 178,8 и более 159,4 мм. Масса: не более 5,704 кг.
3.Видеокамера тип 1 в соответствии с пунктом 3 ресурсной ведомости. Установлены следующие
характеристики товара
Область применения должна быть наружная. Материал изготовления кожуха: металл или ударопрочный
морозостойкий пластик. Степень защиты кожуха должна быть: IP66. Должно быть наличие обогревателя у
кожуха. Должно быть наличие вентилятора у кожуха. Подсветка должна быть инфракрасная. Количество
пикселей на дюйм по горизонтали: не менее 716 и не более 875. Количество пикселей на дюйм по
вертикали: не более 656 и не менее 536. Минимальное разрешение при цветном изображении: не менее 540
и не более 660 ТВЛ. Разрешение при черно-белом изображении: не менее 630 и не более 770 ТВЛ.
Переключение день - ночь: автоматическое от встроенного датчика освещения или механическое.
Минимальная освещенность при выключенной инфракрасной подсветки при цветном изображении (F1.4/50
IRE): менее 0,170 и не менее 0,134 лк. Минимальная освещенность при выключенной инфракрасной
подсветки при черно-белом изображении: менее 0,0012 и более 0,0008 лк. Объектив должен быть
варифокальный с автоматической регулировкой диафрагмы. Фокусное расстояние в диапазоне конкретных
значений с нижним пределом менее 3,41 и с верхним пределом не менее 10,62 мм. Отношение сигнал - шум:
не более 61,5 и более 45,5 дБ. Гамма-коррекция: менее 0,530 и не менее 0,339. Максимальное количество
скрытых зон изображения: не более 14 и не менее 10. Синхронизация должна быть внутренняя. Напряжение
постоянного тока: менее 12,33 и более 9,80 В. Напряжение переменного тока: не более 26,8 и более 22,4 В.
Максимальная мощность: менее 12,83 и более 9,94 Вт. Температура эксплуатации: в диапазоне конкретных
значений с нижним пределом не более -34,2 и с верхним пределом более 44,00 °С. Длина: не менее 159,0 и
менее 168,8 мм. Ширина: более 82,9 и не более 93,6 мм. Высота: не более 96,4 и не менее 75,0 мм. Масса: не
более 1,471 кг.
4.Видеокамера тип 2 в соответствии с пунктом 4 ресурсной ведомости. Установлены следующие
характеристики товара
Область применения должна быть: эксплуатация в помещениях с переменным освещением. Количество
точек на дюйм по горизонтали: не менее 716 и не более 875. Количество точек на дюйм по вертикали: не
20
менее 536 и не более 656. Разрешение при цветной записи: более 570,5 и не более 635,7 ТВЛ. Разрешение
при черно-белой записи: более 638,8 и не более 716,9 ТВЛ. Количество пикселей на дюйм по горизонтали:
не менее 716 и не более 875. Количество пикселей на дюйм по вертикали: не более 656 и не менее 536.
Переключение день-ночь должно быть: механическое или автоматическое от встроенного датчика
освещенности. Минимальная освещенность при цветном изображении (F1.2/50IRE): не менее 0,133 и не
более 0,176 лк. Минимальная освещенность при черно-белом изображении (F1.2/50IRE): менее 0,0011 и не
менее 0,0008 лк. Отношение сигнал-шум: менее 55,6 и более 47,5 дБ. Гамма-коррекция: не более 0,522 и
более 0,409. Максимальное количество скрытых зон изображения: не более 14 и не менее 10. Объектив
должен быть варифокальный. Должно быть наличие автоматической регулировки диафрагмы у объектива.
Должно быть наличие инфракрасной коррекции у объектива. Автоматическая регулировка диафрагмы в
диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 2,80 и с верхним пределом не менее 10,49 мм.
Напряжение: более 11,65 и менее 13,93 В. Температура эксплуатации в диапазоне конкретных значений с
верхним пределом не менее 46,30 и с нижним пределом менее -9,7 °С. Тип камеры должен быть купольный.
Диаметр: не менее 118,42 и менее 136,29 мм. Высота: более 96,36 и не более 107,53 мм. Масса: менее
565,3488 г.
5.Блок питания в соответствии с пунктом 5 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Назначение должно быть: обеспечение бесперебойным питанием различных устройств. Источник питания
должен быть сетевой стабилизированный с аккумуляторными батареями. Выходное напряжение: не менее
21,4 и не более 26,8 В. Тип аккумуляторных батарей должен быть свинцово-кислотные. Емкость
аккумуляторных батарей: не менее 5,94 и менее 8,89 Ач. Температура эксплуатации в диапазоне
конкретных значений с нижним пределом не более -9,2 и с верхним пределом не менее 37,07 °С. Степень
защиты должна быть IP20. Мощность от сети: более 170,1 и менее 185,5 Вт. Номинальный (длительный)
выходной ток: менее 4,49 и не менее 2,89 А. Максимальный выходной ток в течении 30 минут: не более 6,08
и не менее 3,67 А. Длина: не менее 456,9 и не более 476,2 мм. Ширина: более 202,7 и менее 224,0 мм.
Высота: не менее 77,32 и менее 91,65 мм. Масса без аккумуляторных батарей: менее 6,86 кг.
6.Аккумуляторная батарея в соответствии с пунктом 6 ресурсной ведомости. Установлены следующие
характеристики товара
Материал изготовления положительной пластины: свинец или диоксид свинца. Материал изготовления
отрицательной пластины: диоксид свинца или свинец. Материал изготовления контейнера: полипропилен
или акрилонитрилбутадиенстирол. Материал изготовления крышки: акрилонитрилбутадиенстирол или
полипропилен. Материал изготовления клапана: каучук или вспененный полиэтилен. Материал
изготовления клемм: свинец или медь. Номинальное напряжение: более 10,03 и менее 14,20 В. Номинальная
емкость при двадцати пяти градусах Цельсия: менее 7,19 и более 5,80 Ач. Саморазряд при двадцати
градусах Цельсия: не менее 2,38 и менее 3,37 % от емкости. Температура эксплуатации в диапазоне
конкретных значений с нижним пределом не более -19,0 и с верхним пределом не менее 54,53 °С.
Циклический режим в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 14,59 и с верхним
пределом не менее 14,79 В. Максимальный зарядный ток: менее 2,68 и не менее 2,03 А. Масса: не более
2,6687 кг.
7.Кабель тип 1 в соответствии с пунктом 7 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Область применения должна быть: системы видеонаблюдения. Материал изготовления центрального
проводника: алюминий или медь. Структура центрального проводника должна быть: коаксиальный провод,
жила питания. Материал изготовления экрана: медь или алюминиевая лента. Материал изготовления
оболочки: самозатухающий полиэтилен или поливинилхлорид. Сечение жилы: не более 0,51 и более 0,35
мм2. Наружный диаметр: более 5,99 и не более 7,87 мм.
8.Кабель тип 2 в соответствии с пунктом 8 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Область применения должно быть: прокладка одиночных кабельных линий. Материал изготовления жил:
алюминий или медь. Материал изготовления изоляции: полиэтилен или поливинилхлорид. Материал
изготовления оболочки: поливинилхлорид или полиэтилен. Номинальное напряжение 0,66 или 1 кВ.
Количество жил: не менее 2 и не более 4 шт. Сечение жилы: не менее 2,27 и менее 2,89 мм2. Минимальная
температура эксплуатации: не менее -56,8 и менее -41,3 °С. Максимальная температура эксплуатации: менее
52,4 и не менее 44,0 °С. Допустимая относительная влажность воздуха при температуре +35 градусов
Цельсия: менее 98,4 и более 96,9 %. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке кабеля: более
21
7,07 и менее 8,74 диаметра кабеля. Минимальный наружный диаметр кабеля: не менее 5,91 и менее 9,57 мм.
Масса одного километра кабеля: менее 88,0588 кг.
9.Труба тип 1 в соответствии с пунктом 9 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Область применения должна быть: протяжка электропроводки. Материал изготовления: полиэтилен или
поливинилхлорид. Климатическое исполнение должно быть УХЛ. Рабочая температура в диапазоне
конкретных значений с нижним пределом менее -21,1 и с верхним пределом не менее 57,48 °C. Степень
защиты: IP55 или IP45 или IP65. Ударная прочность: более 9,98 и не более 11,20 Нм. Минимальное
относительное удлинение при разрыве: не менее 29,9 и не более 35,3 %. Диэлектрическая прочность с
напряжением две тысячи Ватт: менее 15,9 и более 14,2 мин. Минимальное сопротивление изоляции с
напряжением пятьсот Ватт в течение одной минуты: менее 100,18 и не менее 90,24 Мом. Максимальная
температура огнестойкости: более 611,4 и не более 668,2 °C. Диаметр: более 14,0 и менее 17,4 мм. Толщина
стенки: не менее 1,10 и менее 1,31 мм.
10.Труба тип 2 в соответствии с пунктом 10 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Назначение должно быть: применение в водопроводах, газопроводах, системах отопления. Предельное
отклонение толщины стенки от номинального значения в меньшую сторону: менее -12,1 и более -17,8 %.
Максимальная величина скоса торца: менее 2,36 и более 1,81 °. Максимальное гидравлическое давление:
менее 2,98 и более 1,96 МПа. Предельные отклонения наружного диаметра от номинального значения в
диапазоне конкретных значений с нижним пределом не более -0,23 и с верхним пределом более 0,17 мм.
Диаметр условного прохода: не менее 19,6 и не более 23,3 мм. Наружный диаметр: менее 27,87 и не менее
25,12 мм. Толщина стенки: не менее 2,09 и не более 3,49 мм. Масса одного погонного метра трубы: менее
1,930 кг.
11.Кабель-канал в соответствии с пунктом 11 ресурсной ведомости. Установлены следующие
характеристики товара
Назначение должно быть: наружная прокладка кабелей. Материал изготовления: огнестойкий
поливинилхлоридный пластикат или ударопрочный самозатухающий пластик. Ширина: не менее 22,6 и не
более 28,5 мм. Глубина: менее 18,3 и более 12,9 мм. Длина: более 1999,8 и не более 2059,5 мм.
12.Рукав в соответствии с пунктом 12 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Область применения должна быть: защита проводов и кабелей от механических повреждений и возгораний,
прокладка вентиляционных систем. Материал изготовления: стальная оцинкованная лента или
анодированный алюминий. Толщина металла в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не
более 0,220 и с верхним пределом не менее 0,239 мм. Материал изготовления уплотнения:
хлопчатобумажная нить или синтетическая самозатухающая нить. Тип должен быть негерметичный.
Климатическое исполнение должно быть УХЛ3. Диаметр условного прохода: не менее 19,1 и не более 24,0
мм. Наименьший внутренний диаметр: менее 20,48 и более 16,66 мм. Наибольший наружный диаметр: более
20,4 и не более 24,8 мм. Наименьший эксплуатационный радиус изгиба: более 83,17 и не более 92,44 мм.
Разрывное усилие: менее 112,12 и более 93,70 кг.
13.Выключатель в соответствии с пунктом 15 ресурсной ведомости. Установлены следующие
характеристики товара
Область применения должна быть: защита электрических установок от перегрузок и коротких замыканий.
Номинальный ток: не менее 4,68 и менее 6,83 А. Количество полюсов: не более 3 и не менее 1. Тип сети:
переменный ток или постоянный ток. Отключающая способность при напряжении 230 В: не менее 12 и не
более 18 кА. Номинальное рабочее напряжение: менее 456,3 и не менее 404,9 В. Номинальное напряжение
изоляции: более 466,4 и менее 524,8 В. Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: менее 6,55 и
не менее 5,01 кВ. Механическая устойчивость: менее 20012,1 и не менее 19910,2 циклов. Максимальное
сечение провода в клемме: менее 25,5 и более 23,1 мм2. Температура эксплуатации в диапазоне конкретных
значений с нижним пределом менее -22,2 и с верхним пределом не менее 57,43 °С. Высота: менее 92,5 и
более 66,1 мм. Ширина одного полюса: не менее 14,4 и менее 20,1 мм. Глубина: менее 73,8 и более 68,3 мм.
Масса одного полюса: менее 0,1475 кг.
14.Дюбель в соответствии с пунктом 13 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Область применения должно быть: монтаж и крепление материалов шурупами при небольших нагрузках.
Температура эксплуатации в диапазоне конкретных значений с верхним пределом не менее 74,79 и с
22
нижним пределом не более -35,6 °С. Минимальная глубина сверления: менее 40,7 и более 29,4 мм. Длина
дюбеля: не менее 27,6 и менее 30,7 мм. Диаметр сверла: не менее 4 и не более 8 мм. Минимальный диаметр
шурупа: не более 3,68 и более 2,89 мм. Допустимые нагрузки на вырыв из бетона: не менее 0,85 и не более
0,91 кН. Допустимые нагрузки на вырыв из кирпича: более 0,61 и не более 0,92 кН. Расчетная масса одной
тысячи штук: менее 0,685 кг. Максимальный диаметр шурупа: не менее 4,46 и менее 5,69 мм.
15.Шуруп в соответствии с пунктом 14 ресурсной ведомости. Установлены следующие характеристики
товара
Назначение должно быть: крепление гипсокартонных листов к каркасу из металлических профилей. Тип
шурупа должен быть самонарезающий прокалывающий. Материал изготовления шурупа должен быть
металл. Диаметр головки шурупа: более 3,41 и не более 4,52 мм. Длина шурупа: более 24,4 и менее 27,2 мм.
23
Приложение № 5 к Техническому заданию
Мониторинг цен
№
п/п
Наименование
Аккумуляторная
1 батарея 7 А/ч, 12В
№
п/п
Наименование
Видеокамера
купольная
1 цветная
№
п/п
Наименование
Видеокамера
1 уличная цветная
№
п/п
Наименование
Видеорегистратор
1 цифровой
№
п/п
Наименование
Кабель
1 коаксикальный
№
п/п
Наименование
1 Монитор
Заведующая
ЗАО «СЗМКО»
с/без НДС
«Видео в доме»
с НДС
«Доступная
безопасность»
с НДС
Миним.
цена за
ед. (руб.)
Цена, принятая в
смете
с/без НДС
420,00/355,93
550,00
600,00
420,00
420/355,93
ЗАО «СЗМКО»
с/без НДС
«ОСБез»
с НДС
«Борн СПб»
с НДС
Миним.
цена за
ед. (руб.)
Цена, принятая в
смете
с/без НДС
7930,82/6721,03
8076,00
8080,00
7930,82
7930,82/6721,03
ЗАО «СЗМКО»
с/без НДС
«ОСБез»
с НДС
«Борн СПб»
с НДС
Миним.
цена за
ед. (руб.)
Цена, принятая в
смете
с/без НДС
12565,28/
10648,54
12796,00
12801,00
12565,28
12565,28/
10648,54
ЗАО «СЗМКО»
с/без НДС
«Борн СПб»
с НДС
«Тинко»
с НДС
Миним.
цена за ед.
(руб.)
Цена, принятая в
смете
с/без НДС
32821,17/
26967,09
32419,00
32404,71
32821,17
32821,17/
26967,09
ЗАО «СЗМКО»
с/без НДС
ООО «ТД
«Амикон»
ООО
«Контроль»
с НДС
Миним.
цена за
ед. (руб.)
Цена, принятая в
смете
с/без НДС
18,95/16,06
21,00
19,00
18,95
18,95/16,06
ЗАО «СЗМКО»
с/без НДС
«Борн СПб»
с НДС
ООО
«Контроль»
с НДС
Миним.
цена за
ед. (руб.)
Цена, принятая
в смете
с/без НДС
16514,37/13995,23
16825,00
17243,97
16514,37
16514,37/
13995,23
Смольникова С. Г.
24
Раздел III. Проект гражданско-правового договора
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР
на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в помещениях
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида №8 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 13.
Санкт-Петербург
«____» _____________ 20__ года
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад общеразвивающего вида №8 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Смольниковой С.Г., действующей на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя)
действующего на основании ________________________________________ с другой
стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о
нижеследующем.
СТАТЬЯ 1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
работы по монтажу системы видеонаблюдения в помещениях государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего
вида №8 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Почтамтская, д. 13 (далее – Объект) и передать выполненные работы Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой
(Приложение №1), ведомостью объемов работ (Приложение №2), ресурсной ведомостью
(Приложение №3) и с использованием конкретных показателей товаров (Приложение
№4), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, определяющих объем,
содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Настоящий Договор заключен по итогам открытого аукциона в электронной
форме, утвержденным комиссией ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида №8
Адмиралтейского района по размещению государственного заказа, протокол от «____»
________________ 20__ года № ________.
1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору представлено:
____________________________________________________________________________
(вид обеспечения)
в сумме: 33 901,75 (тридцать три тысячи девятьсот один рубль 75 копеек) рубль.
СТАТЬЯ 2. Стоимость работ по Договору и порядок их оплаты
2.1. Цена Договора формируется путем умножения цены, определенной Заказчиком
в Приложении № 1 (локальная смета) и равной 339 017,53 рублей (триста тридцать девять
тысяч семнадцать рублей 53 копейки) на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ составляет: _______________.
25
Общая цена Договора составляет:
_______________________________ (_________________________) рублей,
в том числе НДС ( ____%) - ___________ (______________________) рублей.
2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течении 20 рабочих дней
после предъявления Подрядчиком счета, акта о приемке выполненных работ по форме
КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных
Заказчиком, сертификатов, технических паспортов и иных документов, удостоверяющих
качество материалов и оборудования, а также Акта приемки объекта, указанного в пункте
3.1.19 настоящего договора.
2.3. Авансирование работ не предусмотрено.
2.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах,
содержании и стоимости работ, отраженных в акте о приемке выполненных работ по
форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,
фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Договором,
последний в течение трех календарных дней со дня обнаружения данного несоответствия
письменно уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения
Подрядчиком в них соответствующих изменений.
2.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований
сметной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего
Договора, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения указанных
отклонений.
СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Принять от Заказчика объект, указанный в пункте 1.1 Договора по Акту
передачи объекта для выполнения работ.
3.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 2 настоящего Договора, выполнить на
свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы,
указанные в пункте 1.1 в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга, строительными нормами и правилами за снижение и/или потерю прочности,
устойчивости, надежности Объекта или его части, а также за не достижение объектом
указанных в документации показателей.
3.1.4. Гарантировать выполнение работ и передачу выполненных работ в
установленные сроки и в соответствии с условиями Договора.
3.1.5.
Поставлять на строительную площадку необходимые материалы,
оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их
приемку, разгрузку, складирование и сохранность.
3.1.6. Гарантировать качество работ и представить сертификаты, технические
паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования в
сроки предусмотренные Договором, а также по письменному требованию Заказчика в
трехдневный срок.
3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию
временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по
Договору.
3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения
коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных
коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет
оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате
проведения работ на Объекте.
26
3.1.9. За предоставленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для
закрытого складирования материалов оплачивать пользование коммунальными услугами
по действующим тарифам.
3.1.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных
мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
3.1.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от
отходов.
3.1.12. До подписания Акта приемки объекта нести риск случайной гибели или
повреждения Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ.
3.1.13. Обеспечивать надлежащую охрану Объекта, переданного по Акту передачи
объекта для выполнения работ, материалов, оборудования, строительной техники и
другого имущества в период со дня подписания Акта передачи объекта для выполнения
работ до подписания Акта приемки объекта.
3.1.14. Обеспечить вывоз мусора и металлолома с рабочей площадки до
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также представить Заказчику
подтверждение соблюдения надлежащей транспортировки отходов.
3.1.15. Освободить Объект от имущества, принадлежащего Подрядчику, до
подписания Акта приемки объекта.
3.1.16. Привлекать к исполнению работ рабочих, имеющих соответствующий
разряд и/или прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
3.1.17. Исполнять требования трудового и миграционного законодательства
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе обеспечивать соблюдение
порядка и требований, предъявляемых при привлечении иногородних и иностранных
работников.
3.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков.
Привлечение субподрядчиков должно быть письменно согласовано с Заказчиком.
3.1.19. Объекты, принятые в соответствии с пунктом 3.1.1 Договора, передать
Заказчику по Акту приемки объекта в течение одного календарного дня со дня
подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2).
После этого Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность Объекта.
3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного
исполнения обязательств по Договору.
СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику объект, указанные в пункте 1.1 Договора по Акту
передачи объекта для выполнения работ.
4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий
Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их
устранения.
4.1.3. При наличии нарушений условий договора применить к нему, установленные
Договором и действующим Законодательством, штрафные санкции.
4.1.4. В течение всего периода выполнения работ совместно с СПб ГБУ «Служба
заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее - Служба
заказчика) обеспечить контроль и технический надзор производства работ.
4.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ в соответствии с
условиями Договора.
4.1.6. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями
27
Договора.
4.1.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями
Договора.
4.2. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий
Договора.
СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ
5.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору: в течение одного дня
после подписания Акта передачи объекта для выполнения работ.
Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком,
представителем Службы заказчика и Подрядчиком в течение 3 дней со дня подписания
Договора.
5.2. Срок выполнения работ по Договору: не позднее 20 ноября 2013 года.
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Акта приемки
выполненных работ (КС-2) в соответствии со статьей 7 Договора.
СТАТЬЯ 6. Производство работ
6.1. Заказчик, Служба заказчика и Подрядчик назначают своих уполномоченных
представителей.
Представители Заказчика, совместно со Службой заказчика и Подрядчика
совместно оформляют акты, осуществляют технический надзор и контроль за
выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых
Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и
документации, предусмотренной статьей 14 настоящего Договора. Уполномоченные
представители имеют право беспрепятственного доступа в любое время ко всем видам
работ в течение всего периода их выполнения.
6.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет Журнал
производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во
взаимоотношениях сторон. Если Заказчик и/или Служба заказчика не удовлетворены
ходом, качеством работ или записями Подрядчика, то излагают свое мнение в Журнале
производства работ.
Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, указанных в
журнале, в течение трех рабочих дней, без увеличения стоимости работ.
6.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на
объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок
на строительной площадке.
6.4. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно
информирует об этом Заказчика и Службу заказчика. Готовность принимаемых работ
подтверждается подписанием Актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком,
Службой заказчика и Подрядчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих
работ только после письменного разрешения Заказчика и Службы заказчика, внесенного в
Журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
Заказчиком и/или Службы заказчика, а также если они не были информированы об этом
или информированы с нарушением сроков, то по их требованию Подрядчик обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ
7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85р,
строительными нормами и правилами и иным законодательством Российской Федерации
28
и Санкт-Петербурга при наличии сертификатов, технических паспортов или иных
документов, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
7.2. Подрядчик за три рабочих дня до окончания работ должен направить
Заказчику письменное уведомление о завершении работ и о готовности к приемке
выполненных работ, приложив к уведомлению счет-фактуру, акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие
качество материалов и оборудования.
Заказчик в течение пяти дней с момента получения уведомления и документов,
указанных в абзаце 1 настоящего пункта, организует и в установленном порядке
осуществляет приемку выполненных работ.
7.3. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе
составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность
объекта.
7.4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех
работ в полном соответствии с Договором, документацией, а также после устранения всех
дефектов и недоделок.
7.5. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Акта приемки
выполненных работ по форме КС-2.
СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное
исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не
могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми
являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные
обстоятельства.
8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего
Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по
Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне
в письменной форме.
8.3. Со дня наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора
приостанавливается на срок определенный сторонами.
СТАТЬЯ 9. Гарантии качества
9.1. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации и достижение Объектом,
указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, показателей и результатов,
предусмотренных настоящим Договором, сметной документацией, строительными и (или)
санитарными нормами и правилами, а также гарантирует качество работ и материалов в
соответствии с сертификатами, техническими паспортами и иными документами.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах тридцати шести месяцев, гарантийного срока с момента подписания
Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации.
29
9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ
или материалов не соответствует требованиям Договора, сметной документации,
санитарных норм и правил, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями,
ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ
непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о
недостатках Подрядчику с указанием сроков их устранения.
9.4. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора,
Подрядчик
обязан безвозмездно устранить
недостатки в срок, установленный
Заказчиком.
9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного
уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
9.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении
гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда выполненные работы были
приняты или должны были быть приняты Заказчиком, Подрядчик несет ответственность,
если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи выполненных работ
Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон
10.1. В случае невыполнения Подрядчиком работ, предусмотренных п. 1.1
Договора, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 20 % (двадцати процентов) от
цены Договора.
10.2. При уклонении Подрядчика от принятия Объекта по акту передачи объекта
для выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 20% от
цены Договора.
10.3. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ Подрядчик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены
Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.4.
В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по
Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии
производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % (десяти
процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом
исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в
сроки, согласованные с Заказчиком.
10.5. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по
Договору, выразившемся в нарушении срока устранения дефектов в работах,
обнаруженных в процессе производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению
дефектов за каждый день просрочки.
10.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору,
выразившемся в нарушении срока устранения недостатков в выполненной работе,
обнаруженных в ходе приемки выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению
дефектов за каждый день просрочки.
10.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору,
выразившемся в нарушении сроков, установленных Заказчиком для устранения
недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости работ по
устранению недостатков за каждый день просрочки.
10.8. При предоставлении Подрядчиком недостаточной или недостоверной
информации, содержащейся в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2,
справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счете-фактуре,
30
сертификатах, технических паспортах и иных документах, удостоверяющих качество
материалов и оборудования Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01
% (одной сотой процента) от цены Договора за каждый день просрочки.
10.9. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Договора Заказчик
немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта
выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа
Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.
В случае не устранения Подрядчиком в течение двух рабочих дней выявленных
нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 3 % (трех процентов)
от цены Договора.
При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Договора,
Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 5 % (пять процентов) от цены
Договора.
10.10. Уплата неустойки за нарушение обязательств по Договору производится
Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на
лицевой счет Заказчика.
10.11. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения
обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
СТАТЬЯ 11. Расторжение Договора
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению
Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от
исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе потребовать
расторжения Договора и возмещения
понесенных убытков, в следующих случаях существенного нарушения Подрядчиком
условий Договора:
 уклонение Подрядчика от принятия Объекта по акту передачи объекта для
выполнения работ;
 задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на десять рабочих
дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
 задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения
работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на
тридцать
календарных дней;
 нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ,
предусмотренных Договором и документацией;
 других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках
действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство
работ.
11.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и
Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику по Акту передачи
объекта, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ надлежащего
качества в объеме, определяемом ими совместно.
11.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей
статьи, направляет письменное уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней другой
стороне. Договор расторгается в установленном законом порядке.
СТАТЬЯ 12. Срок действия Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2013 года.
31
12.2. Договор считается заключенным со дня подписания сторонами в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
12.3. Договор подлежит обязательному внесению в Единый реестр
государственных и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством.
12.4. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его
нарушение.
СТАТЬЯ 13. Прочие условия
13.1. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора, Заказчик производит
оплату по Договору за вычетом размера неустойки.
При этом оплата по договору производится на основании Акта о приемке
выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о
принятых результатах исполнения Договора, включая сумму неустойки.
13.2. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного
обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на Объекте,
который является предметом настоящего Договора.
13.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если
они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами. Все приложения к Договору
являются его неотъемлемой частью.
13.4. Все изменения и дополнения подлежат регистрации в Едином реестре
государственных и муниципальных контрактов.
13.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в
течение гарантийного срока разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем
переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на
рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
установленном порядке.
13.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в течение семи дней со дня таких изменений.
13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
13.8. Настоящий договор составлен в форме электронного документа,
подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание
договора лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном
документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных
отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной
собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
СТАТЬЯ 14. Приложения
14.1. Приложение № 1 - Локальная смета
14.2. Приложение № 2 - Ведомость объемов работ
14.3. Приложение № 3 - Ресурсная ведомость
14.4. Приложение № 4 - Конкретные показатели товаров, использующихся при
выполнении работ.
14.5. Приложение № 5 - Документ, подтверждающий внесение обеспечения
исполнения Договора.
СТАТЬЯ 15. Юридические адреса и реквизиты сторон
15.1. «Заказчик»:
15.2. «Подрядчик»:
32
Подписи сторон
«Заказчик»
«Подрядчик»
ГБДОУ детский сад
общеразвивающего вида №8
Адмиралтейского района СПб
Юридический адрес:
190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Почтамтская, д.13, лит.А;
ИНН: 7826718045
Р/с: 40601810200003000000 в ГРКЦ ГУ Банка
России по г. Санкт-Петербургу
Л/с: 0481095
БИК: 044030001
КПП: 783801001
ОКОПФ:81
ОКПО: 53250636
ОКВЭД: 80.10.1.
Тел/факс: (812)571-95-39
Заведующий ГБДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 8
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
_________________________________
_________________________________
____________________/С.Г. Смольникова/
_______________ /_________________/
М.П.
М.П.
«____»_________________ 20____ года
«____»________________ 20___ года
33
Приложение № 1
К ГПД № _________ от ________
Локальная смета
(Приложение № 1 заполняется согласно приложению № 1 к Техническому заданию с
учетом коэффициента аукционного снижения)
34
Приложение № 2
К ГПД № _________ от ________
Ведомость объемов работ.
(по форме идентичной форме ведомости объемов работ представленной в техническом задании
Заказчика)
35
Приложение № 3
К ГПД № _________ от ________
Ресурсная ведомость.
(по форме идентичной форме ресурсной ведомости, представленной в
техническом задании Заказчика)
36
Приложение № 4
К ГПД № _________ от ________
Конкретные показатели товаров, использующихся при выполнении работ.
(заполняется согласно заявке победителя аукциона)
37
Приложение № 5
К ГПД № _________ от ________
Документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения Договора.
38