Муниципальный контракт - сайт муниципального образования

Муниципальный контракт №4/001-2013
выполнение работ по благоустройству п. Чернь
во 2 квартале 2013 года (дополнительные работы)
п. Чернь
« 06 » мая 2013г.
Администрация муниципального образования Чернский район, именуемая в
дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Акатьева
Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью "Скуратовский Жилкомсервис",
именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Модиной Раисы Ивановны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в целях обеспечения муниципальных нужд МО Чернский район, с
соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Чернского
района, на основании результатов размещения муниципального заказа путем запроса
котировок (протокол от 25.04.2013г., № 0166300016613000008-П),реестровый номер
торгов 00100813-К заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в рамках муниципального заказа в установленный срок
по заданию Муниципального заказчика выполнить и передать работы по
благоустройству п. Чернь (дополнительные работы) (далее – Работы) согласно
локальной сметы (Приложение №1). Муниципальный заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные Работы.
1.2. Обязательства по обеспечению исполнения настоящего Контракта
должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.
1.3. Существенными условиями Контракта для сторон являются, в том
числе: цена Контракта, порядок оплаты Контракта, сроки и качество
выполнения работ.
2. Сроки выполнения Работ
2.1. Начало выполнения Работ: с момента подписания контракта.
Конечный срок выполнения Работ: в течение 5 календарных дней.
2.2. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания
актов приема-сдачи выполненных Работ.
2.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ
является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков
выполнения работ.
3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком Работ составляет
282000,00(двести восемьдесят две тысячи) Российский рубль. НДС не облагается.
3.2. Цена муниципального контракта включает в себя: стоимость работ,
материалов, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов,
уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской
Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика.
3.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в
ходе его исполнения.
3.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения объемов работ, предусмотренных контрактом.
3.5.
Оплата
выполненных
Подрядчиком
Работ
производится
Муниципальным Заказчиком по мере поступления бюджетных средств. Оплата
выполненных Работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования
работ, установленных местным бюджетом на соответствующий год.
3.6. Муниципальный Заказчик обязуется перечислить по безналичному
расчету в течение 20 банковских дней после подписания муниципальным
заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки Работ, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по установленной форме
и выставленного
исполнителем счета.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной
документации и условий настоящего Контракта, оформляются актом между,
Подрядчиком, Муниципальным заказчиком и не подлежат оплате до
устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
3.8. Источник финансирования - бюджет МО Чернский район. Код
бюджетной классификации 851-0409-6000200-810-242.
4. Права и обязанности сторон
4. 1.Муниципальный заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить оплату выполненной Работы в соответствии с условиями
настоящего Контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их
финансирования, установленных бюджетной росписью на соответствующий
финансовый год.
4.1.2.Незамедлительно информировать Подрядчика обо всех изменениях,
которые могут повлиять на процесс оплаты по настоящему Контракту.
4.1.3.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
Работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной
Контрактом стоимости Работ, а также качеством материалов и оборудования, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Приостанавливать производство работ при низком их качестве и нарушении
обязательных требований СНиП и других нормативных документов;
4.1.4.При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий
настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или
иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику, назначив срок их
устранения.
4.1.5.После выполнения и сдачи Работ принять их результат у Подрядчика с
оформлением акта сдачи-приемки выполненных Работ.
4.1.6.Оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
4.2.Подрядчик обязан:
4.2.1.Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом Работы, обеспечив
их надлежащее качество в сроки, установленные настоящим Контрактом.
Обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по
принятым на обслуживание автомобильным дорогам.
4.2.2.Обеспечить выполнение Работ с соблюдением норм СНиПов,
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений, правил
техники безопасности.
4.2.3.Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика при
обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают
невозможность их завершения в срок.
4.2.4.Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания
Муниципального заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а
также в срок, установленный предписанием, устранять обнаруженные им
недостатки в выполненной Работе или иные отступления от условий настоящего
Контракта.
4.2.5.Обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования в период
выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в выполненной Работе
после сдачи.
4.2.6.Обеспечить представителям Муниципального заказчика возможность
контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых
материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его
представителей к любому конструктивному элементу объекта.
4.2.7.Производить Работы по настоящему Контракту при наличии
действующих лицензий и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными
государственными органами.
4.2.8.Сдать результат выполненных Работ, передав при этом Муниципальному
заказчику всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным
Работам.
4.2.9.После сдачи Работ в течение 3 дней или в иные согласованные с
Муниципальным заказчиком сроки вывезти за пределы объекта принадлежащие ему
временные сооружения, материалы, оборудование и иное имущество, а также
ремонтный мусор.
4.3.10.Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке изменить
объем всех предусмотренных контрактом Работ не более чем на десять процентов
такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не
предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными
контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части
работ.
5. Порядок сдачи и приемки Работ
5.1.При завершении Работ по настоящему Контракту Подрядчик извещает
Муниципального заказчика о выполнении Работ.
5.2.Муниципальный заказчик, в срок не позднее 3 дней, приступает к приемке
результата выполненных Работ.
5.3. Приемка Работ оформляется актом приема-сдачи выполненных Работ,
подписанным обеими сторонами.
5.4.При обнаружении Муниципальным заказчиком, в ходе приемки
выполненных Работ недостатков в выполненной Работе, Сторонами составляется
акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения
Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность результата
Работ, в котором производится устранение недостатков, а также находящегося там
оборудования, и нести ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.5.Риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а
также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Муниципальному
заказчику с момента подписания Муниципальным заказчиком и Подрядчиком
акта о приемке-сдаче выполненных Работ.
6. Ответственность сторон
6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащие
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2.В случае нарушения Подрядчиком существенных условий настоящего
контракта Муниципальный заказчик прекращает финансирование контракта и
требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
6.3. В случае использования Подрядчиком полученных от Муниципального
заказчика средств не по назначению, Подрядчик возвращает Муниципальному
заказчику полученную и не целевым образом использованную сумму по контракту.
6.4. В случае неисполнения по вине Муниципального заказчика условий
пункта 4.1.3. настоящего контракта Подрядчик вправе не приступать к работе.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.
6.5. В случае невыполнения в установленный срок условий контракта,
Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1% от
стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки исполнения
обязательства. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств.
При невыполнении обязательств, кроме неустойки Подрядчик также возмещает
понесенные Муниципальным заказчиком убытки.
6.6. В случае полного или частичного невыполнения настоящего контракта
одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в
результате этого убытки.
6.7. В случае нарушения установленных Муниципальным заказчиком сроков
устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе
Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику в бюджет МО р.п. Чернь
Чернского района пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
РФ.
6.8. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть
контракт и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в
выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в
установленные Муниципальным заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком
либо являются существенными и неустранимыми.
6.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения
обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.
7. Непреодолимая сила.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленных действием
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, в том числе: объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться
более двух месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для исполнения
настоящего Контракта.
8. Рассмотрение споров
8.1.
Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий
настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом
отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между
Сторонами.
8.2. Все споры и разногласия по Контракту, не разрешенные Сторонами путем
переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Тульской области.
9. Изменение и расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует в части исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг по 31
марта 2013г., в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если
они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Все уведомления в рамках данного Контракта должны посылаться
Сторонами в письменном виде.
9.4. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по
соглашению сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса,
названия, банковских реквизитов она обязана в течение 5 дней письменно известить
об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является
неотъемлемой частью настоящего.
10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам сведения, ставшие
ей известными в ходе исполнения настоящего контракта и полученные во исполнение
настоящего контракта.
10.4. Сведения о Контракте должны быть направлены Заказчиком в Реестр
контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания Сторонами.
Приложения к контракту:
1. Приложение №1 - локальная смета.
11. Реквизиты и юридические адреса Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Администрация муниципального образования
Чернский район
Почтовый адрес: Тульская область, п. Чернь, ул.
Карла Маркса д.31
ИНН 7135037671
КПП 713501001
УФК по Тульской обл.,
(Финансовое управление администрации МО
Чернский район, администрация муниципального
образования Чернский район)
р/с 40204810700000000043
ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл.
БИК 047003001
Глава администрации МО Чернский район
__________________ Н.Д. Акатьев
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
ООО «Скуратовский Жилкомсервис»
Почтовый адрес: Тульская область, п.
Чернь, ул. Космонавтов, д.42
ИНН 7135037921
КПП 713501001
р/с 40702810801400000197
корр/счет 30101810800000000790
в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орёл
БИК 045402790
Директор
ООО «Скуратовский Жилкомсервис»
_________________ Р.И. Модина
М.П.