МУП города Хабаровска «Водоканал»

МУП города Хабаровска «Водоканал»
приглашает подать котировочные заявки
на выполнение работ по объекту: «Разработка проектов санитарно-защитных зон
(далее ССЗ) для семи опасных производственных объектов (хлорных объектов) МУП
города Хабаровска «Водоканал»
Адрес Заказчика: МУП города Хабаровска «Водоканал», г. Хабаровск, пер.
Топографический, 12
Адрес электронной почты: aup@vodocanal.org;
Источник финансирования: собственные средства Заказчика
Котировочная заявка подается участниками по прилагаемой форме.
Предмет договора: разработка проектов санитарно-защитных зон (далее ССЗ) для
семи опасных производственных объектов (хлорных объектов) МУП города
Требования к работам:
1. Выполнить работы согласно технического задания:
Техническое задание
Наименование (предмет конкурса): «Разработка проектов санитарно – защитных зон (далее ССЗ)
для семи опасных производственных объектов (хлорных объектов) МУП города Хабаровска
"Водоканал"»
1. Максимальная (стартовая) цена контракта: 600 000 руб.
2. Срок выполнения работ: до 01.10.2009 г.
3. Заказчик: МУП города Хабаровска «Водоканал».
4. Наименование объекта, регистрационный номер в государственном
производственных объектов, место расположения (адрес) объекта:
реестре
опасных
4.1. Склад хлора о. Заячий (рег. №А71-00021-001) г. Хабаровск, ул. Архиповская падь, 5;
4.2. Склад хлора п. Берёзовка (рег. №А71-00021-002) г. Хабаровск, п. Берёзовка;
4.3. Склад хлора очистных сооружений для горячего водоснабжения (ОСГВ)(рег. №А71-00021003) г. Хабаровск, Фёдоровское шоссе;
4.4. Склад хлора очистных сооружений канализации (ОСК) (рег. №А71-00021-004) г. Хабаровск,
Фёдоровское шоссе;
4.5. Склад хлора северной насосной станции (СНС)(рег. №А71-00021-005) г. Хабаровск, ул.
Архиповская падь, 41А;
4.6. Склад хлора головных очистных сооружений водопровода (ГОСВ) (рег. №А71-00021-007)
г.Хабаровск, ул. Шевчука, 29;
4.7. Склад хлора п. Красная речка (рег. №А71-00021-013) г. Хабаровск, п. Красная речка, пер.
Мельничный.
5. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
6. Форма, сроки и порядок оплаты: предоплата 30%.
№
п/п
Наименование
Кол-во,
ед. изм.
1.
Разработка проекта “СЗЗ
для опасного
7
Показатели, связанные с определением
соответствия товара
- Подготовка материалов оценки воздействия на
окружающую среду: Разработка проекта “СЗЗ”;
- получение справки в МТУ Ростехнадзора по ДФО о
производственного
объекта (хлорного
объекта)”
квотах на вклад в загрязнение атмосферы и на привязку
объектов к городской системе координат;
- согласование разработанного проекта “СЗЗ” в ФГУЗ
“Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае”;
- согласование разработанного проекта “СЗЗ” в ФГУЗ
“Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве”.
Заместитель главного инженера ______________________________/В. Н. Сидоров/
Начальник ПТО ____________________________________________/Ю. В. Бабин/
«____»______________2009г.
Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик производит расчет с Подрядчиком по
фактически выполненным объемам на основании: акта выполненных работ КС-2, справки о
стоимости выполненных работ КС-3 и счета - фактуры путем перечисления средств на
расчетный счет Подрядчика в течение: 60 банковских дней.
Сроки выполнения работ: до 01.10.2009г.
Для участия в запросе котировок справки можно получить по адресу:
680000, г. Хабаровск, г. Хабаровск, пер. Топографический, 12, каб. № 315, тел. 43-78-75.
Максимальная цена договора: 600 000 руб. в том числе НДС.
Котировочные заявки подаются по указанному выше адресу с момента размещения
данного извещения до 14час. 30 мин. 18 августа 2009 г. (время местное).
Время, дата, место начала вскрытия заявок: 14 час.30 мин 19 августа 2009г г. по
адресу заказчика (время местное).
Котировочная заявка
Куда: МУП города Хабаровска «Водоканал»
Уважаемые господа!
Исполняя наши обязательства и изучив документацию на право заключения с МУП города
Хабаровска «Водоканал» договора: __________________________________, в том числе
проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы,
(полное наименование организации — Участника размещения заказа по учредительным
документам)
в лице
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями подписать Договор, согласны выполнить
работы в соответствии с требованиями запроса котировок (проекта договора) , по цене в
соответствии с «Таблицей ценовых предложений…» (приложение к заявке форма 1.2.),
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до срока исполнения договора.
(должность)
МП
(подпись, расшифровка подписи, дата)
Приложение к Заявке
Форма 1.1.
Общие сведения
Каждый участник размещения заказа должен заполнить данную Форму.
1
Полное наименование фирмы:
2
Наименование должности, фамилия, имя, отчество первого руководителя:
3
Адрес головной конторы: (сведения о месте жительства для физического лица)
4
Паспортные данные (для физических лиц):
серия _______________
№
________________________________
Кем
и
когда
выдан:
____________________________________________________________________________
Телефон:
e-mail:
Факс:
Место регистрации:
Год регистрации:
Банковские реквизиты:
5
6
7
8
(должность)
МП
(подпись, расшифровка подписи, дата)
Приложение к заявке
Форма 1.2.
Таблица ценовых предложений на выполнение работ по объекту:
Наименование участника, фактический адрес
№
лота
1
Наименование лота
Техническое задание
Разработка проектов
санитарно – защитных зон
(далее ССЗ) для семи
опасных производственных
объектов (хлорных объектов)
МУП города Хабаровска
"Водоканал"
работы выполнить согласно технического
задания
Должность
цена с НДС,
тыс. руб.
Подпись, расшифровка подписи, дата
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
г. Хабаровск
«___»___________ 2009г.
МУП города Хабаровска "Водоканал", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
директора Стеблевского Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице
____________________________, действующая на основании _____________________, с другой
стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от
«____»________2009г. заключили между собой договор о нижеследующем:
1. "Подрядчик" по заданию "Заказчика" принимает на себя выполнение следующих работ:
____________________________________________________________________________
2. Договорная цена определяется на основании утвержденной сметы и составляет
________________ руб., плюс НДС 18% ___________ руб., всего __________ руб.
(_______________________ ).
3. Договорная цена работ является окончательной и не подлежит изменению до полного
исполнения сторонами принятых по нему обязательств.
4. "Заказчик" обязуется принять и оплатить "Подрядчику" выполненные работы.
5. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных
работ по форме № КС-2, справки КС-3, счета-фактуры "Подрядчика" следующим образом: по
безналичному расчету в течение _______ дней со дня подписания КС-2, КС-3, счета-фактуры.
6. "Подрядчик" обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с
утвержденной сметой и сдать "Заказчику" с хорошим качеством в срок ____________ дней с
момента заключения договора.
7. "Подрядчик" комплектует объект всеми необходимыми материалами, оборудованием,
инструментами. В случае использования материалов "Заказчика" "Подрядчик" несет
ответственность за сохранность предоставленных ему материалов, оборудования и т.д. в связи с
исполнением данного договора. Оплата материалов «Заказчика» «Подрядчиком» производится
взаимозачетом в счет выполненных работ согласно выставленной счет-фактуры «Заказчика».
8. "Заказчик" вправе в любое время проверить ход и качество выполнения работ. Если
"Подрядчик" не приступает своевременно к работе или выполняет ее ненадлежащим образом,
"Заказчик" вправе потребовать устранения недостатков за счет "Подрядчика", либо расторгнуть
договор в любое время и потребовать возмещения убытков.
9. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда несет
"Подрядчик".
10. "Подрядчик" обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах в течение гарантийного срока - два года со дня подписания акта приемки
выполненных работ по форме № КС-2.
11. Стороны по настоящему договору несут ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с действующим на территории РФ законодательством. Споры
разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края с соблюдением предарбитражного порядка
их рассмотрения.
12. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим на
территории РФ законодательством.
13. Дополнительные условия:
1. "Подрядчик" обязан поставить для исполнения договора необходимые материальнотехнические ресурсы, качество которых подтверждено сертификатами и паспортами
2. В случае использования техники "Заказчика" "Подрядчик" несет ответственность за
соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при работе механизмов на
объекте в связи с выполнением настоящего договора.
.
Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик
Подрядчик
МУП города Хабаровска "Водоканал",
680000,
г. Хабаровск, пер. Топографический, 12
ЗАО Региобанк г. Хабаровск,
р/счет 40702810108010005248,
к/счет 30101810500000000737,
БИК 040813737, ИНН 2700001300,
ОКОНХ 90213,
ОКВЭД 41.00.2 КПП272150001
Директор
В.И. Стеблевский
________________________
__________________________________