«Утверждаю» «Согласовано» Заместитель главы

«Утверждаю»
Заместитель главы
администрации
г. Нижнего Новгорода,
вице-мэр
________________________
«Согласовано»
Департамент образования и
социально- правовой защиты
детства администрации г.
Нижнего Новгорода
________________________
«Согласовано»
Первый заместитель
директора департамента
экономики, планирования, и
предпринимательства
администрации г. Нижнего
Новгорода, начальник
управления
муниципального заказа
_____________ В.В. Лунев
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
размещение муниципального заказа путем запроса котировок цен на выполнение
общестроительных работ по ремонту спортивного зала муниципального
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 149
Московского района города Нижнего Новгорода в 2010 году
№ ЗК- 59-05.10
г. Нижний Новгород
2010 год
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода
приглашает принять участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок
цен на выполнение общестроительных работ по ремонту спортивного зала муниципального
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 149 Московского
района города Нижнего Новгорода в 2010 году
№ ЗК- 59-05.10
1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора запроса котировок - администрация Московского
района, отдел конкурсов и муниципального заказа, 603950, ГСП 675,г. Н. Новгород, ул.
Березовская,100,тел:(831)270-47-63,270-41-69.
2.Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты муниципального заказчика –
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 149
Московского района г. Н. Новгорода (далее по тексту МОУ СОШ № 149), 603074 г. Н.
Новгород, ул. Куйбышева, д. 29 ,тел:(831)241-03-22
3.Источник финансирования заказа, максимальная цена контракта - средства городского
бюджета на 2010 год по ст. 225.219 "Капитальный ремонт ".
Максимальная цена контракта – 240 000,00 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 36 610,0 (Тридцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 00 коп.
4.Форма котировочной заявки - согласно Приложению № 1 к запросу котировок цен.
5.Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – выполнение
общестроительных работ по ремонту спортивного зала в МОУ СОШ № 149 Московского
района города Нижнего Новгорода, в соответствии с дефектной ведомостью, локальным
сметным расчетом (Приложения № 1, 2 к проекту муниципального контракта).
6.Место выполнения работ - город Нижний Новгород, Московский район, ул. Куйбышева, 29
7.Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 15 июля
2010 года.
8.Сведения о включенных в цену расходах - цена муниципального контракта включает в себя
затраты на выполнение работ, в соответствии с локальным сметным расчетом, в том числе
стоимость используемых материалов, механизмов и оборудования, расходы по уплате всех
налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система
налогообложения) и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока
подачи котировочных заявок - котировочные заявки подаются в письменной форме по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Березовская д. 100, ком. 68, 69 в срок с 9-00 часов по
московскому времени 02 июня 2010 года до 17-00 часов по московскому времени 10 июня
2010 года, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Любой участник
размещения вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую
не допускается.
10. Срок и условия оплаты за выполненные работы – Оплата за выполненные работы
осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты предоставления
Подрядчиком и подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС – 2 и
справок о стоимости выполненных работ по форме КС – 3, подписанных Сторонами, а так же
представления счетов – фактур при условии, что работа выполнена надлежащим образом, в
установленный муниципальным контрактом срок и в пределах доведенных на эти цели лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
11.Отсутствие, в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", в реестре недобросовестных поставщиков,
сведений об участниках размещении заказа.
12.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального
контракта – муниципальный контракт заключается не ранее чем через 7 (семь) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
13.Проект муниципального контракта – Приложение № 2 к запросу котировок
Организатор запроса котировок
Лист согласований котировочной документации на размещение муниципального заказа на
выполнение общестроительных работ в МОУ СОШ № 149 Московского района города
Нижнего Новгорода во 2 квартале 2010 года
Глава администрации Московского района
Директор МОУ СОШ № 149
Начальник юридического отдела
М.М. Самойленко
В.В.Костюнина
Т.В. Глушко
Приложение № 1
к запросу котировок цен
Котировочная заявка
на выполнение общестроительных работ по ремонту спортивного зала в МОУ СОШ № 149
Московского района города Нижнего Новгорода в 2010 году
I. Общие сведения о правомочности участника размещения заказа
Для юридических лиц:
Наименование участника размещения заказа:
Место нахождения:
Банковские реквизиты участника размещения заказа
Идентификационный номер налогоплательщика
Телефон, факс*:
Для физических лиц:
Ф.И.О.:
Место жительства:
Банковские реквизиты участника размещения заказа:
Идентификационный номер налогоплательщика
Телефон, факс*:
* Участник размещения заказа вправе не предоставлять данные сведения
I I. Предложения об условиях исполнения контракта
Выполнение общестроительных работ по ремонту спортивного зала в МОУ СОШ №
149 Московского района города Нижнего Новгорода в 2010 году
Цена выполняемой работы (руб)
Цена выполняемой работы включает в себя: _____________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах)
В случае если мы (я) будем (у) признаны (ан) победителем запроса котировок цен,
обязуемся (-юсь-) в срок, указанный муниципальным заказчиком подписать муниципальный
контракт на выполнение общестроительных работ по ремонту спортивного зала в МОУ СОШ
№ 149 Московского района города Нижнего Новгорода в 2010 году (приложение № 2 к
запросу котировок цен) по цене, предложенной нами (мной) в нашей (моей) заявке, и направить
его Муниципальному заказчику.
Мы (я) согласны (ен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в
извещении о проведении запроса котировок цен, в том числе условия дефектной ведомости,
локального сметного расчета на выполнение общестроительных работ по ремонту спортивного
зала в МОУ СОШ № 149 Московского района города Нижнего Новгорода.
_________________________
________________________ _________________
(должность руководителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение №2
к запросу котировок цен
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ_____________
г. Нижний Новгород
"______"________________2010 год
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
149 Московского района города Нижнего Новгорода, именуемое в
дальнейшем
"Муниципальный Заказчик", в лице директора Костюниной В.В., действующей на основании
Устава и ____________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице
___________________, действующего на основании __________, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом
настоящего
контракта
является
выполнение
Подрядчиком
общестроительных работ по ремонту спортивного зала в МОУ СОШ № 149 Московского
района города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Куйбышева, д. 29 в 2010 году, в
установленные в контракте сроки, в соответствии с Дефектной ведомостью на
общестроительные работы по ремонту спортивного зала в МОУ СОШ № 149 (приложение №
1 к контракту) (далее по тексту – Дефектная ведомость), Локальным сметным расчетом на
общестроительные работы по ремонту спортивного зала в МОУ СОШ № 149 (приложение № 2
к контракту) (далее по тексту – Локальный сметный расчет).
1.2
Предусмотренные настоящим Контрактом работы подлежат выполнению в полном
соответствии с локальным сметным расчетом. Работы выполняются из материалов, силами и
средствами Подрядчика.
1.3
Контроль и приемку выполненных работ производит Муниципальный Заказчик.
1.4
Настоящий Контракт заключен по результатам запроса котировок цен (протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____ 2010 года № ______________).
1.5
Результатом работы по настоящему Контракту являются – отремонтированный,
качественно в соответствии со СниП, спортивный зал школы.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН
2.1
Цена контракта определена по результатам запроса котировок цена в рублях РФ и
составляет ___________руб.(_________________) рублей, в том числе НДС (если к организации
не применена упрощенная система налогообложения) ________ руб.(____________________)
рубля ________ коп., включает в себя стоимость выполняемых работ, в соответствии с
локальным сметным расчетом, в том числе стоимость используемых материалов и
оборудования, расходы по уплате всех налогов, установленных законодательством
Российской Федерации, и иных обязательных платежей.
2.2
Оплата
за фактически выполненные работы осуществляется Муниципальными
Заказчиком в течение 30-ти банковских дней после подписания сторонами актов сдачи-приемки
выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в
3-х экземплярах при условии, что работа выполнена надлежащим образом, в установленный
муниципальным контрактом срок и в пределах доведенных на эти цели лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования.
2.3. Днем исполнения обязательств Муниципального Заказчика перед Подрядчиком по
оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств, с лицевого счета
Муниципального Заказчика.
2.4
Цена контракта является твердой и не подлежит изменению на весь период действия
контракта.
2.5.
Источник финансирования- средства городского бюджета на 2010 год по ст. 225.219
"Капитальный ремонт ".
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работы по настоящему контракту должны быть выполнены с момента заключения
контракта до 15 июля 2010 года.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик извещает Муниципального Заказчика о готовности работ к сдаче-приемке не
позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты сдачи-приемки выполненных работ.
Прием Муниципальным Заказчиком выполненных работ отражается в Акте о приемке
выполненных работ, составленном с учетом Акта (Актов) оценки качества
выполненных работ,
подписанным сторонами. Акт о приемке выполненных работ
составляется по форме, КС-2, справка о стоимости выполненных работ форма, КС-3 и
представляются Подрядчиком Заказчику (в 3-х экземплярах).
4.2 Муниципальный Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан подписать Акт о приемки
выполненных работ, либо направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием
обнаруженных недостатков.
4.3 Муниципальный Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта направляет
Подрядчику подписанный Акт либо мотивированный отказ от приемки работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
5.1 Права и обязанности "Муниципального Заказчика"
5.1.1. Муниципальный Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством
предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика, путем проведения плановых и внеплановых
проверок.
5.1.2. Муниципальный Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять
выполненную работу (ее результат) и в случае обнаружения недостатков в результатах
работы или отступлений от условий контракта заявить письменно об этом Подрядчику.
5.1.3. Муниципальный Заказчик вправе привлекать к оценке качества и приемке
выполненных работ представителей других организаций, заинтересованных в результатах
работы по контракту.
5.1.4. Муниципальный Заказчик уведомляет Подрядчика
о дате и времени
предполагаемой проверки качества работ, выполняемых Подрядчиком и составлении Акта
оценки качества работ. В случае неявки, представителя Подрядчика, в указанные место и
срок, Муниципальный Заказчик проводит проверку без его участия, о чем делается запись
в Акте.
5.1.5. По результатам проверки качества выполненных работ, Муниципальным Заказчиком
составляется Акт оценки качества работ, который подписывается уполномоченными
представителями Сторон и представителями иных организаций, принимавших участие в
выездной проверке.
5.1.6. Муниципальный Заказчик вправе в случае обнаружения недостатков в
результатах работы потребовать от Подрядчика устранения обнаруженных недостатков за
счет последнего в сроки, установленные Муниципальным Заказчиком либо соразмерно
уменьшить стоимость работ по контракту на сумму некачественно выполненных работ.
5.2 Права и обязанности Подрядчика:
5.2.1. Подрядчик обязан выполнять все работы в объеме, предусмотренном в настоящем
контракте и сдавать результат работ, представив Муниципальному Заказчику для подписания
Акт сдачи- приемки выполненных работ.
5.2.2. Работы, предусмотренные в п. 1.1 настоящего контракта, выполняются из материалов
Подрядчика, его силами, средствами и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
Подрядчик несет полную ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования.
5.2.3. До начала производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан иметь
документы, подтверждающие право выполнения работ предусмотренных в п.1.1 настоящего
контракта (документы, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ).
5.2.4. Перед началом производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан
согласовать с Муниципальным Заказчиком применяемые материалы с предоставлением
паспортов и сертификатов, механизмы и оборудование. В случае возникновения
необходимости в процессе выполнения работ изменения материалов, механизмов,
оборудования и способов производства работ Подрядчик обязан предварительно согласовать
данные изменения с Муниципальным Заказчиком.
5.2.5 Подрядчик обязан получить все необходимые согласования для выполнения работ по
настоящему контракту.
5.2.6. При производстве работ Подрядчик обязан:
-обеспечить рабочих спецодеждой единого образца;
-применять для выполнения работ специализированную технику, ручной
механизированный инструмент и передовые технологии производства работ;
-обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране
труда и пожарной безопасности во время проведения работ.
5.2.7. Подрядчик информирует Муниципального Заказчика о дате приемки скрытых работ за
два рабочих дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности.
5.2.8. Подрядчик осуществляет сдачу скрытых
выполненных работ. Готовность
принимаемых работ подтверждается подписанным Подрядчиком и Заказчиком Актом приемки
скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после
письменного разрешения Муниципального Заказчика, внесенного в журнал производства
работ или оформленного соответствующим актом.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Муниципального Заказчика или
он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть часть скрытых работ согласно указанию
Муниципального Заказчика, а затем восстановить её.
5.2.9 .Подрядчик ведёт общий журнал работ, в котором отражает весь ход производства работ,
а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
5.2.10 В случае если Муниципальным Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик своими силами и средствами обязан в установленный
Муниципальным Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего
качества без увеличения стоимости работ по данному контракту.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
6.1
Подрядчик обязан выполнить обусловленные настоящим
контрактом работы с
соблюдением требований в соответствии с действующими нормами и требованиями.
6.2
Оценка качества выполняемых Подрядчиком работ производится уполномоченными
представителями Муниципального Заказчика и Подрядчика путем проведения проверок
выполнения работ и составления Акта (актов) оценки качества работ.
6.3
Работы считаются надлежаще выполненными при соблюдении Подрядчиком требований
п.3, п. 5.2, п.6.1
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1 Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему контракту установить 2 (два)
года с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
7.2. Началом срока гарантии следует считать следующий день после подписания акта сдачиприемки выполненных работ в полном объёме.
7.3. В период гарантийного срока, установленного в п. 7.1 контракта, в процессе
эксплуатации объекта, установленного в п. 1.1. контракта, Подрядчик производит устранение за
свой счет обнаруженных дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации в сроки,
установленные действующими нормами, правилами и государственными стандартами.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на время, необходимое на
устранение дефектов.
8. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1.Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или
изменить настоящий контракт, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
8.2 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3.Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем
заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего
контракта.
8.4.Соглашение о расторжении настоящего контракта заключается в письменной
форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из сторон.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность, за невыполнение взятых на себя обязательств по
настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность в полном объеме за причиненные Муниципальному Заказчику и/или
третьим лицам убытки и ущерб имуществу, явившиеся следствием неправомерных действий
(бездействия) Подрядчика и/или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего
контракта.
9.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключен ия
настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера.
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по
настоящему контракту, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности
будут служить официально заверенные справки.
9.4. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных п.3, п.5.1.6, настоящего
контракта, Подрядчик выплачивает Муниципальному Заказчику неустойку в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБРФ за
каждый день просрочки исполнения обязательств, от цены контракта.
9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя
обязательств по настоящему контракту.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему
контракту, разрешаются сторонами путем переговоров.
10.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор
рассматривается в установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном
суде Нижегородской области.
11.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1.Взаимоотношения
Сторон,
не
урегулированные
настоящим
контрактом,
регламентируются действующим законодательством РФ.
11.2.Данный документ является полным текстом контракта и после его заключения любые
иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления Сторон устного или
письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие
условиям настоящего контракта, теряют свою юридическую силу.
11..3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и должен быть зарегистрирован
в реестре закупок продукции по муниципальным контрактам города Нижнего Новгорода.
12. СРОК ДЕЙСВИЯ КОНТРАКТА. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий
Контракт, вступает в силу с момента его подписания надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон и действует до 31 августа 2010 года.
12.2 Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его
нарушение во время действия контракта.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
К настоящему контракту в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:
1. Приложение № 1 – Дефектная ведомость на общестроительные работы по ремонту
спортивного зала МОУ СОШ № 149 Московского района;
2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет на общестроительные работы по ремонту
спортивного зала МОУ СОШ № 149 Московского района
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа № 149
Московского района города Нижнего
Новгорода
_____________________В.В. Костюнина
ПОДРЯЧИК:
__________________
МП