на монтаж кабеля. - Официальный сайт Чебаркульского

Наименование МУ «Физкультура и спорт»
Адрес: г. Чебаркуль, ул. Электростальская 1-А
Телефон, факс: (35168) 2-47-93
Извещение № 151 о проведении запроса котировок.
Уважаемые господа!
МУ «Физкультура и спорт» (далее - «заказчик») в рамках средств, выделенных из местного
бюджета на 2007 год, собирается осуществить монтаж кабеля.
№
п/п
Наименование работ
(характеристика)
Срок выполнения работ
С момента заключения
Согласно
муниципального
сметы
109 361,86 руб.
контракта до 15.10.2007 г.
Адрес объекта – город Чебаркуль.
Форма оплаты – 30 % предоплата, оставшаяся сумма по факту выполнения работ после
подписания акта выполненных работ.
Гарантийный срок: 5 лет.
Работы и применяемые материалы должны соответствовать СниП, ПУЭ, требованиям
Санэпидемнадзора, Пожнадзора, иметь паспорта соответствия, а так же соответствовать
современным требованиям и дизайну.
Цена предлагаемых работ должна быть указана с учетом затрат на расходные материалы,
транспортировку, расходов на страхование, уплату налогов, и других обязательных платежей
В случае Вашего согласия принять участие на выполнение работ, просим представить
Вашу котировочную заявку и сметы организатору по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 13а,
каб. 200, тел. 2-41-55, факс 2-39-88 или по электронному адресу: econ@chebarcul.ru
Ваша заявка должна быть запечатана в конверт (либо в форме электронного
документа), на котором следует указать, что это «Котировочная заявка на монтаж кабеля. Закупка
№ 151-ЗК». На конверте также следует указать Ваш почтовый адрес.
Срок окончания представления заявок установлен до 17.00 ч. 11 сентября 2007 года.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Уведомляем Вас, что направление организатором запроса котировки цен и представление
поставщиком котировки цен не накладывают на стороны никаких дополнительных обязательств.
1
Монтаж кабеля КЛ-0,4 от
ТП ФСК до ВРУ корта
Кол-во
Начальная
(максимальная)
цена контракта
Приложение:
- форма котировочной заявки (котировки цен)
- смета
- проект муниципального контракта
Заказчик _________________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________________
(дата)
Котировочная заявка
на монтаж кабеля.
Полное наименование участника (ФИО для физического лица) ______________________________
____________________________________________________________________________________
1
Организационно-правовая форма
2
Место нахождения
3
Юридический адрес
4
Почтовый адрес
5
Номер контактного телефона
Для контактов ФИО (полностью) должность
Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить, указанные в смете работы по
указанным ценам в соответствии с условиями, изложенными в Вашем запросе от «05»
сентября 2007 г.
Цена работ: _____________________________________________________________
Место выполнения работ:___________________________________________________
Сроки выполнения работ:___________________________________________________
Сроки и условия оплаты выполненных работ: _________________________________
Гарантия на выполненные работы: ___________________________________________
Статус (нужное выделить):
(субъект малого предпринимательства, учреждение
общероссийские общественные организации инвалидов)
уголовно-исправительной
системы,
Настоящая заявка действительна до «____» _______200__ г.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление
поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
____________________
(должность)
М.п.__________________
(подпись, расшифровка подписи)
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № ___
на выполнение подрядных работ
г. Чебаркуль
«__»_
_ 2007__г.
Муниципальное учреждение «Физкультура и спорт», именуемое в дальнейшем
«Муниципальный заказчик», в лице начальника Лильбока Ивана Андреевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице _________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам котировки,
протокол № _______________ от___________________, победителем которой стал
«Подрядчик» (либо на основании решения о размещении заказа у единственного
подрядчика).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика
работы, указанные в п. 1.3. настоящего муниципального контракта (далее - контракт) и
сдать их результат Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с
техническим заданием (приложение №1 к настоящему контракту): монтаж кабеля КЛ –
0,4 кВ от ТП ФСК до ВРУ корта (далее – работы).
1.4. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в полном
соответствии с ________________________________________________________________
(ТУ и другие документы, утвержденные
_____________________________________________________________________________.
или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
2. Права и обязанности сторон
2.1. Муниципальный заказчик имеет право:
2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком,
не вмешиваясь в его деятельность.
2.1.2. В ходе исполнения контракта по согласованию с Подрядчиком изменить не
более чем на десять процентов предусмотренный настоящим контрактом объем работ при
изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при
выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим контрактом, в
случае, если это предусмотрено конкурсной документацией.
2.1.3. При выполнении дополнительного объема работ, указанных в п. 2.1.2.
настоящего контракта, по согласованию с Подрядчиком изменить цену контракта
пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить все работы в срок с «__» ______200__г. по « ___» _________
2007__г. (а также в сроки, предусмотренные календарным планом
(графиком)
выполнения работ (приложение №3 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой
частью настоящего контракта, и сдать работы Муниципальному заказчику в соответствии
условиями настоящего контракта.
2.2.2. Выполнить работы из своих материалов (материалов Муниципального
заказчика), своими силами и средствами.
2.2.3. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество,
предоставленные Муниципальным заказчиком для производства работ, в том состоянии, в
котором они были предоставлены ранее.
2.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы лично (или:
Согласовывать с Муниципальным заказчиком заключение договоров субподряда со
специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по
настоящему контракту, и обеспечить контроль над ходом выполняемых ими работ).
2.2.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого
для исполнения контракта имущества.
2.2.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчиком.
2.2.7. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов
работы в течение 5 лет от даты подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных
работ или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного
повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
2.2.8. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не
позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения,
устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период
устранения недостатков.
2.3. Муниципальный заказчик обязан:
2.3.1. При внесении изменений в контракт в связи с сокращением потребности в
выполнении работ, указанных в п. 2.1.2. настоящего контракта, по согласованию с
Подрядчиком изменить цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более
чем на десять процентов такой цены.
2.3.2. При завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком
работы.
2.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки,
установленные настоящим контрактом.
3. Цена муниципального контракта и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего муниципального контракта определяется на основании сметы
на производство работ (Приложение №2 к контракту, являющееся его неотъемлемой
частью) и составляет ____________________________, в том числе НДС
_____%__________________(сумма цифрами и прописью)
(сумма
цифрами и прописью)
3.2. Оплата выполненных работ производится за счет выделенных Муниципальному
заказчику бюджетных средств, с авансовым платежом, в течение 10 банковских со дня
подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
3.3. Авансовый платеж (в размере не более 30% от цены контракта) составляет:
______________________________,
в
том
числе
НДС
___%_____________________________,
осуществляется в течение 5 банковских дней после заключения контракта.
3.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе
его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.3. и 2.3.1.
настоящего контракта.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Муниципального заказчика о
выполнении работ.
4.2. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией,
назначаемой приказом начальника МУ «Физкультура и спорт» в течение 5 дней после
окончания работ.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ (в т.ч. объемов
и качества) условиям настоящего контракта Муниципальный заказчик незамедлительно
уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием
сроков их устранения и направляет его Подрядчику.
Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить
выявленные недостатки за свой счет.
4.3. Муниципальный заказчик вправе предъявить требования, связанные с
ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если оно было выявлено
после истечения сроков, указанных в настоящем контракте.
4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. В случае выполнения
работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
5. Ответственность сторон
5.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по
настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ, законодательством
субъекта Федерации — Челябинской области.
5.2. За несвоевременное исполнение обязательства по настоящему контракту Подрядчик
выплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательства.
5.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту
Муниципальным заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере
1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения срока исполнения обязательства.
5.4. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной
пунктами 5.2., 5.3. контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.
5.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта
Подрядчиком, последний обязан уплатить Муниципальному заказчику штраф в размере 1
% цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.
5.6. Подрядчик за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
контрактом (в том числе за предоставленный ненадлежащего качества материал для
выполнения работ), выплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 1% от
стоимости выполненных работ.
5.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения
обязательств, принятых на себя по контракту.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, как - то: стихийные бедствия природного
и техногенного характера, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные
акты РФ и Челябинской области, препятствующие исполнению обязательств по
контракту.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31»
декабря 2007г.
7.2. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению
сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются
законодательством РФ.
8. Дополнительные условия
8.1. Разногласия, возникающие между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком
при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта, разрешаются в порядке,
установленном законодательством РФ.
8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения,
разрешаются арбитражным судом Челябинской области.
8.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон
Подрядчик:
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение
«Физкультура и спорт»
Адрес: г. Чебаркуль, Челябинская область
ул. Электростальская, 1 «А»
ИНН/ КПП 7420005149/ 742001001
УФК по Челябинской области ФУ МО «Чебаркульский
городской округ» (л/с 02005200010)
(МУ «Физкультура и спорт» л/с 0301500110)
р/с 40204810800000000237
БИК 047501001
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
Полномочия представителя «Подрядчика» проверены
Муниципальный заказчик
Подрядчик
__________________________________(И.А. Лильбок)
М.П.
___________________________________ (_____________)
М.П.