ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____ г. Москва «____» __________________ 2008 г.

г. Москва
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
«____» __________________ 2008 г.
Закрытое акционерное общество
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (сокращенно – ФГУП ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала "Мединцентр" ГлавУпДК при МИД России Вигдорчика В.И., действующего на основании доверенности № 4570-011/ДК от 09.06.2008
г.с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется поставить Покупателю медицинское оборудование в комплектации и выполнить (оказать) сопутствующие работы (услуги), указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель
– принять и оплатить поставленное медицинское оборудование и выполненные
(оказанные) работы (услуги) на условиях настоящего Договора.
1.2.
Доставка медицинского оборудования производится силами и средствами Поставщика к месту установки в адрес, указанный Покупателем:
Стационар филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
(адрес: г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 5 корп. 5)
1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что медицинское оборудование принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не
состоит, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением
всех установленных законодательством РФ правил, а также обязуется возместить
Покупателю в течение 10 рабочих дней в случае получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением либо ненадлежащим
выполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Поставка медицинского оборудования производится в течение 90 календарных дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.
2.2. Медицинское оборудование передается Поставщиком Покупателю по количеству, качеству и наименованию, согласно Спецификации, в установленном порядке.
2.3. С поставляемым медицинским оборудованием следует в соответствии с
законодательством РФ документация: Счета-фактуры Поставщика, Товарная
накладная (Торг-12), Акт выполненных работ заверенные Поставщиком копии Сертификата соответствия Госстандарта России; Регистрационного удостоверения, вы-
1
даваемого исполнительным органом управления здравоохранения РФ, техническая
документация на русском языке.
2.4. Право собственности на медицинское оборудование и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с момента его передачи Покупателю
по приемо-сдаточным документам согласно п. 2.3 Договора. Дата поставки медицинского оборудования определяется датой подписания приемо-сдаточных документов.
2.5. Приемка медицинского оборудования производится в следующем порядке:
2.5.1. В момент доставки медицинского оборудования Покупателю последний
производит приемку по сопроводительным документам без вскрытия упаковок и
подписывает товарную накладную.
2.5.2. Вскрытие упаковки и приемка медицинского оборудования по качеству и
комплектности производится Покупателем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок.
В случае обнаружения недостачи, некомплектности или нарушения качества
медицинского оборудования при его приеме представитель Покупателя, осуществляющий приемку медицинского оборудования, и представитель Поставщика составляют соответствующий рекламационный акт, и, при возможности, принимают меры
к устранению выявленных недостатков медицинского оборудования. Поставщик
своими силами и за свой счет поставляет недостающее медицинское оборудование,
устраняет иные выявленные и зафиксированные при приемке недостатки. При невозможности восполнения недостающего медицинского оборудования Сторонами
составляется двусторонний акт.
2.6. Претензии в отношении количества (несоответствия количеству, указанному на упаковке, т.е. внутритарных недостач, ) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества медицинского оборудования), несоответствия наименованию, указанному в
спецификации, выявленные после получения медицинского оборудования, предъявляются Покупателем в течение 3-х рабочих дней с момента его приемки.
В претензии отражается содержание и основание ее предъявления, количество
и вид медицинского оборудования, в отношении которого она предъявляется.
2.7. Устранение недостатков производится Поставщиком в течение 3-х рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя. В отдельных случаях возможно по согласованию Сторон увеличение сроков, но не более 30 календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя.
3. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И УСЛУГ.
ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
3.1. Поставленное медицинское оборудование должно быть высокого качества
и соответствовать стандартам и техническим условиям производителя оборудования, а также сертификату соответствия Госстандарта России.
3.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого медицинского оборудования и комплектующих частей к медицинскому оборудованию, а также выполняемых работ, оказанных услуг по настоящему Договору. Гарантийный срок действует
в течение 12 месяцев и исчисляется со дня пуска оборудования в эксплуатацию.
3.3. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется. При обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются в течение 3-х рабочих дней на новые после получения претензии от Покупа-
2
теля, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения
соответствовали предписанным изготовителем. При невозможности замены в течение 3-х рабочих дней по объективным причинам, срок замены данного товара дополнительно согласовывается Сторонами.
3.4. Для обеспечения полной и бесперебойной работы медицинского оборудования Поставщик при передаче оборудования Покупателю предоставляет последнему полную техническую документацию на медицинское оборудование на русском
языке.
3.5. Поставщик гарантирует качество и своевременность проведения работ по
монтажу, пуско-наладке оборудования, проведению обучения (инструктажа), а также по его гарантийному техническому обслуживанию в соответствии с действующими в данной сфере услуг требованиями и нормативно-правовыми документами.
3.6. В случае поломки медицинского оборудования или обнаружения производственных дефектов в период гарантийного срока, оно подлежит ремонту силами
и средствами Поставщика в течение 1 месяца с даты составления соответствующего
Акта.
В случае, если медицинское оборудование не подлежит ремонту, то Поставщик
производит замену вышедшего из строя медицинского оборудования на новое не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Поставщиком обоснованной письменной претензии по качеству медицинского оборудования от Покупателя
и соответствующего Акта.
3.7. Гарантийные обязательства не возлагаются на Поставщика в следующих
случаях:
А) ненадлежащее хранение Покупателем медицинского оборудования;
Б) ненадлежащей эксплуатации медицинского оборудования;
В) в случае технического обслуживания медицинского оборудования не уполномоченной Поставщиком или Производителем медицинского оборудования организацией.
3.8. Постгарантийное (сервисное) обслуживание медицинского оборудования
осуществляется Исполнителем по отдельному Договору.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора определена в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет
руб. (
рублей копейки), включая НДС 18%
рубля (
рублей копеек) и остается неизменной в течение всего срока действия Договора.
Стоимость поставляемого медицинского оборудования включает расходы Поставщика на упаковку, погрузку, доставку по адресу Покупателя, разгрузку в месте
доставки, инструктаж сотрудников Покупателя, страхование, уплату таможенных
платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также гарантийное
обслуживание медицинского оборудования.
4.2. Оплата за поставляемое медицинское оборудование согласно п. 4.1 Договора производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке с
расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика на основании счетов
Поставщика в два этапа:
- авансовый платеж в размере 70% от цены Договора согласно п. 4.1 настоящего Договора, рублей (
рубля
копеек), включая НДС 18% - рублей ( рублей копеек) в течение 5 рабочих дней с даты получения счета Поставщика.
3
- оплата оставшихся 30% от цены Договора согласно п. 4.1. настоящего Договора, рублей ( рубля копеек), включая НДС 18% рублей ( рубля копейки)
в течение 5 рабочих дней с даты получения счета Поставщика и после подписания
Сторонами приемо-сдаточной документации согласно п.п. 2.3 и 5.1.3 Договора.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.3. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю счетов, счетовфактур заказной почтой с уведомлением о вручении, или курьером с уведомлением
о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю указанных документов.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставить своими силами и средствами в адрес Покупателя согласно п.
1.2 Договора медицинское оборудование в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1);
5.1.2. Представить Покупателю техническую документацию, инструкции использования оборудования на русском языке, заверенные Поставщиком копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений, выдаваемых исполнительным органом управления в области здравоохранения РФ на приобретаемое медицинское оборудование;
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Оплатить поставленное медицинское оборудование и выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора;
5.2.2. Назначить своего представителя, наделенного по соответствующей доверенности правом приемки медицинского оборудования от Поставщика и подписания
приемо-сдаточных документов;
5.2.3. Принять поставленное медицинское оборудование и выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Договора
либо представить мотивированный отказ;
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона выплачивает контрагенту
штрафную неустойку в размере 0,01% от суммы невыполненных обязательств за
каждый день просрочки.
6.3. Ответственность за соблюдение техники безопасности сотрудниками Поставщика во время проведения работ, оказания услуг в соответствии с настоящим
Договором возлагается на Поставщика.
6.4. Основанием для применения штрафных санкций является письменная претензия Стороны, чьи интересы по настоящему Договору нарушены. В случае не выставления претензий, штрафные санкции не начисляются и не применяются.
4
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если невыполнение является результатом непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, цунами, извержение вулкана, схождение селевых потоков и лавин, военные действия, изменение
социально-политической ситуации в стране, повлекшее за собой невозможность выполнения Сторонами или одной из Сторон своих обязательств по договору. Обстоятельства непреодолимой силы означают обстоятельства вышеперечисленного характера, происшедшие после подписания Сторонами договора, при условии, что Стороны не имели возможности эти события предвидеть и предотвратить. В случае если
обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за
собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий договора, то
сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий.
7.2. Сторона, которая по причине Обстоятельств непреодолимой силы не может
выполнить свои обязательства по договору, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать информацию о происхождении, характере Обстоятельств непреодолимой силы и возможности их последствий для выполнения условий Договора.
7.3. В случае, если Сторона, которая по причине Обстоятельств непреодолимой
силы не может выполнять своих обязательств по Договору, не уведомила другую
Сторону об этом, или уведомила позднее, чем через 10 рабочих дней, сроки исполнения этой Стороной своих договорных обязательств не продлеваются.
7.4. В случае, если Обстоятельства непреодолимой силы влекут за собой последствия, при которых дальнейшее выполнение Сторонами условий Договора становится нецелесообразным или невозможным, Сторонами создается комиссия,
определяющая дальнейшую целесообразность выполнения условий Договора. В
случае вынесения комиссией решения о нецелесообразности или невозможности
дальнейшего выполнения Сторонами условий Договора, Стороны производят взаиморасчет, а Договор подлежит расторжению.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе переговоров.
8.2. Сторона, чьи интересы нарушены, направляет другой Стороне претензию,
которая должна быть рассмотрена контрагентом в течение 10 рабочих дней с даты ее
получения, за исключением обстоятельств, изложенных в п. 3.3 настоящего Договора.
8.3. При недостижении согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Сторонами
в Арбитражном суде г. Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
5
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Досрочное расторжение Договора одной из Сторон допускается, при этом
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор не
позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.2. Не допускается односторонний отказ от исполнения условий Договора
полностью или частично.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней
письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами условий настоящего Договора.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к нему, составляет единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие
отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к
предмету настоящего Договора.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
(по пл./док – «покупатель»)
ЗАО
ФГУП ГлавУпДК при МИД России
Юридический адрес:
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 20
Плательщик, грузополучатель:
филиал «Мединцентр»
ГлавУпДК при МИД России
Адрес грузополучателя:
119049, г. Москва,
4-ый Добрынинский пер., д. 4
тел. 237-12-86, факс 237-84-75
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7704010978/770603001
ОАО БАНК ВТБ г. Москва,
6
(доп. офис № 18 Гагаринский)
Р/с 40502810900180000002
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187, ОКПО 04814998
ОКВЭД 90230
Генеральный директор
ЗАО « »
______________/
МП
Директор филиала «Мединцентр»
ГлавУпДК при МИД России
/
______________/Вигдорчик В.И./
МП
7
8