ГТИ при бурении

Приглашение к участию в Предварительной квалификации
Уважаемые господа!
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" проводит предварительный отбор претендентов на
выполнение работ: «ГТИ при бурении» на лицензионных участках ООО "СлавнефтьКрасноярскнефтегаз".
и приглашает заинтересованные компании принять участие в предварительной
квалификации. Для этого необходимо заполнить и направить анкету участника
предварительной квалификации с подтверждающими документами согласно следующему
перечню:


















Анкета предквалификационного отбора претендентов (Приложение 1);
Анкета участника Предквалификации (Приложение 2);
Справка о выполненных аналогичных договорах (Приложение 3);
Справка о наличии материально-технических ресурсов (Приложение 4);
Справка о наличии кадровых ресурсов (Приложение 5);
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц/Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (на текущую дату);
Нотариально заверенные копии Устава участника и всех внесенных в него изменений и
дополнений;
Выписка из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя;
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
Копия свидетельства о государственной регистрации;
Справка из налоговых органов РФ об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов, иных
обязательных платежей (оригинал на текущую дату);
Справка из банка о том, что участник не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому
счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» (оригинал на текущую дату);
Копия бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: годовые - за 2008 год, 2009 год, и
последний отчетный период 2010 года (по форме 1, 2) с отметкой налоговых органов об их
приеме;
Перечень субподрядных организаций или уведомить, что работы будут выполнятся собственными
силами;
Структура предприятия - схематично (в том числе наличие филиалов, дочерних предприятий и
обособленных подразделений)
Письмо об участии в судебных и арбитражных процессах Вашей организации, руководителей,
учредителей и их суть (в течение 2006-2010гг.).
Данные о травматизме, по форме, предоставляемой в органы статистики;
Отзывы заказчиков.
Не предоставление документов, указанных в перечне, или оформление их с
нарушениями требований дает право ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
отказать участнику в дальнейшем прохождении предварительного отбора
претендентов.
Документы должны быть представлены заказчику представителем претендента, экспресс
почтой в запечатанном виде по адресу: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а, Тендерный
комитет, не позднее 18:00 «15» ноября 2010 г. (красноярского времени), на конверте
требуется обязательно указать: «ГТИ при бурении».
Данное предложение не является публичной офертой.
По результатам предварительной квалификации будет сформирован круг возможных
подрядчиков на выполнение работ: «ГТИ при бурении» на лицензионных участках ООО
"Славнефть-Красноярскнефтегаз".
По вопросам технического характера можно обратиться к Директору производственного
департамента Салюкову Александру Сулеймановичу, тел. (391) 266-87-20, доб. 2009,
SalukovAS@slavneft-kng.ru
По вопросам организационного характера можно обратиться к специалисту по
проведению конкурсов и тендеров Кузьминой Надежде Викторовне, тел. (391) 266-87-20,
доб. 2106, KuzminaNV@slavneft-kng.ru
Внимание: настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может
расцениваться как публичная оферта. Соответственно Заказчик, не несет какой бы
то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с
предложением заключить соответствующую сделку.
Приложение 1 к Приглашению к участию в предварительной квалификации
Оценка претендентов согласно основных квалификационных критериев на проведение
работ:
ГТИ при бурении
Наименование подрядчика
Адрес регионального представительства
Ф.И.О. Контактного лица подрядчика по вопросам предквалификации
Тел. номер контактного лица подрядчика по вопросам
предквалификации
Дата заполнения формы
№№
Наименование показателей
Ед. изм.
п.п.
1
Опыт работы компании
Опыт работы в России
Год
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Количество скважин, пробуренных с ГТИ в В.Сибири (карбонатный
разрез)
Количество ГТИ в вертикальных, наклонно-направленных
скважинах, проведенных собственными силами, в период с 1.01.2009
г. по 1.09.2010 г.
Количество горизонтальных скважин, в которых были проведены
ГТИ в период с 1.01.2009 г. по 1.09.2010 г.
Количество БГС скважин, в которых были проведены ГТИ в период с
1.01.2009 г. по 1.09.2010 г.
Количество аварий/инцидентов допущенных по вине подрядчика за
период с 1.01.2009 г. по 1.09.2010 г.
Наличие претензий дочерних предприятий ОАО "НГК" Славнефть" к
Подрядчику по качеству предоставляемых услуг по ГТИ и контролю
за процессом бурения скважин.
Наличие положительных отзывов Заказчика ( ТНК-ВР, Роснефть и
др.)
3.2
Общие показатели
Наличие утвержденной документации по данному виду работ
(инструкции, технологические регламенты)
МТО
Местоположение базы МТО подрядчика. Удаленность базы
производственного обслуживания от места производства работ.
Наличие круглосуточной диспетчерской службы (телефон, факс,
электронная почта и др. вида связи) на базе подрядчика.
3.3
Наличие телефона, факса, электронной почты и др. вида связи на
месте производства работ (буровая площадка).
3.4
Возможность выполнения срочной доставки оборудования до г.
Красноярска, при необходимости замены в процессе работ.
2
2.1
3
3.1
4.4
Мощности Подрядчика
Количество станций ГТИ(стационар) в рабочем состоянии
(полностью функциональных)
Количество комплектов оборудования для монтажа в
технологическом вагоне Заказчика (не стационар, в условиях
бездорожья) в рабочем состоянии (полностью функциональных)
Наличие метрологического центра (лаборатории) для тестирования и
калибровки газокаротажных приборов, силовых датчиков с выдачей
сертификатов показаний тестирования.
Способность обеспечить внутренней телефонной связью, вагончик
супервайзера, бурового мастера, подрядчика по телеметрии.
4.4
Способность постоянно контролировать параметры указанные в
пункте 2.7.1.1. ПБ в НГДП (ПБ 08-624-03).
4
4.1
4.2
4.3
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Да/Нет
Количество
Да/нет
Местоположе
ние
Да/нет
Да/нет
сут.
комплект
комплект
Да/нет
Да/нет
Да/нет
ответы
участников
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
Способность подрядчика отбирать, обрабатывать, анализировать и
проводить литологическое описание шлама в условиях буровой.
Наличие программы ГТК, с функцией обратного просмотра
информации до начала рейса в режиме реального времени. При
просмотре информации д.б. установлена на компьютер бурового
мастера, супервайзера, Подрядчикам по телеметрии.
Обеспечение громкой связью на буровой площадке бурового мастера
и супервайзера со следующим персоналом: бурильщиком на буровой,
станцией ГТК, Подрядчиком по телеметрии.
Обеспечение видеонаблюдения (установка 3-х видеокамер) на
буровой с возможностью просмотра в режиме реального времени и
архивирования
Максимальное количество контролируемых параметров при бурении
скважин
Вывод текущей информации по параметрам ГТК на компьютер
супервайзеру, бур.мастеру, Подрядчику по телеметрии.
Способность Подрядчика по требованию Заказчика обеспечить
передачу текущих данных в офис Заказчика каждые 2 часа в течении
суток по всем контролируемым параметрам ГТИ, данных газового
каротажа, результатов геолого-геохимических исследований и
литологического описания шлама в процессе бурения.
Наличие вентиляционной камеры для проведения химических
анализов
Тип применяемого датчика измерения расхода промывочной
жидкости (РД 153-39.0-069-01 п.7.4.6)
Тип применяемого хроматографа для измерения газопоказаний
Состояние производственного оборудования, машин, механизмов,
используемых для выполнения данного вида работ
Наличие датчиков уровня раствора во всех находящихся емкостях на
буровой, включая доливную
Предоставление станции СКЦ для контроля за цементированием
обсадных колонн
Персонал
Наличие аттестованных специалистов со стажем работы по данному
типу сделки 5 лет и более
Относительное число руководителей и специалистов, обученных и
аттестованных в области промышленной безопасности и охраны
труда из численности производственного персонала, необходимого
для выполнения данного вида работ
Наличие представителя Подрядчика в Красноярске
Количество специалистов в штате
Количество персонала (в %), прошедшего обучение, аттестованного и
имеющего допуск к работам по ГТИ, ГГИ.
Количество персонала ( % от п.7.1), прошедшего обучение,
аттестованного и имеющего допуск к работам по отбору проб и
литохимическому исследованию бурового шлама.
Количество имеющихся отрядов, полностью укомплектованных
специалистами, готовых для ведения работ по ГТИ, ГГИ.
Численность предприятия
в т.ч. ИТР
Рентабельность за 2008-2009 гг.
Гарантии и обязательства участника тендера
Гарантия своевременного выполнения работ по запросу Заказчика.
Предоставление гарантий по обеспечению качества работ,
достоверности контролируемых параметров; успешности рещения
технологических, геологических, информационных задач,
составление проектной и выдача фактической документации
(отчетных материалов по пробуренным скважинам с анализом,
оценкой, рекомендациями).
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Количество
Да/нет
Да/нет
Да/нет
% износа
%
Да/нет
чел.
% от
численности
Да/нет
% от
производстве
нного
персонала
% от
указанного в
графе 7.1
Количество
чел.
чел.
%:
Да/нет
Да/нет
7.3
Предоставление гарантий по своевременному предупреждению и
недопущению инцидентов и аварийных ситуаций при бурении
7.5
Предоставление гарантий по выполнению требований по ОТ, ТБ и
ООС.
Выдача заключений по результатам ГТИ ,в т.ч о выявленных
перспективных интервалах и о характере их насыщения.
7.6
Постоянная регистрация данных по содержанию газа, С1-С4, Н2S и
СО2 и анализу углеводородного газа и хроматографии
7.4
8
8.1
8.2
8.3
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Да/нет
Промышленная безопасность охрана окружающей среды и состояния условия труда.
Наличие аварий и инцендентов в текущем году возникших по вине
Показ
ГТИ
Наличие несчастных случаев при производстве ГТИ в текущем году
Показ
Обученность персонала и наличие сертификата по аттестации в
Показ
органах Госгортехнадзора по промышленной безопасности
8.4
Обученность персонала и наличие сертификатов по программе
"Контроль скважины. Управление скважиной
8.5
Коэффициент частоты травматизма
полугодие 2010г. Кч=Н/Р*1000
8.6
Коэффициент частоы летальности на производстве в 2009 г.
полугодие 2010 г. Кч=С/Р*1000
8.7
Коэффициент нетрудоспособности по несчастным случаям ( вт.ч
ДТП на производстве по вине Претендента и его работника
Кн=Д/Р*1000
8.8
Коэффициент тяжести травматизма Кт=Д/Н
8.9
Количество работников ОТ и ПБ и ООС на количество работающих
8.10
СИЗ (средства индив.защиты) и его использование (оснащенность
спецодеждой и СИЗ) для выполнения данного вида работ
на
производстве
(подпись, M.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
2009г.-1
Показ
Количество
несчастных
случаев на
1000
работающих
Количество
летальных
случаев на
1000
работающих
Количество
дней
нетрудоспосо
бности по
несчастным
случаям на
1000
работающих
Количество
дней
нетрудоспосо
бности на
кол-во
несчастных
случаев
1 чел. на 100
чел.
руб.
Приложение 2 к Приглашению к участию в предварительной квалификации
Анкета участника предварительной квалификации
1.
Сведения об организации: _______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)
Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и
подтверждением правопреемственности
1
2
и т.д.
2. Адрес
Местонахождение
Фактическое местонахождение
Телефон (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города )
E-mail (электронная почта)
Адрес web – сайта
Ф.И.О. руководителя организации
3. Информация о финансовом состоянии и производственной деятельности участника:
Дата создания
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц/ Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано)
Размер уставного капитала
Банковские реквизиты
Расчётный счет - №
Корреспондентский счёт
Наименование и местоположение обслуживающего банка
Код БИК
ИНН
ОГРН
ОКПО
Вид деятельности в соответствии с учредительными
документами
4. Сведения о руководителе участника:
Ф.И.О.
должность
телефон
факс
электронная почта
4.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, факс, электронная почта):
(подпись, M.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение 3 к Приглашению к участию в предварительной квалификации
Справка о выполненных аналогичных договорах
на выполнение работ: «ГТИ при бурении»
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения
контракта — год и
месяц окончания
выполнения
договора)
Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с
указанием должности,
контактные
телефоны)
Описание договора
(объем и
наименование,
описание основных
условий контракта)
Сумма договора, тыс.
рублей
Сведения о
рекламациях по
перечисленным
договорам
ИТОГО за 2007 год
х
ИТОГО за 2008 год
х
ИТОГО за 2009 год
х
ИТОГО за 2010 год
х
(подпись, M.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение 4 к Приглашению к участию в предварительной квалификации
Справка о наличии материально-технических ресурсов
на выполнение работ: «ГТИ при бурении»
Сведения о материально-технических ресурсах
№
п/п
Наименование
Местонахождение
Право
собственности
или иное право
Предназначение
Состояние
Примечания
Сведения о наличии специализированного оборудования и техники
№
п/п
Наименование
Для каких работ
применяется
Год выпуска,
последний
капремонт
Техническое
состояние
Право принадлежности
(аренда/собственность)
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Примечание:
1. В данной справке перечисляются МТР, оборудование и техника, которые будут
непосредственно использоваться участником в ходе выполнения работ по договору
Приложение 5 к Приглашению к участию в предварительной квалификации
Справка о наличии кадровых ресурсов
на выполнение работ: «ГТИ при бурении»
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
специалиста
Образование
Должность
Стаж работы в данной или аналогичной
должности, лет
3
4
1
2
5
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
1.
2.
n.
Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по
гарантийному обслуживанию)
1.
2.
n.
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и.т.д.)
1.
2.
n.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Примечание:
1. В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно
привлечены участником в ходе выполнения договора