Документация о прямой закупке (у единственного исполнителя) 1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: согласно проекту договора. 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены. 3. Требования к описанию участниками закупки оказываемой услуги, которая является предметом закупки: не установлены. 4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: согласно проекту договора. 5. Сведения о начальной цене договора (цене лота):начальная (максимальная) цена договора: 1 н/часа работы по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей всех марок отечественного производства – 700 руб.; 1 н/часа работы по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей всех марок импортного производства – 1500 руб. 6. Форма, сроки и порядок оплаты: согласно проекту договора. 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): согласно проекту договора. 8.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены. 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: - устав или учредительный договор со всеми внесенными изменениями и дополнениями; полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (для юридических лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия) 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не принимаются, итоги закупки не подводятся. 11. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги не подводятся. 12. Условия допуска к участию в закупке: не установлены 13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены. 14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен. ДОГОВОР №______________ на выполнение работ г.Иркутск «_____» ___________2013 г. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и_______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить с соблюдением действующих норм и правил работы на техническое обслуживание и ремонт легковых и грузовых автомобилей всех марок отечественного и импортного производства (лот № 2), для нужд МУП «Водоканал» г. Иркутска (далее по тексту – работы), в соответствии с условиями настоящего договора, в объеме, определенном договором и технической документацией, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену. 1.2. Техническая документация к настоящему договору включает в себя: Приложение 1 - дефектная ведомость; 1.1. Приложение 2 - локальный сметный расчет; Приложение 3 – график выполнения работ. 2. Стоимость работ. 2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору составляет, согласно локальному сметному расчету (Приложение № 2 к настоящему договору), - 1 н/часа работы по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей всех марок отечественного производства – 700 руб.; - 1 н/часа работы по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей всех марок импортного производства – 1500 руб. 2.2. Изменение стоимости работ согласовывается сторонами в письменной форме. 2.3. Оплата работ по данному договору осуществляются ____________________________________________после выполнения работ (подписания Заказчиком актов выполненных работ). 3. 3.1. Права и обязанности сторон. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренные приложением № 3 к настоящему договору (график выполнения работ). 3.1.2. Выполнить комплекс работ, являющихся предметом настоящего договора, в соответствии с дефектными ведомостями и локальными сметными расчётами, в соответствии с требованиями НТД. 3.1.3. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не предусмотренных настоящим договором. 3.1.4. Приостановить выполнение работ при неполучении в течение десяти дней ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости. 3.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, до получения от него письменных указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ. 3.1.6. Передать Заказчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. 3.1.7. Вернуть Заказчику отходы цветных металлов в объеме 60%, образовавшихся в ходе проведения ремонтных работ. 3.1.8. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в сроки, установленные сторонами в актах приемки соответствующих работ. 3.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика. 3.1.10. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ. 3.1.11. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.2.1. - 3.2.5. настоящего договора, будет препятствовать исполнению Подрядчиком обязанностей по договору в установленные сроки. 3.1.12. Передать Заказчику оригиналы протоколов приемо-сдаточных испытаний агрегатов после проведения ремонтных работ. 3.1.13. Забрать оборудование подлежащее ремонту с территорий Подрядчика и привезти оборудование по окончании ремонта. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. 3.2.2. Своевременно принять результат выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора. 3.2.3. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора. 3.2.4. Назначить ответственных лиц за проведение дефектации оборудования и его приемки в процессе ремонта и по его окончании. 4. Сроки выполнения работ. 4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются подрядчиком в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору (график выполнении работ). 4.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению сторон. 5. Гарантии качества работ. 1.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технической документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего ____________________ с момента приемки выполненных работ по акту. 1.3. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 1.4. Гарантийные обязательства прекращаются, если на оборудовании в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика или без согласования с ним. 2. Приемка результата выполненных работ. 2.1. Заказчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, составляющих отдельный этап) в течение трех дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (результата отдельного этапа работ). 2.2. Сдача результата работ (результата отдельного этапа работ) Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по ф. КС-2, подписанной уполномоченными лицами обеих сторон, по факту выполнения работ. 2.3. Заказчик в пятидневный срок с момента получения от Подрядчика документов (ф. КС-2), подписывает их либо предоставляет мотивированный отказ. В случае не подписания документов и не предоставления мотивированного отказа в установленный срок, результат выполненных работ, считается принятым Заказчиком с надлежащим качеством и подлежит оплате. 2.4. В случае обнаружения при приемке недостатков (дефектов) в выполненных работах сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения при условии, что они не выходят за рамки технической документации. 2.5. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет. 3. Ответственность сторон. 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 3.2. В случае ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору возмещение убытков осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством в размере реального ущерба. 4. Обстоятельства непреодолимой силы. 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера. 8.2. В случае возникновения указанных в пункте 9.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства. 8.3. Срок исполнения обязательств, для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств. 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, а также материалы и оборудование, переданные Заказчиком для обеспечения выполнения работ, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы. 5. Расторжение договора. 5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором. 6. Порядок разрешения споров. 10.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с момента предъявления. 7. Заключительные положения. 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.4. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах. 11.5. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую сторону. 11.6. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 11.7. Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются: Приложение 1 - дефектная ведомость; Приложение 2 - локальный сметный расчет; Приложение 3 - график выполнения работ. 8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. Заказчик: Подрядчик: МУП «Водоканал» г. Иркутска Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Станиславского, 2 Тел/факс (3952) 24-58-50, 54-84-12 ИНН 3807000276 КПП 381150001 Р/с 40702810418020100001 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск БИК 042520607 К/с 30101810900000000607 ОКПО 03268542 ОКОНХ 90213 Директор ________________ С.Л. Винарский «____» _______________ 201__ г.