zapros%20-%20videokam14sept09

Российская Федерация
Свердловский
областной суд
ул. Московская, 120
г. Екатеринбург, 620019
тел.: (343) 231-69-00;
факс: (343) 231-69-89
14 сентября 2009 г. № 18 - КТ
Извещение о проведении запроса котировок № 18 - КТ
на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения
в помещениях Свердловского областного суда
Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru,
а также на официальном сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящее
извещение о проведении запроса котировок в целях заключения с победителем запроса котировок
государственного контракта на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения.
Запрос котировок проводится и государственный контракт заключается в соответствии с
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94ФЗ).
Оценку заявок участников размещения заказа и подведение итогов запроса котировок осуществляет
единая Комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Свердловского областного суда.
В соответствии с ч. 4 ст. 46 ст. Федерального закона № 94-ФЗ, проведение переговоров между
Заказчиком или единой Комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им
котировочной заявки не допускается. До момента приема Заказчиком котировочных заявок участников,
Заказчик предоставляет участникам информацию (отвечает на вопросы участников) о запросе котировок
(его условиях, предмете, порядке заполнения и представления котировочных заявок и т.п.) по указанным
телефонам и адресам.
В предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков,
должны отсутствовать сведения об участниках размещения заказа, подающих заявки для участия в
настоящем запросе котировок. Заявки участников, сведения о которых содержатся в реестре
недобросовестных поставщиков будут отклонены Комиссией по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.
Время (часы,
(г. Екатеринбург).
минуты)
во
всех
пунктах
настоящего
извещения
указывается
местное
Для прохода в здание Свердловского областного суда необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Пропуск граждан в здание Суда осуществляется с 09:00 до 17:30 часов
ежедневно (в пятницу - до 16:00 часов), кроме выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих
праздничных дней. Во время обеденного перерыва (с 13:00 до 14:00 часов) пропуск посетителей в здание
Суда приостанавливается.
1
2
3
4
наименование
заказчика
адрес заказчика
источник
финансирования
заказа
условия
проведения
запроса котировок
Свердловский областной суд
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120
тел. 228-16-84, факс 231-69-52; e-mail: its@ekboblsud.ru
федеральный бюджет
в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ и
настоящим извещением
1
5
форма
котировочной
заявки
прилагается (Приложение № 1 к настоящему запросу
котировок)
Все графы заявки на участие в запросе котировок,
предусмотренные
формой заявки, должны быть заполнены участником
2
наименование:
монтаж
и
пусконаладочные
работы
системы
видеонаблюдения
в
помещениях
просмотра
документов, общественной приемной и зоны досмотра
Свердловского областного суда из материалов и
оборудования Подрядчика (работа выполняется
иждивением Подрядчика)
характеристики и объем работы:
Результат работы должен обеспечивать просмотр и
управление событиями в помещениях, указанных
заказчиком.
Работы (в том числе технология производства работ,
методы производства работ, методики оказания услуг,
организационно-технологическая схема производства
работ, безопасность выполняемых работ) должны
выполняться и качество результата работы должно
соответствовать действующим СНиП, СаНПиН и ГОСТ и
СД, ППБ01-03, условиям настоящего Извещения, условиям
государственного контракта, обычно предъявляемым
требования и требованиям Заказчика; сертификаты на
результат работы (готовую продукцию) и используемые
при производстве работ материалы обязательны.
виды выполняемых работ (монтаж, пусконаладка) и
предоставляемые подрядчиком материалы и оборудование:
6
наименование,
характеристики и
объем
выполняемых
работ
1. цветные корпусные видеокамеры КРС-650СН КТ&С
(матрица Soni Ex, 1/3 дюйма (или эквивалент); разрешение
520ТВ линий, чувствительность 0.05 Лк; крепление
объектива С или CS; управление автодиафрагмой VD или
DD; питание DC 12В; потребление 140Ма; длина 60мм,
диаметр 31мм) или эквивалент – 8 (восемь) шт.;
2. объективы вариофокальные LV50500D DAIWON (1/3
дюйма, 5-50 мм, автодиафрагма DD) или эквивалент – 8
(восемь) шт.;
3. 4-х канальный триплексный видеорегистрвтор HS-DF
4040 Hi Sharp (запись 4 каналов звука, MPEG-4, скорость
отображения- записи :100/100, разрешение 720*576, запись
по таймеру, тревоге, детектору движения, сеть TCP/IP,
USB, возможность установки до 2-х HDD, RS-485, RS-232,
4 тр. выхода, русифицированный графический интерфейс,
П.О. для просмотра сети: LIVE, SEARCH, PTZ, CMS,
AGENT, питание AC220B (или эквивалент) – 2 (две) шт.;
4. разъем высокочастотный (BNS под обжим) или
эквивалент – 18 (восемнадцать) шт.;
5. жесткий диск (SATA 500.0 Gb) или эквивалент – 3
(три) шт.;
6. монитор 17 дюймов, SAMSUNG (740N(8ms) AKS
Silver 3) или эквивалент – 3 (три) шт.;
7. СКАТ 1200 (ИБП 12В, 3,5 А, кратковременно и в
режиме резерва до 4А, корпус под АКБ 2 шт. 12Ач) или
эквивалент - 3 (три) шт.;
8. провод монтажный (ШВВП 2*0,75) - 600 (шестьсот)
м;
9. радиочастотный кабель РК 75-3-32 –– 75 ом оболочка
ПВХ 4.6 – 750 (семьсот пятьдесят) м;
10. кабель-канал Т25*16, термопласт 25*16 – 30
(тридцать) м4;
11. DD 205 T (цифровое дуплексное переговорное
устройство «клиент-кассир» с выносным микрофоном
«кассира»), 4-х проводной, цифровой детектор фона 12В
(или эквивалент) – 3 (три) шт.;
12. дополнительная панель аудиовходов для Titan VN8,
Power VN4 Pro 4 и Tiny VN4 Pro 2 с 4 разъемами типа RCA
(или эквивалент) – 1 (одна) шт.;
13. миниатюрный активный микрофон для видеосистем с
АРУ Шорох-8 (или эквивалент) – 1 (одна) шт.
Оборудование и материалы, используемые подрядчиком
при выполнении работы должны соответствовать
3
7
8
9
10
11
место выполнения
работ
сроки выполнения
работ
сведения о
включенных в цену
работ расходах
максимальная цена
контракта
место подачи
котировочных
заявок
12
срок подачи
котировочных
заявок
13
сроки и условия
оплаты работ
1
4
срок подписания
государственного
контракта
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. Свердловский
областной суд (здание Дворца правосудия)
начало работ: не позднее 05 октября 2009 г.
окончание работ: не позднее 12 октября 2009 г.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком график
выполнения работ и выполнять работы согласно графику.
стоимость выполняемых работ (включая стоимость
материалов, оборудования, инструментов); НДС, все
остальные расходы, которые необходимо произвести
подрядчику для надлежащего исполнения своих
обязательств по контракту;
оборудование,
установленное
подрядчиком не
в
соответствии с условиями государственного контракта и
настоящего Извещения (в том числе, - не в соответствии с
утвержденной сметой, которая является неотъемлемой
частью государственного контракта), не оплачивается
Заказчиком.
370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120,
Свердловский
областной суд, каб. 81 «В» (тел. 228-16-84).
Заявки подаются в письменном виде.
У Заказчика отсутствует техническая возможность для
приема заявок, поданных в форме электронных
документов,
с
электронно-цифровой
подписью,
удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в
единый государственный реестр в соответствии со ст. 10
Федерального закона «Об электронной цифровой подписи»
от 10.01.2002 №1-ФЗ.
начало приема котировочных заявок: 15 сентября 2009 г.
09-00
окончание приема котировочных заявок: 23 сентября 2009
г. 16-00
в российских рублях путем перечисления денежных
средств на расчетный счет подрядчика в следующем
порядке: 100% цены контракта – после выполнения работ и
подписания сторонами Акта выполненных работ - в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения
Заказчиком соответствующего счета подрядчика
через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок; проект государственного
контракта прилагается (Приложение № 2).
Представитель заказчика:
Первый заместитель председателя суда
А.А. Дементьев
исп. Иванова Т.С.
(343) 228-16-84
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок № 18 – КТ от 14 сентября 2009 г.
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
на бланке участника размещения заказа1
исх. № ………………………………
«………» …………………… 2009 г.
…………………………………………………………………………………………………………………………
наименование участника размещения заказа
согласно (согласен) исполнить условия государственного контракта на выполнение работ по
монтажу системы видеонаблюдения, указанных в извещении о проведении запроса котировок
№ 18 – КТ от 14 сентября 2009 г.
Подтверждаем, что
………………..………………………………………………………………………………
наименование участника размещения заказа
соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся
предметом запроса котировок № 18 – КТ от 14 сентября 2009 г.
Подтверждаем, что в отношении
……………………………………………………………………….……….
наименование участника размещения заказа
отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков.
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
указать сведения (заполнить все
строки)
наименование юридического лица
(фамилия, имя, отчество,
физического лица (в том числе
ИП))
1.1. юридический адрес
юридического лица (место
регистрации физического лица)
1.2. фактический адрес
юридического лица (место
фактического проживания
физического лица)
1.4. ИНН
1.5. банковские реквизиты
1.6. контактный телефон
1.7. адрес электронной почты
1.8. наименование, номер, дата
документа,
подтверждающего
полномочия лица на подписание
заявки от имени участника
размещения заказа (приказ о
назначении
руководителя,
протокол
общего
собрания
(решение)
учредителей,
доверенность и т.д.)
2. цена работы, предлагаемая
участником размещения заказа
1
………………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………..
……………………………….
……………………………….….рубле
й .…..копеек
при наличии
5
2.1. сведения о включенных в
цену работ расходах (включая
стоимость материалов,
оборудования, инструментов,
НДС, все остальные расходы,
которые необходимо произвести
подрядчику для надлежащего
исполнения своих обязательств по
контракту)
предоставляемые
материалы и
оборудование
(наименование и
характеристики)
колво
об
ща
я
сто
им
ост
ь
1. цветные корпусные
видеокамеры:
…….………;
2. объективы
вариофокальные…….…
….;
3. 4-х канальный
триплексный
видеорегистрвтор………
…………………………...
.;
4. разъем
высокочастотный, под
обжим…………..;
5. жесткий диск
…………………………
……..;
6.
монитор…………………
….;
7. СКАТ
1200……………………
……;
8. провод
монтажный……………
…...;
9. радиочастотный
кабель…………………
…...;
10. кабельканал…………………;
11. цифровое дуплексное
переговорное устройство
«клиент-кассир» с
выносным микрофоном
«кассира»………………
…..;
12. дополнительная
панель
аудиовходов………….;
13. миниатюрный
активный микрофон для
видеосистем……………
…...
6
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ
перечислить (если прилагаются)
(сертификаты, лицензии, свидетельства,
документы, справки, подтверждающие,
что участник запроса котировок
относится к субъектам малого
предпринимательства и т.п.)2
Руководитель
(уполномоченный представитель)3
……….………………………/………………..…….……/
подпись фамилия, имя, отчество
ПЕЧАТЬ4
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок № 18 – КТ от 14 сентября 2009 г.
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №…..
на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения
г. Екатеринбург
«……….» ………………. 2009 г.
Свердловский областной суд, именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени Российской
Федерации, в лице первого заместителя председателя суда Дементьева А.А., действующего на
основании ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 и приказа
председателя суда от 09.01.2008 г. № 1 А/ОД, с одной стороны, и
…………………………………………….., именуемый в дальнейшем Подрядчик в лице
………………….., действующего на основании ……………………………, с другой стороны, на
основании Протокола № …….. рассмотрения и оценки котировочных заявок от «………..»
………. 2009 г., совместно именуемые Стороны, заключили настоящий государственный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить
работы по монтажу и пусконаладке системы видеонаблюдения в помещениях просмотра
документов, общественной приемной и зоны досмотра Свердловского областного суда из
материалов и оборудования Подрядчика (работа выполняется иждивением Подрядчика), а
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. По настоящему контракту Подрядчик выполняет работы с использованием следующих
(предоставленных Подрядчиком) материалов и оборудования:
цветные корпусные видеокамеры КРС-650СН КТ&С (матрица Soni Ex, 1/3 дюйма (или
эквивалент); разрешение 520ТВ линий, чувствительность 0.05 Лк; крепление объектива С или
CS; управление автодиафрагмой VD или DD; питание DC 12В; потребление 140Ма; длина 60мм,
диаметр 31мм) или эквивалент – 8 (восемь) шт.;
объективы вариофокальные LV50500D DAIWON (1/3 дюйма, 5-50 мм, автодиафрагма DD)
или эквивалент – 8 (восемь) шт.;
4-х канальный триплексный видеорегистрвтор HS-DF 4040 Hi Sharp (запись 4 каналов
звука, MPEG-4, скорость отображения- записи :100/100, разрешение 720*576, запись по
прилагаются по желанию участника размещения заказа; сведения, содержащиеся в дополнительных
документах, не заменяют сведения, указание которых обязательно в котировочной заявке
3
правильно указать должность (например, «генеральный директор») или статус подписывающего лица
(например, «представитель по доверенности №….от «….»…….200..г»)
2
7
таймереу, тревоге, детектору движения, сеть TCP/IP, USB, возможность установки до 2-х HDD,
RS-485, RS-232, 4 тр. выхода, русифицированный графический интерфейс, П.О. для просмотра
сети: LIVE, SEARCH, PTZ, CMS, AGENT, питание AC220B (или эквивалент) – 2 (две) шт.;
разъем высокочастотный (BNS под обжим) или эквивалент – 18 (восемнадцать) шт.;
жесткий диск (SATA 500.0 Gb) или эквивалент – 3 (три) шт.;
монитор 17 дюймов, SAMSUNG (740N(8ms) AKS Silver 3) или эквивалент – 3 (три) шт.;
СКАТ 1200 (ИБП 12В, 3,5 А, кратковременно и в режиме резерва до 4А, корпус под АКБ
2 шт. 12Ач) или эквивалент - 3 (три) шт.;
провод монтажный (ШВВП 2*0,75) - 600 (шестьсот) м;
радиочастотный кабель РК 75-3-32 –– 75 ом оболочка ПВХ 4.6 – 750 (семьсот пятьдесят)
м;
кабель-канал Т25*16, термопласт 25*16 – 30 (тридцать) м4;
DD 205 T (цифровое дуплексное переговорное устройство «клиент-кассир» с выносным
микрофоном «кассира»), 4-х проводной, цифровой детектор фона 12В (или эквивалент) – 3 (три)
шт.;
дополнительная панель аудиовходов для Titan VN8, Power VN4 Pro 4 и Tiny VN4 Pro 2 с 4
разъемами типа RCA (или эквивалент) – 1 (одна) шт.;
миниатюрный активный микрофон для видеосистем с АРУ Шорох-8 (или эквивалент) – 1
(одна) шт.
1.3. Результат работы должен обеспечивать просмотр и управление событиями в помещениях,
указанных Заказчиком.
1.4. Работы (в том числе технология производства работ, методы производства работ,
методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ,
безопасность выполняемых работ) должны выполняться и качество результата работы должно
соответствовать действующим СНиП, СаНПиН и ГОСТ и СД, ППБ01-03, условиям настоящего
Извещения, условиям государственного контракта, обычно предъявляемым требования и
требованиям Заказчика; сертификаты на результат работы (готовую продукцию) и используемые
при производстве работ материалы обязательны.
1.5. Оборудование и материалы, используемые подрядчиком при выполнении работы должны
соответствовать
требованиям,
предъявляемым
нормативно-техническим
актами
(государственными международными стандартами) к строительному оборудованию, материалам,
инструментам и инвентарю; материалы должны доставляться к месту выполнения работы в
защитной (монтажной) пленке с указанием (логотипами) производителей; все комплектующие и
оборудование доставляются к месту выполнения работы в фирменной упаковке с техническими
характеристиками производителей и до начала выполнения работ предъявляются
уполномоченному представителю (представителям) заказчика, который (которые) комиссионно,
с привлечением независимого эксперта (или в ином порядке, установленном заказчиком)
принимают и допускают материалы и оборудование к выполнению работы.
1.6.
Работа выполняется иждивением Подрядчика (Подрядчик обеспечивает наличие
необходимых измерительных приборов, оборудования и инструментов).
1.7. Место выполнения работы: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, Свердловский
областной суд (Дворец правосудия).
1.8. Дата начала выполнения работы: не позднее 05 октября 2009 г. Дата окончания
выполнения работы: не позднее 12 октября 2009 г.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. обеспечить наличие необходимых для выполнения работ по контракту лицензии,
разрешений, специальных допусков и иных необходимых документов, согласований и т.п.;
предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии указанных документов;
2.1.2. предоставить Заказчику до начала выполнения работы по настоящему контракту список
лиц, которые будут непосредственно выполнять работу по настоящему контракту;
2.1.3. ознакомить лиц, фактически выполняющих работы по настоящему контракту, с
Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания
граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение;
2.1.4. назначить ответственное лицо за выполнение работы по настоящему контракту:
(должность,
фио,
телефон,
факс,
электронная
почта):
…………………………………………………………………………..; до начала исполнения
контракта предоставить Заказчику документы, подтверждающие полномочия указанного лица
представлять Подрядчика при решении всех организационных вопросов, связанных с
8
исполнением контракта;
2.1.5. согласовать с Заказчиком график выполнения работ и выполнять работы согласно
графику;
2.1.6. обеспечить соблюдение своими работниками, третьими лицами во время выполнения
работ в помещениях Заказчика и на прилегающей территории требований техники безопасности,
охраны труда и пожарной безопасности, санитарных требований и норм;
2.1.7. по окончании работы (каждого рабочего дня) убрать строительный и иной мусор,
образовавшейся при выполнении работы; по окончании работы полностью убрать и вывезти
образовавшийся мусор, упаковку, остатки материалов и т.п.;
2.1.8. обеспечить при выполнении работы безопасность для сотрудников Заказчика, третьих
лиц, а также сохранность имущества Заказчика и третьих лиц;
2.1.9. приступить к выполнению работы в установленный контрактом срок;
2.1.10. оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работы должны
соответствовать
требованиям,
предъявляемым
нормативно-техническим
актами
(государственными международными стандартами) к строительному оборудованию, материалам,
инструментам и инвентарю; материалы должны доставляться к месту выполнения работы в
защитной (монтажной) пленке с указанием (логотипами) производителей; все комплектующие и
оборудование доставляются к месту выполнения работы в фирменной упаковке с техническими
характеристиками производителей и до начала выполнения работ предъявляются
уполномоченному представителю (представителям) Заказчика, который (которые) комиссионно,
с привлечением независимого эксперта (или в ином порядке, установленном Заказчиком)
принимают и допускают материалы и оборудование к выполнению работы;
2.1.11. выполнять пуско-наладочные работы в присутствии уполномоченного представителя
(представителей) Заказчика с составлением актов соответствия;
2.1.12. выполнить работу качественно, в соответствии с установленными стандартами, нормами и
требованиями, а также в соответствии с условиями контракта, требованиями Заказчика и
требованиями, обычно предъявляемым к работе и материалам соответствующего рода;
2.1.13. использовать при выполнении работы материалы и оборудование, качество и
безопасность которых подтверждены в установленном порядке (имеются гигиенические
сертификаты, сертификаты качества и т.п.);
2.1.14. передать результат работы Заказчику (п. 4.1. контракта).
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. досрочно выполнить работу и сдать результат Заказчику по Акту выполненных работ;
2.2.2. требовать от Заказчика обеспечения организационных и технических возможностей для
выполнения работы контракту: предоставление необходимой технической информации;
предоставление помещений для выполнения работы, выполнение иных действий, входящих в
компетенцию Заказчика и необходимых для выполнения Подрядчиком работы по настоящему
контракту;
2.2.3. требовать обеспечения приемки результата работы в соответствии с условиями
настоящего контракта;
2.2.4. требовать своевременной и полной оплаты за работу, в соответствии с условиями
настоящего контракта.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. на основании списка, предоставленного Подрядчиком Заказчику, в соответствии с
правилами пропуска в здание Заказчика и в соответствии с правилами пребывания в помещениях
Заказчика, - обеспечить доступ в помещения Заказчика и на прилегающую территорию (место
выполнения работы) лицам, непосредственно выполняющим работу по настоящему контракту;
2.3.2. по требованию Подрядчика предоставить Подрядчику на время выполнения работ по
контракту необходимую имеющуюся у Заказчика проектную документацию;
2.3.3. по требованию Подрядчика – предоставить ему отдельное закрываемое помещение (с
комплектом ключей), а также доступ к точкам подключения электроснабжения;
2.3.4. назначить ответственное лицо по настоящему контракту для решения всех
организационных вопросов, связанных с его исполнением: (должность, фио, телефон, факс,
электронная почта):
………………………………………………………………………………………………………..;
2.3.5. по требованию Подрядчика ограничить доступ своих сотрудников и третьих лиц в зону
выполнения работ.
2.3.6. принять у Подрядчика результат работы по Акту выполненных работ;
2.3.7. своевременно и в полном объеме, в соответствии с условиями контракта, произвести
оплату за работу.
2.4. Заказчик вправе:
9
2.4.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. не пропускать в помещения (здание) Заказчика и на прилегающую территорию или
удалять из помещений (здания) и с прилегающей территории лиц, непосредственно
выполняющих работу по контракту, которые нарушают правила Положения о пропускном
режиме в Свердловском областном суде, Правила пребывания граждан в здании Свердловского
областного суда, требования техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности,
санитарные требования и нормы;
2.4.3. запретить Подрядчику выполнение работ / этапов работ, которые приводят или могут
привести к порче имущества Заказчика или третьих лиц, и иным неблагоприятным для Заказчика
последствиям.
3.
КАЧЕСТВО РАБОТЫ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать установленным
стандартам, нормам и требованиям, а также условиям контракта, требованиям Заказчика и
требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
3.2. Гарантийный срок на результат работы составляет не менее 3 (трех) лет с даты сдачи
результата работы в полном объеме Заказчику по Акту выполненных работ. Гарантия качества
результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы.
3.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата работы обнаружатся недостатки,
препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и
в указанный Заказчиком срок. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения
недостатков.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ
4.1. Работа по настоящему контракту считается выполненной Подрядчиком надлежащим
образом после подписания Заказчиком Акта выполненных работ (формы КС-2, КС-3) в полном
объеме без замечаний.
4.2. По окончании выполнения работы по настоящему контракту, Подрядчик уведомляет
Заказчика о дне и времени приемки результата работы. Заказчик обязан в указанный срок с
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при
обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в
работе, - стороны оформляют Протокол доработок с указанием сроков их выполнения. После
устранения замечаний стороны проводят повторную приемку результата работы и составляют
Акт выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего
контракта или иные недостатки, которые не были установлены при приемке (скрытые
недостатки; недостатки, проявляющиеся со временем и т.д.), извещает об этом Подрядчика в
разумный срок по их обнаружении. Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок,
указанный Заказчиком за свой счет (кроме недостатков, возникших по вине Заказчика – такие
недостатки устраняются за счет Заказчика).
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования,
используемого для исполнения контракта имущества сторон, результата выполненной работы несет Подрядчик до передачи Заказчику результата работы по Акту выполненных работ (формы
КС-2, КС-3).
4.5. Пуско-наладочные работы выполняются в присутствии уполномоченного представителя
(представителей) Заказчика с составлением актов соответствия.
4.6. Подрядчик обязан передать заказчику технические и иные документы по завершению и
сдаче работ: предоставить акты на скрытые работы с приложением к ним сертификатов
соответствия на материалы, оборудование (готовую продукцию и используемые при
производстве материалы).
4.7. Права на результаты работ, выполненных Подрядчиком, переходят к Заказчику после
оплаты и подписания сторонами Актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
5.
ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена настоящего контракта составляет ……………………………………………………
Цена контракта является твердой и изменению не подлежит.
10
5.2. Цена включает в себя: стоимость выполняемых работ (включая стоимость материалов,
оборудования, инструментов); НДС5, все остальные расходы, которые необходимо произвести
подрядчику для надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
5.3. Оборудование, установленное Подрядчиком не в соответствии с условиями настоящего контракта
(в том числе, - не в соответствии с утвержденной сметой, которая является неотъемлемой частью
государственного контракта (Приложение № 1)), не оплачивается Заказчиком.
5.4. Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 100% цены контракта – после выполнения
работ и подписания Акта выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
получения Заказчиком соответствующего счета Подрядчика.
5.5. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ,
предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему
фактически выполненных работ либо не производить оплату до полного устранения недостатков
работ.
5.6. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия
(списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Подрядчику
(для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту,
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Подрядчика.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе
потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства
в размере 0, 1 % от цены контракта (п. 5.1.). Подрядчик освобождается от уплаты неустойки,
если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине Заказчика.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу «……….» ………… 2009 г. и действует до полного
исполнения своих обязательств по контракту.
7.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных
контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон
настоящего контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в
себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами,
чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или
экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему договору и т.п.
8.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок
уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и
представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.
9.
5
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
если Подрядчик является плательщиком НДС
11
9.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта,
разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по
настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию
второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.
9.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту в претензионном
порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд
Свердловской области.
10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. Стороны обязаны в возможно короткий срок уведомлять друг друга об изменении адресов,
банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.
103. Неотъемлемой частью настоящего договора является СМЕТА, которая составляется
Подрядчиком в соответствии с его заявкой на участие в запросе котировок № 18-КТ и
согласовывается им с Заказчиком (Приложение № 1).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12