ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШАКАРИМА ГОРОДА СЕМЕЙ ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ,ПРАВА И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
реклама
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШАКАРИМА ГОРОДА СЕМЕЙ ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ,ПРАВА И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК КАФЕДРА «УЧЕТ И АУДИТ» УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительстве» для студентов специальности 5В050800 «Учет и аудит» СЕМЕЙ 2014 Содержание 1 Глоссарий 3 2 Лекции 6 3 Практические занятия 80 4 Самостоятельная работа обучающегося 84 по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительстве» 1) Характеристика учебной дисциплины Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в строительстве» является ознакомление студентов методологией бухгалтерского учета на малых предприятиях, ведение учета в соответствии с требованиями, законодательных актов и нормативов Цель изучения дисциплины состоит в усвоении студентами знаний о порядке ведения учета хозяйствующим субъектом, его методики и организации в соответствии с международными стандартами.. В связи с поставленной целью в процессе освоения курса решаются следующие задачи: - понимание роли финансового учета в условиях рыночной экономики, его задач в обеспечении сохранности и контроля законности и целесообразности использования всех видов ресурсов; усвоение порядка организации учетного процесса хозяйствующего субъекта; - изучение международных стандартов финансовой отчетности, в том числе учета текущих активов, долгосрочных активов, учета обязательств, учета доходов и расходов на предприятиях, учета собственного капитала, а также формирование финансовой отчетности. - знание передовой практики организации финансового учета; привитие навыков самостоятельного решения вопросов, связанных с учетноэкономической деятельностью хозяйствующего субъекта; умение использовать прогрессивные формы и методы учетноэкономической работы; - умение проводить научные исследования в области финансового учета и анализировать полученные результаты. Пререквизиты: Для изучения данного курса студентами экономических вузов должны быть освоены, такие дисциплины, как «Экономическая теория», «Микро- и Макроэкономика», «Математика для экономистов», «Принципы бухгалтерского учета». Данные дисциплины являются основой для спецдисциплин «Финансовый учет-1», «Финансовый учет-2», «Управленческий учет-1», «Управленческий учет-2» «Аудит», «Налоговый учет», «Финансовый анализ», а также дисциплина «Бухгалтерский учет в отраслях». В результате освоения дисциплины: - студент должен ознакомится с сущностью учета в субъектах малого бизнеса; - студент должен уметь заполнять учетные регистры, которые связанны со спецификой деятельности хозяйствующего субъекта. №нед . 2) Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в строительстве» Наименование темы Содержание дисциплины Тема 1. Учет строительного производства: организация бухучета строительстве понятие договора и виды затраты на строительство 2 Тема 2. Договор на строительство понятие договора договор с фиксированной оценкой 3 Тема 3. -классификация материалов Учет материальных -оценка материалов -учет переработки ресурсов: материалов инвентаризация 4 Тема 4. 1 -сдельная и повременная оплата труда -первичная документация по начислению зарплаты -учет выработки рабочих сдельщиков -порядок начисления зарплаты -удержания из зарплаты, соц. налог -учет затрат связанных с работой строительных машин и механизмов -группировка расходов по содержанию Расходы на оплату труда 5 в Тема 5. Расходы по содержанию строительных машин и механизмов строительных машин 6 Тема 6. Накладные расходы 7 Тема Организация учета затрат 7. -учет накладных расходов -методы распределения накладных расходов -классификация накладных расходов -объекты учета затрат и калькулирование себестоимости строительно-монтажных работ -учет некапитальных работ -учет и контроль потерь от брака -учет незавершенного строительства -сводный учет затрат Глоссарий Строительная деятельность (далее - строительство) - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс. К субъектам строительной деятельности относятся: • органы госуправления, выполняющие функции регулирования, методологии и контроля, т.е.: - Правительство РК; - уполномоченный государственный орган по делам строительства и его территориальные подразделения - Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК и его организации; - иные центральные исполнительные органы; - местные представительные и исполнительные органы; местные органы архитектуры, градостроительства и строительства. • Юридические и физические лица, в т.ч. иностранные, при условии прохождения определенных разрешительных процедур и получении лицензий. • Участники строительства Заказчик - юридическое или физическое лицо, заключающее договор подряда на строительство объекта недвижимости и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом РК. Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, уполномоченное застройщиком, при этом застройщик может передать уполномоченному лицу свои функции во взаимоотношениях с органами государственного надзора и местными исполнительными органами. Застройщик - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение осуществить строительство определенного объекта и получившее в местном исполнительном органе решение о предоставлении земельного участка под строительство данного объекта или разрешение на использование под это строительство земельного участка, принадлежащего данному лицу на праве собственности или землепользования. Инвестор - юридическое или физическое лицо, осуществляющее капитальные вложения в строительство определенного объекта с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с действующим законодательством. Инвестор может быть застройщиком. Дирекция строящегося организация - создается Министерством, ведомством Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан или другим органом, которому действующим законодательством предоставлено это право для руководства начинаемым строительством; обеспечивает его необходимой документацией, оборудованием, аппаратурой, заключает договоры подряда, следит за ходом строительства и приемкой в эксплуатацию построенного организация, занимается подготовкой кадров для него и другими вопросами строительства; содержится на средства, предусмотренные в сметах на строительство. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих организация контроль за строительством осуществляет дирекция действующего организация. Ликвидируют Д.С.П. по решению органа, которым она была создана. Подрядчик - субъект, занимающийся строительной деятельностью на основе договоров строительного подряда и лицензии. Подрядчиками могут быть строительно-монтажные, проектно-строи-тельные, акционерно-строительные и другие организации, фирмы и компании, а также отдельные физические лица либо организации-посредники, принимающие на себя функции по координации работ, зарегистрированные и получившие лицензию на строительную деятельность в установленном законодательством порядке. Генеральный подрядчик - подрядчик, привлекающий других подрядчиков (субподрядчики) для выполнения определенных субподрядным договором работ или услуг (сантехнические, электромонтажные, слаботочные и т.п.). В этом случае основной договор заключается между заказчиком и генподрядчиком, а субподрядный - между субподрядчиком и генподрядчиком, в котором последний выступает в роли заказчика. При этом заказчик и субподрядчики могут предъявлять претензии только генподрядчику. Авторский надзор - контроль разработчиков проектов за капитальным строительством; проверка соответствия выполненных работ проектным решениям, соблюдения технологии и качества производства работ, соответствия сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, стройматериалы и оборудование стандартам, техническим условиям и проектным решениям; разработка предложений о снижении стоимости, улучшении качества, сокращении продолжительности строительства и совершенствовании технологии производства работ. Заказчик и генеральный проектировщик заключают договор для осуществления А.Н. на весь период строительства. Технический надзор - юридическое или физическое лицо, осуществляющее систематический контроль за выполнением работ подрядчиком (объемы, качество) и визирующее акты выполненных работ. Назначается заказчиком (застройщиком). Надзор государственный - государственный орган (ГАСК), осуществляющий контрольно-надзорные функции в соответствии с требованиями постановления Правительства РК от 29.07.02 г. № 840. Шеф-монтаж - техническое руководство монтажом оборудования, осуществляемое организациям-изготовителем или специализируемой организацией. Стоимость таких работ должна предусматриваться в сметах и осуществляться на основании отдельного договора. Специфическая идентификация - рассчитывается себестоимость единицы ТМЗ,которые обычно не являются взаимозаменяемыми и предназначенными для специальных проектов ил и заказов. Средневзвешенная стоимость - рассчитывается себестоимость единицы ТМЗ определением средней стоимости подобных единиц, имеющихся на начало отчетного периода и приобретенных в течение данного периода. Среднее значение может рассчитываться периодически или по мере получения каждой дополнительной поставки в зависимости от условий работы компании. ФИФО (метод оценки по ценам первых покупок) предполагает, что ТМЗ, закупленные первыми, будут проданы первыми и, соответственно, ТМЗ, остающиеся в остатке в конце периода, был и позже приобретены или произведены. ЛИФО (метод оценки по ценам последних закупок) предполагает, что ТМЗ. первыми Закупленные или произведенные последними, будут проданы и, соответственно, ТМЗ, остающиеся в конце периода, были раньше приобретены или произведены. Предварительный контроль - ограничить отпуск материалов на производство в пределах нормативных потребностей. Текущий контроль проводится ежедневно по мере поступления материалов на склады, приобъектные кладовые и их отпуск на производство строительно-монтажных работ. Последующий контроль осуществляется после отпуска израсходованных материалов на производство строительно-монтажных работ. Выработка - это количество выполненных строительно-монтажных работ или продукции за какой-либо отрезок времени. Тарифная ставка - это сумма заработной платы за единицу времени. КТУ - это обобщенная количественная оценка личного вклада каждого члена бригады в конечные результаты работы. Накладные - комплексные затраты, связанные с деятельностью строительной организации в целом, которые не могут быть отнесены непосредственно на определенный объект учета иливыпуске продукции, оказании услуг и при могут быть распределены по договорам строительного подряда. Прочие затраты - возмещаемые заказчиком по условиям договора строительного обеспечению работ за общи административны подряда по исключением х и х расходов Вкладчики – это участники внесшие вклад в имущество КТ, ответственность которых ограничивается суммой вклада, также не участвующие в осуществлении предпринимательской деятельности товарищества. Полное товарищество – это граждане которые несли вклады предпринимательскую деятельность, а также дополнительную ответственность по обязательствам товарищества. Карточки – предназначены для аналитического учета основных средств (инвентарные карточки), материальных ценностей по местам и хранения (карточки складского учета материалов). На их основе бухгалтерия создает картотеку основных средств, а материально ответственные лица – картотеку материалов, запасных частей, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, готовой продукции. Документооборот — это путь документа от момента его составления до сдачи в архив. Таксировка — это денежная оценка указанных в документе материальных ценностей, затрат труда и т.п. Группировка — это подбор однородных документов в пачки. Котировка — это определение и запись корреспондирующих счетов по каждой хозяйственной операции, отраженной в документе. Инвентаризация — это проверка имущества и обязательств организации путем подсчета, обмера, взвешивания. Учетные регистры - это специально разработанные формы, в которых на основе первичных документов делаются текущие записи хозяй-ственных операций. Учетная регистрация – это запись хозяйственных операций в регистры. Бухгалтерские книги – представляют собой сброшюрованные учетные таблицы по специальной графовкой. Свободные листы - это разновидность карточных учетных регистров. Машинограммы - бумажные регистры, изготовленные с применением средств вычислительной техники и распечатанные на компьютерах. Первичные документы - источник всех записей в учете, т.е. первым этапом учетной регистрации хозяйственных операций. Учетный документ - это бланк, на котором записывается количественное и суммарное выражение содержания хозяйственных операций, место и дата ее составления, другие данные. Нулевой уровень - возникновение первичной учетной документации независимо от видов учета в низовых подразделениях организации. Заключительный этап -это обобщение сводной информации из структурных подразделений и преобразование ее в результативную отчетную документацию. Распорядительные документы - это приказ, распоряжение, (платежное поручение, доверенность, распоряжение о проведении инвента-ризации и др.), дающие право на совершение операции Эти документы не подтверждают факта совершения операции и не являются основной для отражения ее в учете. Оправдательные (исполнительские) документы - составляют и подписывают лица, ответственные по осуществленной фактов хозяйственной жизни и их оформление. Документы бухгалтерского оформления - составляются и используются для нужд бухгалтерии, составляются на основании распорядительных и оправдательных документов для систематизации учетных записей и определения корреспонденции счетов в том случае, когда бухгалтер составляет справки и расчеты на основе действу-ющих инструкций, например, ведомости распределения общих и ад-министративных расходов, ведомости начисления и распределения амортизационных отчислений, разные виды справок и расчетов; справки об ошибках, обнаруженных в учетных записях; расчет реализованной торговой надбавки и т.п. Комбинированные документы являются одновременно распорядительными и оправдательными и отражают совершенную операцию, например, расходный кассовый ордер в первой части содержит распоряжение о выдаче денег, подтвержденное подписями получателя и кассира; накладная на отпуск материальных запасов содержит в себе распоряжение отпустить материалы со склада мл производство, а также оформление фактической выдачи и т.д. Разовые документы - служат для оформления одной операции (приходные кассовые ордера, требования на выдачу материалов и др.). Накопительные документы применяйте для оформления нескольких однородных и периодически повторяющихся фактов хозяйственной жизни, например, в течение недели, декады, месяца (лимитно - заборная карточка отражающая многократный отпуск в течение месяца материалов со клада). Группировка - это подборка документов в однородные не только по названиям, но и по документам, связанным с ними. Документ – это письменное свидетельство совершенной хозяйственной операцией, он придает юридическую силу данным бухгалтерского учета Вступительный бухгалтерский баланс — отчет, характеризующий финансовое положение организаций на отчетный период. Техника составления бухгалтерского баланса - совокупность всех необходимых учетных работ (процедур). Нематериальные активы - это специфические активы организации. Долгосрочные инвестиции - инвестиции классифицируются как долгосрочные в том случае, когда размещаются на срок более 12 месяцев. Прочие активы - все виды активов, которые не вошли в предыдущие категории, например, расходы будущих периодов, долгосрочная дебиторская задолженность и т.п. Эквиваленты денежных средств — это краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в денежные средства, имеющие короткий срок погашения, и не подвергающиеся большому риску изменения стоимости изза изменения процентных ставок. Краткосрочные инвестиции - это легкореализуемые ценные бумаги, которые, как правило, приобретаются за счет временно свободных денежных средств. Товарно-материальные запасы - это активы в виде готовой продукции, товары, которые предназначены для продажи в процессе деятельности организации, а также в форме сырья или материалов для использования в производственном процессе или административно-хозяйственных целей. Расходы будущих периодов - это активы, образованные предоплатой денежных средств. Заготовление – приобретение товарно-материальных ценностей различного вида, необходимых для осуществления производственных и хозяйственных нужд и для реализации товаров. Производство – выполняется основная задача предприятия – изготовляется продукция, оказываются услуги, выполняется работа. Реализация – осуществляются договорные обязательства перед заказчиками и покупателями, а выручка от реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг зачисляется на расчетный счет или возникает дебиторская задолженность. Заключительный бухгалтерский баланс — отчет, характеризующий финансовое положение организаций за отчетный период. Уставный капитали - оплаченная стоимость обыкновенных и привилегированных акций, находящихся в обращении. Теоретический материал 1. Лекция № 1 Организационно-технические особенности строительного производства Цель лекций – формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний в области учета в субъектах малого бизнеса. Данная дисциплина познакомит слушателей с основными прогнозами и планам Задачи: - студенты должны уметь использовать теоретические знания на практике; - студенты должны уметь использовать синхронные и асинхронные системы в процессе получения материалов и консультативных занятий; - овладеть навыками работы в Интернете; - студенты должны уметь находить необходимую информацию; - должны уметь защищать свою информацию. Подрядный способ - это когда по договору подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иную строительную работу, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию здания, сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных работ. Эти правила применяются также при капитальном ремонте зданий и сооружений. При договоре о строительстве "под ключ" подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству и его обеспечению оборудованием и должен сдать заказчику объект, готовый к эксплуатации, согласно договорным условиям (ГК РК, глава 32 "Подряд", ч. 3 ст. 651 "Договор строительного подряда", п. 1, 2, 3). Хозяйственный способ - это когда заказчик берет функции подрядчика на себя. Для этого он обязан иметь строительный участок с квалифицированными кадрами для выполнения и контроля. На период строительства, реконструкции или ремонта обязан получить лицензию на конкретный вид работ, выполняемый собственными силами. На специализированные работы необходимо заключить договоры с каждым исполнителем по видам работ, как это делает подрядчик, при этом субподрядные организации обязаны на выполняемые виды работ представить лицензию. Для получения разрешения на переоборудование офисного помещения необходимы: 1) заявление на имя начальника ДАиГ (Департамент архитектуры и градостроительства) с указанием обратного адреса и телефона заказчика; 2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (госакт или договор об аренде); 3) копия технического паспорта объекта; 4) выписка из регистрационного листа правового кадастра (на данный момент); 5) заключение одного из ведущих институтов по сейсмостойкости объекта и возможности его реконструкции; 6) архитектурно-планировочное задание; 7) топографическая съемка, М 1:500 для проектирования, с границами участка и красными линиями застройки; 8) копии документов: удостоверения личности (физического лица), РНН, статкарта, свидетельство о государственной перерегистрации (юридического лица) РНН; 9) цветные фотографии главного фасада и общего фасада здания. Документы, необходимые для АПЗ 1. Новое строительство: 1) заявление на имя начальника ДАиГ (Департамент архитектуры и градостроительства) с указанием обратного адреса и телефона заказчика; 2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (госакт или договор об аренде); 3) задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 4) копии технических условий на подключение ко всем инженер ным коммуникациям; 5) топографическая съемка М 1:500 для проектирования с границами участка и красными линиями застройки; 6) копии документов: удостоверения личности руководителя, РНН, статкарта, свидетельство о государственной перерегистрации (юридического лица) РНН. 2. Переоборудование, реконструкция: 1) заявление на имя начальника ДАиГ (Департамент архитектуры и градостроительства) с указанием обратного адреса и телефона заказчика; 2) копия договора купли-продажи или аренды реконструируемого объекта, зарегистрированного в центре недвижимости; 3) копия технического паспорта объекта; 4) выписка из регистрационного листа правового кадастра (на данный момент); 5) копия заключения СЭС по размещению встроенного/пристроенного объекта; 6) копия с кальки топографической съемки М 1:500; 7) копия удостоверения личности (физического лица) РНН или статкарта, свидетельство о государственной перерегистрации; 8) цветные фотографии главного фасада и общего фасада здания; 9) заключение одного из ведущих институтов по сейсмостойкости объекта и возможности его реконструкции. Для разработки проектно-сметной документации компания может привлечь проектный институт. Для заключения договора с проектным институтом на составление проектно-сметной документации необходимо представить: разрешение на переоборудование здания, АПЗ, заключение КазНИИСа (по сейсмике), технические условия на подключение к инженерным сетям, если будет осуществляться переоборудование инженерных коммуникаций. В случае ремонтных работ к заданию на проектирование прилагается дефектный акт на состояние объекта и копия инвентарного дела. В дефектном акте указывается наименование работ и количество Например: 1) разборка кирпичных перегородок – 100 (1 м, . устройство стеклянных перегородок - 110 м2 и т.д. Дефектный акт, утверждаемый заказчиком, основным документом при составлении сметной документации и при рассмотрении экспертизой. Перед началом строительства заказчик изучает составленную проектным институтом проектно-сметную документацию. После изучения заказчиком могут быть выявлены несогласия с проектным институтом. Поэтому заказчик обязан письменно уведомить проектный институт о допущенных несоответствиях заданию на проектирование или дефектному акту и потребовать ее пересмотра до проведения экспертизы проектносметной документации. Проектный институт без дополнительной оплаты корректирует документацию и передает в экспертные органы после повторного согласования с заказчиком. После заключения договора с проектным институтом последним была подготовлена проектно-сметная документация и представлен Акт выполненных проектных работ. Затем проектный институт может предложить компании свои услуги авторского надзора. Авторский надзор выполняется в соответствии с СНиП РК 1.03-03-2001 "Положение об авторском надзоре разработчиков проектов за строительством предприятий, зданий, сооружений и их капитальным ремонтом". Авторский надзор разработчиков проектно-сметной документации осуществляется: - при строительстве объектов, подлежащих приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями; в соответствии с распорядительным документом (приказом) организации, ведущей проектирование, инвестирование и строительство объекта; в случаях, предусмотренных Законом РК "Об авторском праве и смежных правах". Авторский надзор, проводимый в ходе строительства объектов, подлежащих приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями, осуществляется на основании договора. В этих случаях авторский надзор осуществляется на протяжении всего периода строительства (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объекта либо консервации строительства незавершенных объектов. Авторский надзор проектировщика должен предусматриваться договором на проектирование объекта. В случаях, когда проектировщик входит в состав организации-застройщика или строительной организации, авторский надзор выполняется по поручению руководства этой организации. По поручению застройщика (заказчика) проектировщик может принять на себя дополнительно к ведению авторского надзора выполнение функций технического надзора. Указания авторского надзора об устранении отмеченных им отклонений от проектных решений являются обязательными для всех участников строительства. Для этого ведется Журнал авторского надзора, где вносятся замечания по исполнению тех или иных узловых соединений с отклонениями и отметки об их устранении, а также об исполнении работ по проекту без замечаний. Кроме Журнала авторского надзора заполняются акты на скрытые работы (приложение 1), в которых также принимает участие авторские надзор. Акты на скрытые работы составляются в том случае, если выполняется определенный вид работ, который закрывается последующим видом работ. Например: Устройство фундаментов выполнено, производится гидроизоляция, затем засыпка грунтом. Составляется акт на скрытые работы на фундаменты, гидроизоляцию и засыпку. При устройстве полов составляется акт на всю подготовительную часть и т.д. Выполнив такой конструктив, производитель работ или мастер совместно с представителем технического надзора заказчика и авторского надзора обязан его освидетельствовать проверить правильность выполнения скрытых работ и составить соответствующий акт. Не допускается выполнение последующих видов работ до подписания указанного акта. Приложение 1 СНиП РК 1.0306-2002 АКТ №___________ скрытых работ, освидетельствования выполненных на строительстве _________________________________________________________ (наименование и место расположения объекта) "_______"___ 200 г Мы, нижеподписавшиеся: Ответственный представитель исполнителя работ_______________________________ ______________________________________________________________ ____________ (фамилия, инициалы, должность) ответственный представитель технического надзора ______________________________________________________________ _____________ (фамилия, инициалы, должность) а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании:_________________ ______________________________________________________________ _____________ (фамилия, инициалы, организация, должность) произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных____________ ______________________________________________________________ _____________ (наименование строительно-монтажной организации) и составила настоящий акт о нижеследующем: 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _______________________ (наименование скрытых работ) 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации (наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора) 3. При выполнении работ применены __________________________________________ (наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты, паспорта и другие документы о качестве) 4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации______________________________________________________ ______ (при наличии отклонений указывается, кем согласованы № чертежей, и дата согласования) 5. Дата начала работ_____________________________________________________ окончания работ____________________________________________________________ _ 6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)__________________________________________________________ _____________ (наименование последующих работ и конструкций) Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)______________ (подпись) Ответственный представитель технического надзора_________________ (подпись) Дополнительные участники: _________________________________________________ (подпись) Фамилия____________________________ (подпись) Дополнительная информация: _________ К настоящему акту прилагаются: Подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает перед заказчиком в качестве генерального подрядчика, а перед субподрядчиком - в качестве заказчика. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства заказчиком, а перед заказчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с генеральным подрядчиком (ГК РК, Общая часть. Особенная часть, глава 32 "Подряд", ст. 619). Подрядчиком имеет право выступать организация при наличии лицензии на общестроительные и другие работы, производственной базы и квалифицированных рабочих кадров. Договор подряда с фиксированной ценой не подлежит пересмотру до конца выполнения работ. Договор подряда с открытой ценой - это договор, где понятие "открытая цена" означает, как правило, ориентировочную цену, которая может быть уточнена после окончания работ но фактическому выполнению (это происходит при отсутствии сметной документации). При составлении договора подряда особое внимание необходимо обратить на: - появление возможных дополнительных работ и своевременное их решение заказчиком; качество работ; - своевременную оплату; - своевременную передачу проектно-сметной документации; окончание работ с обязательным указанием даты; - взаимную юридическую ответственность; - соблюдение ТБ на объекте; - обязательное указание гарантийного срока качества, иначе, согласно п. 1 ст. 665 "Гарантии качества в договоре строительного подряда", гарантийный срок составляет десять лет со дня принятия объекта заказчиком, если иной гарантийный срок не предусмотрен договором. При производстве строительно-монтажных работ по утвержденной смете подрядчик может столкнуться с дополнительными работами, не оговоренными в договоре и если заказчик не соглашается возмещать стоимость этих работ, обвинив подрядчика в завышении цены. Может ли подрядчик требовать возмещения стоимости уже произведенных работ? Если заказчик отказывается от включения суммы непредвиденных расходов в общую стоимость работ, означает ли это, что все расходы будут понесены подрядчиком? При выявлении каких-либо дополнительных работ или ошибок проектного института подрядчик обязан в письменном виде сообщить об этом заказчику, и если не последовало ответа от заказчика о решении вопроса, сообщить повторно с предупреждением о приостановке работ до решения вопроса оплаты. При изменении проектно-сметной документации возникающие дополнительные расходы несутся заказчиком на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов, иначе подрядчик подвергается риску случайного удорожания (п. 3 ст. 652, п. 2, 3 ст. 655). Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов в проектносметной документации, кроме случаев, когда такая документация составлялась по его заказу (п. 4 ст. 655). Другое дело, если подрядчик, не предупредив заказчика, выполнил внезапно возникшие непредвиденные работы. Заказчик вправе отказать в оплате и расходы будут понесены подрядчиком. Если непредвиденные работы выполнены по просьбе заказчика, а затем заказчик отказывается платить, в таком случае договором предусматривается решение возникших споров арбитражным судом, но при этом просьба должна быть в письменном виде. Директор компании, выступающей генеральным подрядчиком в выполнении СМР, принял решение набрать штат работников для строительства этого объекта. Работники каких профессий обязаны быть в штате данной организации (инженер по техническому надзору, инженер по ТБ и т.д.) и какие требования предъявляются к данным специальностям? С кем из работников необходимо заключить договор о материальной ответственности? В существующей генподрядной организации имеется определенный штат инженерной службы. Инженер по технической безопасности (по штату 1 человек на все управление) ведет надзор по всем объектам за соблюдением техники безопасности рабочими и прорабом, где ведутся работы согласно договорам, проводит инструктаж всех вновь принятых рабочих и контролирует ведение журнала на объекте по перемещению рабочих на объекте. Следит за состоянием бытовых вагончиков, спецодежды и т.д. согласно строительным нормам по технике безопасности (СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве"). Для строительства объекта принимаются на работу прораб и мастер, кладовщик. Прораб (стаж работы в строительстве не менее трех лет) несет ответственность за организацию производства на объекте, составляет ППР (проект производства работ), календарный график. С ним заключается договор о материальной ответственности до окончания строительства. Прораб координирует работу субподрядных организаций в соответствии с общим графиком работ, также составляет ежемесячно форму 2 на выполненные работы и сдаст материальный отчет (М-29) по расходу материалов на эти объемы. Мастер занимается расстановкой рабочих, ведет учет выполняемых работ по звеньям, учет выхода рабочих по табелям, дает заявку на необходимые материалы и механизмы прорабу, ведет журнал работ ежедневно. Кладовщик принимает от прораба материал и выдает бригадирам или звеньевым на начало дня с разрешения мастера, ведет отчет движения материала внутри объекта по карточкам. Инженер по техническому надзору является представителем заказчика. Если подрядчик и заказчик заключили договор о строительстве объекта, то оплата услуг подрядчика производится по предъявленным формам 2 и 3, подписанным техническим надзором заказчика и руководством заказчика. Договором с заказчиком авансовая оплата предусматривается обязательно, но размер ее оговаривается в процессе согласования договора. Обычно обоюдно приходят к соглашению аванса в виде 30% на общестроительные работы, но на поставку оборудования берется 50%. По окончании работ заказчику выставляютсяформа 2 и 3 частично (ежемесячно) или всего объема работ, если он незначительный. Если компания решила взять на себя функции подрядчика в строительстве одного из своих объектов, то для этого ей нужно оформить лицензию. На основании постановления Правительства РК от 21.10.2003 г. № 1067 "Вопросы лицензирования деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства" утвержден перечень лицензируемых видов работ (услуг), который охватывает все сферы проектирования, строительства, реконструкцию и ремонтные работы, а также экспертные работы, инжиниринговые услуги и др. Для получения лицензии необходимо заполнить типовое заявление на имя директора Департамента ГАСКа, заявление в городской центр лицензирования на проведение технического аудита для получения лицензии и другие документы, перечень которых лицензиат получит при сдаче заявления. Те виды работ, на которые не получена лицензия, подрядчик имеет право выполнять с помощью субподрядчиков, которые обязаны при заключении договора представить копию лицензии, заверенную нотариально, на выполняемые работы. В каких случаях прохождение технического аудита является обязательным? При получении лицензии на выполнение тех или иных работ в сейсмическом районе технический аудит обязателен. В спорной ситуации, когда заказчик сомневается в объемах, качестве и др., назначается технический аудит. Допустим, компания приобрела земельный участок для строительства жилого дома. Какие подготовительные работы она должна произвести сначала? На отведенном участке имеются существующие строения, которые подлежат сносу перед началом строительства. Застройка участка должна осуществляться на основе разработанного и согласованного с местным органом архитектуры и градостроительства плана (генплана) участка. Основанием для начала строительства жилого дома являются документы, удостоверяющие право собственности или право землепользования и наличие согласованного местным органом архитектуры и градостроительства проекта жилого дома. Вынос в натуру границ участка, осей жилого дома и других строений выполняется по заявкам индивидуальных застройщиков органом архитектуры и градостроительства и органом по земельным отношениям и землеустройству с участием по мере необходимости других служб. Если на отведенном участке имеются существующие строения, застройщик обязан возместить стоимость сносимых строений по цене оценочной комиссии, которая работает при БТИ. Застройщик сдает документы на право владения земельным участком и решения архитектуры в ЦОН (центр обслуживания населения) с просьбой дать оценку затрат по сносу строений. Все затраты по подготовительным работам включаются в главу 1 "Снос существующих зданий и сооружений" Сводной сметы на строительство. Возмещение за снос включается в графу "Прочие затраты", если подрядчик сносит сооружение, то расходы включаются в графу СМР и предъявляются по форме 2 заказчику. После получения средств подрядчик рассчитывается с хозяином строений в соответствии с оценочным актом. После принятия на работу необходимого для производства СМР штата сотрудников руководитель предприятия дает задание начальнику участка организовать правильную работу документооборота. Какие журналы должны, вестись на строительном участке? В соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-06-2002 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" на строительной площадке, в оригиналах или копиях, должны находиться следующие документы: - разрешение на строительство; - распорядительные документы (приказы) ответственных организаций о назначении ответственных должностных лиц; - разрешение на выполнение строительно-монтажных работ; - специальное разрешение (ордер) на производство изыскательских, геодезических, земляных и буровых работ, выданное местной администрацией, если выдача таких разрешений предусмотрена территориальными строительными нормами; акт (протокол) о передаче строительной площадки ответственной организации; - акт о передаче ответственной организации геодезичекой разбивочной основы; - проектно-сметная документация, соответствующая текущей стадии выполнения строительно-монтажных работ; - проект производства работ или иная организационно-технологическая документация, соответствующая текущей стадии выполнения строительномонтажных работ (если она разрабатывалась и утверждалась); решения по технике безопасности, если они не входят в состав проекта производства работ; - журнал поступления на объект и входного контроля материалов, изделий и конструкций; - общий журнал работ и специальные журналы по отдельным видам работ (только оригинал); журнал авторского надзора (если по данному объекту ведется авторский надзор); - журнал инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001; - предписания и другие документы проверок, ранее проведенных надзорными и контролирующими органами; - иные документы, обязательность наличия которых на объекте установлена действующими нормативными документами. Проект организации строительства и проекты производства работ являются необходимыми документами для заказчика, подрядных орга-низаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и материальнотехническое обеспечение строительства. Правильно орга-низовать строительное производство можно лишь при наличии комплексной проектно-технологической документации - ПОС и ППР. Для жилых домов проект организации строительства (ПОС) может разрабатываться в сокращенном объеме и состоять из: календарного плана строительства с выделением работ подготовительного периода; - строительного генерального плана; данных об объемах строительномонтажных работ и потребности стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании; - графика потребности в строительных машинах и транспортных средствах - кратной пояснительной записки, включая мероприятия по охране труда, с технико-экономическими показателями приложение В зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ по решению строительной организации проект, производства работ (ППР) разрабатывается на строительство здания или сооружения в целом, на возведение отдельных их частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение отдельных технически сложных строительных, монтажных и специальных работ, а также работ подготовительного периода и передается на строительную площадку (приложение 3). ППР разрабатывается генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. В отдельных случаях на более сложных объектах ППР могут разрабатываться по заказу генподрядной и субподрядной строительно-монтажной организациями, могут разрабатываться проектными организациями. Основанием для составления календарного плана производства работ является сметная документация, в которой отражаются объемы, нормативная трудоемкость и стоимость. Согласно технологическим процессам, которые отражаются в календарном плане производства работ, составляется график обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, а также механизмами. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, необходимых для выполнения тех или иных объемов, прилагается к сметной документации строительстве объекта хозяйственным способом возникает проблема вывоза мусора от производства СМР.Во избежание накопления ненужного строительного мусора на объекте лучше заключить договор с Городским территориальным управлением по ООС, но можно вывозить мусор с объекта самостоятельно. При этом условии необходимо там же приобрести талоны, разрешающие пользоваться свалкой, которая указана на талоне. Лекция № 2 Договор на строительство Все затраты на производство строительно-монтажных работ включаются в себестоимость изготавливаемых строительных объектов. В зависимости от способов включения в себестоимость они делятся на прямые, накладные и прочие затраты. Прямые затраты На прямые затраты относятся: - затраты на материалы, использованные в строительстве; - заработная плата работников, осуществляющих строительные работы на участке, непосредственный надзор за работами; - затраты на перемещение основных средств и материалов на строительный участок и с него; - затраты по аренде основных средств, используемых для выполнения работ на участке; затраты на проектирование и авторский надзор, непосредственно связанные с данным договором строительного подряда; - возможные оцененные затраты по исправлению брака и гарантийные работы, включая предполагаемые гарантийные обязательства; - затраты по удовлетворению претензий третьих сторон. Материальные затраты В соответствии с МСФО 2 запасы должны оцениваться по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости реализации. Материалы в момент приобретения отражаются по фактической себестоимости их приобретения или учетным ценам. Фактическая себестоимость приобретения материалов складывается из цены приобретения и расходов по заготовке и доставке этих запасов. При этом в бухгалтерском учете производятся следующие записи: - на сумму приобретения материалов (в соответствии со счетом-фактурой и фактически принятыми запасами): Например:| В связи с тем, что давно работающий в строительной сфере заказчик располагает собственными складскими помещениями, транспортом, а также квалифицированными работниками для приобретения, хранения и передачи в производство материальнопроизводственных запасов, по договору строительного подряда поставка определенной номенклатуры материалов входит в его обязанность. Каким образом будет учитываться стоимость предоставленных подрядчику материалов? Может ли подрядчик на стоимость этих материалов уменьшать выставляемые заказчику счета к оплате? Необходимо заранее предусмотреть ту стоимость, по которой будет оформляться передача материалов. Обычно материалы передаются подрядчику по фактической себестоимости, сложившейся у заказчика на момент их приобретения, иначе у подрядчика возникнет искусственное завышение стоимости стройматериалов и неточности в отражении налога НДС. При передаче материалов заказчиком по накладной подрядчик передает доверенность. При таком условии материалы приходуются у подрядчика и им же списываются на основании формы 2 и М-29. В форме 2 эти материалы учитываются полностью по той стоимости, по которой приняты. В счете по оплате за выполненные работы заказчик вправе вычесть стоимость материалов, переданных по накладной, сам подрядчик этого сделать не может. В случае, если материалы переданы на объект без передачи по накладной, при составлении формы 2 в итоге подрядчик обязан указать: минус возврат материалов. Такая запись дает основание заказчику списать со своих остатков на складе. НДС по приобретенным материалам включается в стоимость строительной продукции (зданий, сооружений) и списывается путем начисления амортизации в течение срока полезного использования построенного объекта. Если производятся ремонтные работы, то НДС по отпущенным заказчиком подрядной организации материалам берется в зачет: „ Д-т 633 (3130) "НДС" К-т 331 (1420) "НДС" Строительная компания приобретает материалы, требующие лабораторных испытаний. Кладовщик принимает их и отражает в Журнале материалов, ожидающих приемки. После лабораторных испытаний материалы оприходуют на склад. В какую статью затрат войдут расходы, понесенные за счет лабораторных испытаний? В договоре подряда не было указано, кто из двух сторон должен нести расходы на испытания. Каким образом определяется ответственный? Как правило, все расходы, связанные с лабораторными испытаниями, относятся на поставщика, так как он обязан представить сертификат на продукцию или материал. В договоре подряда вопрос о лабораторных испытаниях и не должен стоять. В том случае, когда подрядчик приготавливает бетон на строительной площадке, он обязан заключить договор с любым заводом, где существует лаборатория по испытанию строительных материалов. В процессе работы каждый раз, когда ведутся бетонные работы, подрядчик готовит из этого бетона кубики необходимых размеров и увозит партию на завод для их испытания на прочность. Оплата за эти услуги производится в соответствии с договором на лабораторные испытания. Если материал используется на ответственные конструкции, поставщик обязан представить сертификат качества или паспорт. Любой материал, вложенный в дело, подлежит списанию, как было указано выше, если использован материал некачественный, на основании акта производится разборка конструкций и вновь укладка качественного материала за счет виновного. Перерасход материала в данном случае списывается за счет прораба, допустившего брак. Обособленно хранятся на складах материалы, подлежащие лабораторному анализу и техническому осмотру, а также материалы, принятые на ответственное хранение. Приходные ордера на них не выписываются, расходовать их не разрешается до выявления результатов анализа. Их учет организуется в специальной книге. Вначале регистрируются поступившие материалы, находящиеся на лабораторном исследовании, а затем материалы, принятые на ответственное хранение (приходные ордера на них не выписываются, расходовать их не разрешается до выявления результатов анализа). Ведение этой книги обеспечивает контроль за сохранностью любых видов товарно-материальных запасов. Подобные запасы отражаются на забалансовом счете 002 "Товарноматериальные запасы, принятые на ответственное хранение". Приемка и расчеты с поставщиками подобных запасов производятся согласно договору, в котором указывается сторона, устанавливающая качество товарно-материальных запасов (обычно это поставщик). Запасы должны поступать от поставщиков по договорам с приложением расчетной и качественной документации (счета-фактуры, качественные удостоверения, сертификаты качества, справки лабораторных анализов, сертификаты качества товаров, упаковочные листы, спецификации комплектовочные ведомости и др.), оформленной в соответствии с постановлением Кабинета министров РК "Положение о поставках продукции" от 19.06.1992 г. № 536. Приемка осуществляется согласно постановлению Кабинета министров РК "Инструкция о порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству" от 09.11.1994 г. № 1240, при соответствии принимаемых ценностей сопроводительным документам и подписью материально-ответственных лиц на этих документах. При установлении расхождений по количеству и качеству между поступившими товарами и данными, указанными в сопроводительных документах, а также товаров, поступивших без сопроводительных документов, составляется "Акт приемки товарно-материальных запасов" (форма ТМЗ-4)1, который подписывают все члены комиссии принимающей организации и представитель поставщика. Акт является основным документом при предъявлении претензии поставщику. Лекция № 3 Учет материалных ресурсов Нормы производственных потерь и отходов материалов учтены сметными и производственными нормами и применяются для заявок при исчислении объемов по чертежам. Материал Потери, процент. Бетон товарный при укладке в бетонные конструкции 2 То же при укладке в железобетонные конструкции 1,5 Камень бутовый 1 Кирпич обыкновенный с простым и средним оформлением 2 То же со сложным архитектурным оформлением 3 Лесоматериалы для балок, покрытий, стен, перегородок и др. 5 Линолеум 2 Обои 12 Олифа, краски 5 Паркетная клепка 2 Плитка асбоцементная 2 Плитки керамические 3 Листы сухой штукатурки для стен 8 То же для потолков 4 Листы гипсокартонные 5 Рубероид, пергамин, толь 5 Раствор кладочный 2 Сталь арматурная 2 Сталь кровельная Стекло толщиной 2 мм То же толщиной 3 мм Трубы водопроводные Черепица 2 11 8 3 3 Размеры естественной убыли (потерь), являющиеся наиболее типичными для тех или иных материалов при нормальных условиях транспортирования, хранения и отпуска и утвержденные в установленном порядке, называются нормами естественной убыли (приложение4). К видам естественной убыли, зависящей в основном от физико-химических свойств, относятся: усушка и выветривание содержащейся в материалах влаги или улетучивание отдельных частиц и при температурных изменениях (улетучивание горюче-смазочных материалов, олифы, лаков, высыхание масляных красок); утечка и разлив - при перекачивании жидких материалов из одной тары в другую; раструска и распыл цемента, сухих красок, мела, сухой смеси при погрузочно-разгрузочных операциях; бой стекла, кирпича, плитки и др. Приведенные в таблице нормы естественной убыли не обязательны и значительно могут быть снижены при улучшении упаковки, условий транспортировки, хранения и отпуска. В бухгалтерском учете будет следующая корреспонденция: списаны материалы в пределах норм естественной убыли на затраты производства (у заказчика): нескольких объектных складов на строящихся объектах. Каким образом необходимо организовать работу на каждом из складов? Весь учет материалов ведется на центральном складе. Каждый кладовщик объектного склада по внутренней накладной выписывает на свой склад необходимый материал и отпускает по мере необходимости бригадирам по разрешению прораба. В конце месяца кладовщики сдают свой отчет на центральный склад по остаткам материала. В свою очередь кладовщик центрального склада сдает сводный отчет в бухгалтерию, где расшифровывает по объектам движение материала. После сдачи материального отчета прорабами бухгалтерия списывает материалы по управлению с центрального склада. Отчет по форме М-29 предназначается для сопоставления расхода основных строительных материалов на выполненные строительные и монтажные работы с производственными нормами расхода материалов и служит основанием для списания этих материалов на себестоимость строительно-монтажных работ. Этот отчет составляется ежемесячно всеми прорабами или начальниками участков в установленные строительной организацией сроки на основании: - данных о выполнении за отчетный месяц строительных и монтажных работ; - установленных производственных норм расхода материалов на единицу объема работ; - документов о фактическом расходе основных материалов (матери- ального отчета, лимитно-заборных карт, оборотно-сальдовой ведомости и т.д.). В каждую строку формы М-29 вписываются наименование видов работ с указанием фактически выполненных объемов, требующих для своего выполнения материалов, фактический расход которых сопоставляется с нормативным. В каждую строку в соответствующую каждому материалу графу проставляется расход материалов по норме на единицу объема и исчисляется расход этих материалов по норме на весь фактически выполненный объем. Подсчет итога расхода материалов по норме производится путем суммирования данных графы "На выполненный объем работ" по каждому выделенному в отчете материалу. Перерасход или экономия материалов против установленных норм исчисляется по каждому объекту как разность между итоговыми данными расхода отдельных материалов по норме на выполненный объем работ и итоговыми данными фактического расхода этих материалов. Отчет подписывается материальноответственным лицом. После проверки производственно-техническим отделом и бухгалтерией отчет утверждается руководством строительной организации. В том случае, когда количество фактически израсходованных материалов на объект больше количества, исчисленного по норме, и перерасход технически не обоснован, на себестоимость строительно-монтажных работ списывается количество материалов, разрешенное руководителем строительно-монтажной организации к списанию. Одновременно принимаются меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, по вине которых допущен перерасход материалов. В строительных организациях должен осуществляться контроль за отпуском материалов в производство. С этой целью ведется: 1. Предварительный контроль. Его цель - ограничить отпуск материалов на производство в пределах нормативных потребностей. Основным видом является отпуск материалов по нормативным картам, комплектовочным ведомостям. На основе этих документов выполняется расчет нормативной потребности (по производственным нормам) в целом по каждому объекту и комплексу работ. 2. Текущий контроль. Проводится ежедневно по мере поступления материалов на склады, приобъектные кладовые и их отпуск на производство строительно-монтажных работ. Он служит средством своевременного выявления и устранения допущенных ошибок или нарушений в деятельности материально-ответственного лица. Осуществление контроля возлагается на должностных лиц, совершающих операции с материальными ценностями. 3. Последующий контроль. Осуществляется после отпуска израсходованных материалов на производство строительно-монтажных работ. Одним из видов является контроль за расходованием материалов на производство - осуществляется путем составления Отчета о расходе основных материалов на строительство в сопоставлении с производственными нормами по форме М-29 (приложение 5). иница Ед ресурса ование Наимен Код Стройка Приложение 5 Заказчик Утверждаю Подрядчик ____________________ Субподрядчик ______________200_г Договор № Отчет о расходе ресурсов на выполнение СМР Исполнитель Объект Дата Цена отчетног Расход за отчетный месяц количество стоимость P V6. о нормат фактич эконом. норматив фактич эконом месяца, ивный. еск.ий (+) ный. еск.ий . (+) тенге. п/расх. п/расх. (-) (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого Производитель работ Бухгалтер МП Фактический расход каждого вида материалов за месяц показывается во втором разделе в целом по объекту на основании первичных расходных документов. Расход материалов сверяют с данными отчета по форме М-19 (приложение 6). Производственно-технический отдел должен иметь дубликат формы М-29 по каждому объекту, в который ежемесячно переносятся данные из материальных отчетов (форма № М-19) прорабов о фактическом расходе. Материалы расходуются на изготовление продукции, выполнение работ и оказание услуг, а также на другие цели (содержание и ремонт оборудования, помещений и др.). Их отпуск оформляется на основании первичных документов и отчетов материально-ответственных лиц следующими бухгалтерскими записями: При строительстве списание материалов производится в строгом соответствии с действующими нормами расхода материалов. Каким образом правильно оформляется сверхнормативное их использование? В случае дополнительных работ по просьбе заказчика или исходя из сложившейся ситуации, которые не были ранее предусмотрены сметой, составляется Акт на дополнительные работы комиссией из трех человек (подрядчик, заказчик, проектный институт). Это может быть дополнительный намет, дополнительный слой изоляции и т.д. против нормативно заложенных материалов в расценку. Такой акт может быть основанием для списания дополнительных материалов против нормы Если при строительстве объекта был выявлен перерасход, признанный необоснованным. Может ли он быть взыскан с виновных лиц? Необоснованный перерасход материалов, который допущен в связи с бесконтрольным и небрежным отношением к его расходу, взыскивается с виновных лиц на основании решения суда (если это в крупных размерах) или приказа руководства на основании договора - ИТД, составленного с материально-ответственным лицом. В бухгалтерском учете перерасход материалов, не признанный заказчиком, или судом отказано во взыскании, признается расходом и списывается на результат деятельности: Например: Ответственное за хранение строительных материалов на участке лицо столкнулось с проблемой обмера материалов открытого хранения (песок, щебень и т.д.) в момент их отпуска. Как производится списание материалов открытого хранения? Какими документами оформляется? Списание материалов открытого хранения (песка, щебня, извести, мела и т.д.) производится таким же образом, как и остальных материалов. Другое дело, если имеет место естественная убыль материала, то составляется произвольный акт с участием ПТО и бухгалтерии, и на основании него списывается этот материал. При производстве строительно-монтажных работ потребляется большое количество материалов открытого хранения (песок, гравий, щебень, известь, кирпич и др.). Эти материалы хранятся на открытых площадках и числятся в подотчете материально-ответственных лиц (прорабов, мастеров, кладовщиков). При отпуске этих материалов в производство строительномонтажных работ подсчет или взвешивание не производится и первичный документ не выписывается. Фактический расход материалов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам отражается в учетных регистрах (в журнале-ордере № 10 и в ведомости по учету движения материалов) на основании материальных отчетов (по типовой форме М-19) и годовых оборотных ведомостей. При этом расход материалов открытого хранения, количество, объем или вес которых нельзя установить точно в момент их использования в производстве, определяется путем проведения инвентаризации остатков неизрасходованных материалов на конец отчетного месяца, проводимой комиссией с участием работника бухгалтерии. Результаты инвентаризации оформляются Актом об остатках и на списание израсходованных материалов открытого хранения по форме М-22а (приложение 7), т.е. используется метод специфической идентификации оценки материалов. В акте отражаются: наименование материалов в разрезе номенклатурных номеров, остаток на начало месяца, приход за месяц, отпуск на сторону, в переработку и внутреннее перемещение, фактическое наличие и фактический расход. Остаток на начало месяца и поступление материалов за месяц проставляются на основании данных учета, проверенных бухгалтерией, и приходных материальных документов, а фактическое наличие - на основании инвентаризаци Расход материалов по данным инвентаризации определяется следующим образом: к остатку на начало месяца добавляется поступление за месяц и из полученной суммы вычитается остаток на конец месяца. При журнально-ордерной форме учета сводным учетным регистром, в котором обобщаются данные об остатках и движении материальных запасов по складам и по материально-ответственным лицам, является ведомость учета движения материалов. В нее переносятся данные из ведомости учета остатков материалов, накопительных ведомостей по движению материалов за отчетный месяц, а также из материальных отчетов производителей работ и других материально-ответственных лиц. Ведомость учета движения материалов предназначена для увязки данных синтетического учета с показателями аналитического учета материалов. Стоимость поступивших материальных запасов приводится по учетным ценам в разрезе синтетических счетов или установленных учетных групп. Одновременно в ведомости показывается фактическая себестоимость поступивших и выбывших материалов, выявляются и распределяются отклонения фактической себестоимости приобретенных материалов от их стоимости по учетным ценам. Например: Генподрядчик передал в пользование материалы многократного использования своим субподрядным организациям. После возврата их стоимость была оценена в меньшую сумму. Какими документами оформляется их передача субподрядным организациям? На каких счетах отражается генподрядчиком и субподрядными организациями? Если материалы многократного использования, то они должны быть учтены как основные средства или как временные сооружения, приспособления и устройства (настилы, стремянки, лестницы, заборы, ограждения и др.). Затраты по возведению временных (титульных) зданий и сооружений (на весь период строительства) отражаются: Д-т 126 (2930) "Незавершенное строительство", субсчет "Некапитальные работы" К-т 201 - 206, 208 (1310) "Материалы", 681 (3350) "Краткосрочная задолженность по оплате труда", 635/1 (3150) "Социальный налог", 635/2 (3210) "Обязательства по социальному страхованию", 671 (3311) "Счета к оплате" и др. По мере завершения некапитальных работ (ввода в эксплуатацию временных сооружений) затраты на их возведение списываются: ♦ по временным (титульным) сооружениям, относящимся к основным средствам (прогнозируемый срок службы более одного года): Д-т 122 (2412) "Здания и сооружения", субсчет "Временные (титульные) сооружения" К-т 126 (2930) "Незавершенное строительство", субсчет "Некапитальные работы" ♦ по временным (титульным) сооружениям, не относящимся к основным средствам (прогнозируемый срок службы менее одного года): Д-т 206 (1350) "Прочие материалы", субсчет "Временные (титульные) сооружения" К-т 126 (2930) "Незавершенное строительство", субсчет "Некапитальные работы Ситуация Например: Заказчик передал подрядчику оборудование, требующее монтажа, без передачи права собственности на это оборудование и оформил актом приемки оборудования. На каких счетах будет отражаться данное оборудование? При приобретении оборудования для установки составляется Акт о приеме оборудования (форма ТМЗ-8)2. Акт о приемке оборудования применяется для оформления поступившего на склад оборудования для установки и составляется в двух экземплярах приемной комиссией. При осуществлении монтажных работ подрядным способом в состав приемной комиссии входит также представитель подрядной монтажной организации. В этом случае отдельного акта на передачу оборудования в монтаж не составляется. В получении оборудования на ответственное хранение уполномоченный представитель монтажной организации расписывается непосредственно в акте, и ему передается копия акта. В случае невозможности произвести качественную приемку оборудования при его поступлении на склад акт о приемке оборудования является предварительным, составленным по наружному осмотру. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ТМЗ-9)2 составляется в том случае, если в момент поступления оборудования монтажная организация еще не намечала или она не приступила к работе, с последующей передачей ей оборудования. Например: После завершения строительства объекта подрядчик по договору подряда обязался передать оборудование, не требующее монтажа, которое на начальном этапе строительства получено от заказчика. Каким документом будет, оформляться передача? Составляется перечень установленного оборудования, не требующего монтажа, с указанием марки, ГОСТа, количества и прилагается к акту госкомиссии со всеми документами, которые передаются заказчику для эксплуатации сдаваемого объекта. Корреспонденция: Лекция № 4 Расходы по оплате труда Например: Строительная компания, нанимая рабочих строительных специалъностей, заключает с ними ИТД на срок менее года. Могут ли работники рассчитывать на те гарантии, которые закреплены законодательно по ИТД? Нанимая рабочих на строительство объекта по индивидуальному трудовому договору менее чем на год, строительная компания предусматривает в нем все условия и гарантии, закрепленные законодательством (больничные листы, пособие по родам, начисление отпускных за проработанный период). Индивидуальный трудовой договор - двустороннее соглашение между работником и работодателем, заключаемое в письменной форме, по которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с исполнением актов работодателя, а работодатель обязуется своевременно и в полном объеме выплачивать работнику заработную плату3. Работодатель также может заключать с работниками договоры возмездного оказания услуг и договоры подряда. В случае договора подряда при завершении работ подрядчик передает заказчику объем работ по договору, а в случае договора возмездного оказания услуг исполнитель передает заказчику факт оказанных услуг. Типовую форму ИТД и разъяснения по нему см. в брошюре "Индивидуальный трудовой договор" из серии "Обязательный документооборот казахстанской организации: отдел кадров". Если строительной компанией осуществляется крупное строительство и необходимо на период строительства набрать большое количество рабочих, то с каждым заключается ИТД. Если необходимо строить какой-то разовый объем (коттедж, склад, баня и т.д.), на такие объекты заключается договор подряда с отдельной бригадой, имеющей патент на выполнение конкретных работ. В этом договоре указывается срок исполнения и стоимость работ, такой документ подписывает бригадир с указанием паспортных данных, справки с места жительства, РНН и СИК. Оплата производится конкретному лицу после окончания работ с составлением акта выполненных работ4. Например: Недавно работающий в строительной сфере бухгалтер столкнулся с редким использованием при расчетах по оплате труда рабочих наряда на выполнение работ и задался вопросом: используется ли эта форма оплаты труда на сегодняшний день? В настоящее время форма наряда на сдельную работу при оплате труда применяется далеко не всеми казахстанскими компаниями. В основном оплата производится на договорной основе (ДВОУ) в зависимости от выполняемых работ (за м3 бетона, за тонну металла монтаж, за штуку установленных блоков и т.д.) или по ИТД, по которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации в определенный период по фиксированной ставке. В условиях рыночной экономики получили распространение нетрадиционные формы оплаты труда по конечному результату в процентах к полученному доходу или полученной прибыли. В целом формы оплаты труда на предприятии хозяйствующий субъект выбирает самостоятельно. Различают две основные формы оплаты труда: ♦ повременная (в основе - тарифная ставка за час работы или оклад и отработанное время); ♦ сдельная (в основе - объем работы и расценка за выполнение его единицы). Большинство строительных рабочих были приняты на работу как рабочие-повременщики. Что собой представляет табель учета рабочего времени? Повременная оплата труда является предпочтительной в следующих случаях: ♦ если рабочий не может оказывать непосредственное влияние на увеличение выпуска продукции; ♦ если отсутствуют полные показатели выработки, необходимые для установления сдельных расценок; ♦ если организован строгий контроль за использованием рабочего времени и ведется строгий контроль фактически отработанного времени; ♦ при правильной тарификации рабочих, т.е. при соответствии квалифицированных рабочих с разрядом выполненных работ; ♦ для оплаты труда служащим. Повременная форма оплаты труда имеет две системы оплаты: повременная простая и повременно-премиальная. Простая повременная оплата труда определяется с использованием тарифной ставки или оклада работника и количества проработанного времени. Тарифная ставка - это сумма заработной платы за единицу времени. На практике используют 3 способа расчета этого заработка: почасовая, оплата за день, оплата за месяц. Повременно-премиальная оплата труда предусматривает, помимо оплаты за проработанное время, выплату премий за результаты работы в соответствии с системой премирования, разработанной организацией. Оперативный учет использования рабочего времени ведется в табеле учета рабочего времени, который служит для контроля за соблюдением рабочими и служащими установленного режима работы, получения информации об отработанном времени, расчета заработной платы, а также составления статистической отчетности по труду. Порядок ведения табельного учета с указанием лиц, ответственных за его организацию, сроков представления данных о неявках, опозданиях и других отклонениях устанавливается распоряжением руководителя по строительной организации5. Начислено повременно: Д-т 821 (7210) К-т 681 (3350) Отчисления в накопительный пенсионный фонд Д-т 681 (3350) К-т 686 (3220) Удержание индивидуального подоходного налога Д-т 681 (3350) К-т 636 (3120) Отчисления социального налога Д-т 821 (7210) К-т 635/1 (3150) Социальные отчисления Д-т 821 (7210) К-т 635/2 (3210) Например: При оплате труда производственным рабочим на строительстве объекта использовалась сдельная форма оплаты труда по установленному объему работ на определенное время. Хотя работа выполнялась коллективно, вклад каждого отдельного работника был неравнозначен вкладу другого (различные способности и отношение к труду). Бухгалтер задался вопросом: как при расчете зарплаты бригады учесть вклад каждого работника в отдельности? Сдельная форма оплаты труда применяется для тех работников, выработку которых можно учесть. Выработка - это количество выполненных строительно-монтажных работ или продукции за какой-либо отрезок времени. Сдельная форма оплаты труда подразделяется на следующие системы: прямая сдельная, сдельно-прогрессивная, сдельно-премиальная, косвенносдельная, аккордная. При прямой (простой) сдельной оплате размер заработка зависит только от количества выпущенных изделий и от установленной расценки за единицу изделия. При сдельно-прогрессивной оплате предусматривается поощрение рабочих-сдельщиков за продукцию, выработанную сверх установленной нормы. За продукцию, изготовленную в пределах нормы, рабочим начисляют оплату по прямым сдельным расценкам, а сверх нормы -по прогрессивно возрастающим расценкам, но не выше 2-кратной сдельной расценки. При сдельно-премиальной оплате кроме суммы сдельной заработной платы рабочим начисляют премии за достижение установленных количественных и качественных показателей (выполнение и перевыполнение производственных планов, нормированных заданий или норм выработки, повышение качества продукции; экономию сырья, материалов, топлива, энергии; соблюдение технологических режимов работы оборудования). При косвенно-сдельной системе оплата труда вспомогательных и других рабочих, обслуживающих оборудование и рабочие места, производится по косвенно-сдельным расценкам из расчета продукции, произведенной основными рабочими, которых они обслуживают. При аккордной системе оплаты труда заранее устанавливается объем выполненных работ, расценка работы оценивается с указанием определенного срока их выполнения. Выписывается наряд на выполнение работ, в котором указывается общая сумма заработной платы, срок окончания работ и размер премирования (за сокращение сроков аккордного задания). Чаще всего аккордная система оплаты труда применяется в строительстве Как сдельная, так и повременная оплата труда могут осуществляться индивидуально и коллективно (бригадами). Бригадная форма применяется обычно в том случае, когда необходимо совмещение профессий и взаимозаменяемость исполнителей. При этом коллектив бригады имеет широкие права по определению размера заработка и премий с учетом реального вклада каждого члена бригады в общие результаты работы, по установлению надбавок и доплат за профессиональное мастерство и совмещение профессий. Начисление заработной платы может осуществляться с применением коэффициента приработка. При этом сначала исчисляется заработная плата каждого члена бригады по тарифу путем умножения количества фактически отработанных часов в данном месяце на часовую тарифную ставку присвоенного ему разряда (гр. 6 х гр. 5), затем определяется коэффициент приработка путем деления общей суммы заработка на общую сумму заработной платы по тарифу (гр. 9 : гр. 7). Заработная плата каждого члена бригады исчисляется путем умножения его заработной платы по тарифу на коэффициент приработка (гр. 7 х гр. 8) с помощью данной таблицы: Таблица 1 Распределение заработной платы между членами бригады с учетом коэффициента приработка Ф.И.О Табе Раз- Часовая Количест- Заработ Коэффи- Сумма . ль- ряд тарифная во отрабо- ная циент зарап/ ный рабо- ставка танных плата по приботной п номе чего часов тарифу работка, платы по р 2,1179885 наряду, тенге (гр. 7 х гр. 8) 2 3 4 5 6 7 8 9 Распределение бригадного заработка производится пропорционально заработку по тарифу с учетом коэффициента трудового участия(КТУ). КТУ - это обобщенная количественная оценка личного вклада каждого члена бригады в конечные результаты работы. При этом способе распределения заработной платы учитываются не только квалификация работника и фактически отработанное время, но и индивидуальные способности каждого, его отношение к труду и производству. В качестве базового значения КТУ обычно берется единица. Значение КТУ каждого члена бригады может быть равно базовому, больше или меньше его в диапазоне от 0 до 2 в зависимости от вклада в общие результаты работы. Для этого должна быть разработана шкала КТУ в учетной политике организации. Для объективной оценки личного вклада в результаты коллективного труда необходимо вести Журнал учета работы бригады. Решение по установлению членам бригады КТУ принимается решением бригады и фиксируется в протоколе собрания. Протокол собрания вместе с нарядомзаданием и табелем-расчетом передается в бухгалтерию для начисления заработной платы. Используя данные протоколы и размер КТУ, заработок бригады распределяется между ее членами с помощью нижеприведенной таблицы: 2 Отрабо Час танное овая время тар ифная став ка 6 Тар ифная заработная плата за отработанное время (гр.5х гр.6) 7 Расче тная величина для распределения приработка (гр. 7 х гр.8) Установленный КТУ №п/п Ф.И . О. Табельный № Разряд рабочего Таблица 2 Распределение сдельного приработка между членами бригады с применением КТУ 8 9 Сдель Зараный ботная прираплата по боток наряду (гр.1О: (гр.7х гр.9) = гр.10) 0,7874619 10 11 Для группировки и распределения фактически начисленной за месяц основной и дополнительной заработной платы по счетам, субсчетам, статьям аналитического учета, объектам строительства и видам производств, служит разработочная таблица "Распределение заработной платы в строительных организациях". Данные по заработной плате показываются по категориям работников. Основанием для записей являются табели-расчеты, наряды и другие первичные документы по начислению основной и дополнительной заработной платы, которые предварительно группируются: расчет а № табеля, наряда, Таблица 3 Распределение заработной платы в строительных организациях Участ ок, цех, фами лия прора ба, брига дира Человеко-дней Сумма по табелю, наряду сдельн о 2 по факт нор- ичемам ски на объе м 34 по временно Счет (8012) 5 6 7 902 Счет 922 Счет932 (8032) (8042) 8 9 Для расчета заработной платы (если рабочие дни отработаны не полностью) и начисления отпускных составляются справки-расчеты бухгалтерии, согласно которым данные переносятся в расчетную ведомость. Если при строительстве объекта возник простой работы, вызванный по вине рабочего. Подлежит ли труд рабочего в этот период времени оплате? В настоящее время применявшийся ранее листок о простое не составляется. Рабочему в табеле ставится прогул и берется от него объяснительная на имя руководителя о причинах создавшейся ситуации, после чего решение о последствиях, в т.ч. и об оплате труда, принимает руководитель. Рабочие условия, в которых приходится работать строительным рабочим, не всегда подходят под понятие "приемлемые". Должны ли им быть выплачены дополнительные суммы к зарплате? Ранее при оплате труда использовались доплатные листки, в настоящее время используется коэффициент к зарплате на стесненность, высотность, работу на глубине и т.д. Этот коэффициент применяется при составлении Ф-2 и подписывается у заказчика, после чего увеличивается лимит зарплаты рабочим, выполняющим эти виды работ. Например: При строительстве одного из своих объектов компанией были приняты рабочие для обслуживания собственных строительных машин. Будет ли их заработная плата относиться к основной заработной плате рабочих? В состав основной заработной платы входит и зарплата по обслуживанию машин и механизмов. При составлении формы 2 в состав расценки входит и расценка по обслуживанию механизмов. После подписания формы 2, 3 у заказчика начисляется зарплата рабочих, занятых обслуживанием строительных машин, и учитываются другие расходы, связанные с механизмами в пределах образовавшегося лимита. Заработная плата рабочих, принятых для обслуживания собственных строительных машин, будет учтена по дебету 932/2 (8042) "Оплата труда рабочих, занятых содержанием и эксплуатацией строительных машин и механизмов" и кредиту 681 (3350) "Краткосрочная задолженность по оплате труда". Лекция № 5 Учет затрат на содержание строительных машин и механизмов Если строительная организация не имеет свой парк машин и механизмов, она берет всю технику в аренду. Другой вариант: использование собственной строительной техники на собственное строительство. На стадии перебазирования строительной техники со строительного участка после окончания работ бухгалтер должен определить, что можно относить к единовременным затратам. При перебазировании строительной техники (агрегата штукатурного, башенного крана и др.) к единовременным затратам относится демонтаж и монтаж строительной техники и они оформляются актом выполненных работ. Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов могут быть следующими: 1. Единовременные расходы - расходы, не зависящие от продолжительности эксплуатации строительных машин, механизмов и объема работ, на перебазирование строительных машин и механизмов (погрузка, разгрузка, транспортировка машин): на монтаж, демонтаж, пробный пуск; на возведение и разборку вспомогательных временных (нетитульных) приспособлений, необходимых для установки строительных машин и механизмов (кроме затрат по устройству и разборке подкрановых путей под башенные краны, стоимость которых включается в объем строительномонтажных работ в общем составе работ по объектам). , 2,. Текущие расходы - основная заработная плата рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин (машинисты, механики, мотористы и др.), стоимость электроэнергии, топлива, смазочных и других вспомогательных эксплуатационных материалов; амортизация машин и механизмов; арендная плата за пользование машинами; затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт; затраты на содержание рельсовых, безрельсовых путей; затраты по перевозке материалов и строительных конструкций в пределах стройки, включая заработную плату по погрузке и разгрузке, а также затраты по вывозу и ввозу грунта и другие затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов Для организации оперативного и бухгалтерского учета применяется следующая первичная документация: 1. "Рапорт о работе башенного крана" - применяется в управлениях механизации для учета работы мостовых, самоходных, козловых и других башенных кранов при часовой оплате труда и является основанием для начисления заработной платы. Он выписывается в одном экземпляре на декаду и заполняется ежесуточно машинистами башенного крана. 2. Путевой лист строительной машины - применяется для учета работы строительной машины на автомобильном ходу при часовой оплате труда и является основанием для начисления заработной платы обслуживающему персоналу. Выписывается в одном экземпляре и выдается на смену, на день или декаду. Выезд и возвращение строительной машины оформляется диспетчером, механиком, машинистом и подтверждается подписью и штампом заказчика. 3. "Рапорт о работе строительной машины (механизма)" - применяется для учета работы строительной машины при часовой оплате обслуживающему персоналу. Выписывается в одном экземпляре. Результаты работы или простоев ежедневно подтверждаются подписью и штампом заказчика. 4. "Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма)" применяется для имеющихся на балансе строительной организации машин и механизмов, для оформления и учета выполнения задания на сдельные работы, измеряемые в натуральном выражении. Он заполняется в одном экземпляре на одного заказчика. Выполненные работы подтверждаются подписью и штампом заказчика или лицом, ответственным за их выполнение. 5. "Карта учета работы строительной машины (механизма)" - заполняется при ручной обработке данных для учета отработанного времени строительной машины, а также выполненного объема работ. Ведется в одном экземпляре в производственном отделе управления механизации. Заполняется на основании форм ЭСМ-1, 2, 3, 4. 6. "Журнал учета работы строительных машин (механизмов)" применяется для учета и контроля ежедневной работы больших и малых строительных машин. Журнал ведется у заказчика строительных машин и в строительных организациях, имеющих строительную технику на балансе, и заполняется прорабом строительства. 7. "Справка о выполненных работах (услугах)" - используется для подтверждения работ (услуг), выполненных строительными машинами, и для производства расчетов собственников или арендаторов с заказчиками. Составляется в одном экземпляре представителем заказчика машин, заверяется печатью заказчика и передается в бухгалтерию. Справка составляется в одном экземпляре на основании форм ЭСМ-1, 2, 3, заверяется печатью заказчика и передается в управление механизации, где прилагается к платежным документам, выставляемым заказчику. для оплаты. На каждый рапорт (путевой лист) выписывается отдельная справка. На работу мелких машин эти документы не составляются, а учитывается только календарное время нахождения их на строительных площадках. В конце месяца по ним составляется отчет о количестве отработанных каждой маши-ной смен в разрезе объектов строительства. Объектом калькулирования себестоимости работ строительных машин и механизмов является единица времени их работы (машино-смена, машиночас). Калькуляцию затрат составляют на одну машино-смену или один машино-час по видам строительных машин и механизмов. Сумма фактических затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов, учтенная на счете 930/2 (8040) "Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов", ежемесячно списывается на счет 900 (8010) "Основное производство" и распределяется по объектам строительства исходя из количества машино-смен (машино-часов) работы строительных машин и механизмов на каждом объекте и фактической себестоимости машино-смен (машино-часов). Документом, содержащим данные об отработанных машино-сменах, простоях и объемах выполненных работ, являются сменные рапорты или отчет механика, который заполняется ежемесячно (приложение 9). Сменный рапорт машиниста грузоподъемного крана Ф.И.О. машиниста_____________________________________________ Тип крана___________грузоподъемность_ Кому производилась работа____________ Дата с___по__________________________ Вид и объем работы___________________ Продолжительность и причина простоя Замечены неисправности Ф.И.О. стропальщиков: № удостоверений: 1._____________________________________ 2._____________________________________ 3._____________________________________ Удостоверения стропальщиков проверил машинист________________________ Производство работ разрешаю (ответственный за безопасное перемещение грузов)____________________________________________________________ ______________ (Ф.И.О., подпись, дата) Объем работы удостоверяю, прораб____________________________________________ (Проверь ограничители, сигнал, тормоза, канаты, стропы. Соблюдай правила техники безопасности.) Лекция №6 Учет накладных расходов К накладным расходам относятся: содержание административного персонала, премирование рабочих, содержание производства, содержание основных средств и т.д. 1) расходы на обслуживание работников строительства; 2) расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и культурнобытовых условий; 3) расходы по охране труда и технике безопасности; 4) расходы на организацию работ на строительных площадках. Согласно принятому СБУ 12 "Договор подряда на капитальное строительство" все расходы организации подразделяются на прямые и накладные (косвенные). Прямые - расходы, которые можно прямо отнести на вырабатываемую продукцию. Накладные - комплексные затраты, связанные с деятельностью строительной организации в целом, которые не могут быть отнесены непосредственно на определенный объект учета или при выпуске продукции, оказании услуг и могут быть распределены по договорам строительного подряда. Они возникают у заказчика, который осуществляет строительство хозяйственным способом. Для учета накладных расходов в строительстве применяются счета подраздела 93 (8040) "Накладные расходы". Накладные расходы подразделяют на следующие группы: 1. Расходы на обслуживание работников строительства: ♦ дополнительная заработная плата рабочих основного производства строительно-монтажных работ; ♦ на сумму отчисления; ♦ амортизация основных средств, используемых за время выполнения работ по строительству; ♦ амортизация нематериальных активов, используемых за время выполнения работ по строительству. 2. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и культурнобытовых условий: ♦ амортизационные отчисления (или арендная плата в части амортизационных отчислений); ♦ расходы по текущему ремонту контейнерных и сборно-разборных зданий санитарно-бытового назначения; ♦ расходы по содержанию санитарно-бытовых помещений (заработная плата с отчислениями - уборщиц, дежурных слесарей и других категорий обслуживающего персонала), на отопление, водоснабжение, канализацию и т.д.; ♦ амортизационные отчисления (арендная плата в части амортизации), расходы по текущему ремонту и содержанию помещений, предоставленных в пользование медико-санитарным учреждениям для организации медпунктов. 3. Расходы по охране труда и технике безопасности: ♦ расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых в предусмотренных законом случаях специальной одежды, обуви и защитных приспособлений; ♦ стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных законом случаях нейтрализующих веществ, жиров, молока и др.; ♦ затраты, связанные с приобретением аптечек и медикаментов; ♦ затраты на приобретение необходимых справочников, плакатов, диапозитивов по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшению условий труда; ♦ расходы по обучению рабочих безопасным методам работы и на оборудование кабинетов технической безопасности; ♦ прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по технике безопасности (кроме расходов, имеющих капитальный характер). 4. Расходы на организацию работ на строительных площадках: ♦ амортизационные отчисления (или арендная плата в части амортизационных отчислений), расходы на текущий ремонт и перемещение собственных и арендуемых основных средств; ♦ отчисления в резервы на возведение временных зданий и сооружений; ♦ амортизация и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных сооружений, приспособлений и устройств (приобъектные конторы, кладовые прорабов и мастеров; душевые, помещения для обогрева, настилы, стремянки, лестницы, заборы, ограждения и др.); ♦ содержание пожарной и сторожевой охраны; ♦ расходы по нормативным работам и рационализации производства; ♦ расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительно-монтажных работ; ♦ расходы по проектированию производства работ; ♦ расходы по содержанию производственных лабораторий; ♦ расходы, связанные с оплатой услуг военизированных горноспасательных частей при производстве подземных горно-капитальных работ; ♦ расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок; ♦ расходы по подготовке объектов строительства к сдаче (оплата труда с отчислениями дежурных слесарей-сантехников, электромонтеров, ключниц и др.); ♦ расходы на производственные командировки работников строительно-монтажных организаций для выполнения монтажных и специальных строительных работ; ♦ расходы по перебазированию линейных строительных организаций и их подразделений в пределах стройки (за исключением расходов по перемещению строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машино-смен, а также расходов по перебазированию строительномонтажных организаций на другие стройки). 5. Затраты, не учтенные в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы: ♦ выплаты премий за ввод в действие производственных мощностей ' и объектов строительства в соответствии с порядком, установленным законодательством; ♦ расходы, возмещаемые заказчиками сверх норм накладных расходов; ♦ расходы, связанные с подвижным характером работ, по перевозке работников строительно-монтажных организаций к местам работы и обратно, перебазирование строительно-монтажных организаций; единовременные вознаграждения за выслугу лет, оплата дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы. Для исчисления себестоимости строительно-монтажных работ накладные расходы включаются в затраты основного строительного производства: Д-т 904 (8014) "Накладные расходы" К-т 930 (8040) "Накладные расходы" Прочие затраты - возмещаемые заказчиком по условиям договора строительного подряда по обеспечению работ, за исключением общих и административных расходов. Накладные расходы, связанные с общестроительной деятельностью, распределяются по договорам подряда и объектам пропорционально прямым затратам. В затраты, возмещаемые заказчиком, могут включаться некоторые общие и административные расходы, которые оговариваются как подлежащие возмещению по условиям договора строительного подряда (затраты на оплату труда бухгалтера-кассира, находящегося на участке для расчета и выдачи заработной платы и др.). Из затрат на строительный подряд исключаются общие и административные расходы, затраты на реализацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, возмещение которых не определено в договоре (износ простаивающего оборудования, не используемого по конкретному договору). Например: При подписании договора субподряда генподрядчиком было дано предложение, чтобы часть накладных расходов, связанных с обеспечением процесса строительства, субподрядная организация взяла на себя. Правомочно ли это? Действия генподрядчика неверны, так как перечисленное обеспечение процесса строительства возлагается на генподрядчика и за оказание генподрядных услуг берется коэффициент от строительно-монтажных работ, которые выполняет субподрядная организация. Коэффициент определяется сторонами по взаимной договоренности. Удержанная сумма подтверждается счетом-фактурой для отражения в отчетности обеих сторон. Например: При проверке строительной площадки уполномоченным органом было выявлено, что не все рабочие, задействованные в производстве работ, были обеспечены спецодеждой и касками, в связи с чем на работодателя был наложен штраф. В чью компетенцию должно входить обеспечение рабочих индивидуальными средствами защиты? Обеспечение индивидуальными средствами защиты рабочих осуществляется по заявке прораба с разрешения первого руководителя. К индивидуальным средствам защиты относятся: каска, предохранительный пояс со страховочными канатами (для работы на высоте), спецодежда для каждого вида работ, рабочие рукавицы (для каменщиков из х/б, сварщиков - из брезента с кожей и т.д.), маска сварщика, защитные очки и т.д. Спецодежда выдается рабочему на постоянную носку до срока износа, и ремонт и стирка входит в его обязанности. Все нормы пользования средствами индивидуальной защиты предусмотрены в СНиП РК 1.03-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве"6. В соответствии с СБУ 12 "Договоры строительного подряда" в части накладных расходов, связанных с охраной труда и техникой безопасности, следует руководствоваться: а) Инструкцией "О порядке обеспечения и пользования специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты и первой медицинской помощи", приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК от 02.06.1997 г. № 90-п/1: ♦ расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых в предусмотренных законом случаях специальной одежды, обуви и защитных приспособлений регламентируются СБУ 11 "Договоры строительного подряда" и относятся к накладным расходам организации. Таким образом, организация обязана обеспечить рабочих спецобувью, спецодеждой и, соответственно, организовать их ремонт и стирку. На сумму произведенных расходов в бухгалтерском учете будет произведена следующая запись: Д-т 938 (8048) "Прочие" К-т 687 (3390) "Прочая краткосрочная кредиторская задолженность" б) "Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов", приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК от 21.04.2000 г. № 95-п: ♦ стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных законом случаях нейтрализующих веществ, жиров, молока и др. отражается: Д-т 938 (8048) "Прочие" К-т 451 (1010) "Денежные средства в кассе в тенге", 441 (1040) "Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге", 333/1 (1251) "Расчеты с подотчетными лицами". Учет брака продукции Классификация видов брака включает в себя: 1. Внешний брак - это брак, допущенный сторонней организацией, выполняющей по договорам различные услуги: - механизированные работы при отрывке котлована; - брак как следствие ошибок проектного института; поставка некачественного материала, не соответствующего ГОСТам; - некачественная работа субподрядной организации. 2. Внутренний брак - брак, допущенный самой организацией, выполняющей строительно-монтажные работы: - за счет ошибки прораба, который неправильно прочел проект и дал задание рабочему; некачественно выполненная работа рабочими; - монтаж железобетонных конструкций, демонтированных на других объектах и не отвечающих ГОСТу; - нарушение технологии производства работ, вызвавшее брак. Возможные причины внешнего и внутреннего брака При отрывке котлована, как правило, допускается перекоп из-за неправильной разбивки котлована и бесконтрольности прораба УМР (Управление механизации работ). В результате выполняются дополнительные работы по засыпке дна котлована щебнем и трамбовкой, чтобы выйти на проектную отметку для устройства фундаментов. Эти работы актируются при участии генподрядчика, субподрядчика, УМР, проектного института и заказчика. При подписании формы 2 (акт за выполненные работы) УМР сумма убытка удерживается на основании акта, в котором производится запись об этой операции. В связи с допущенной ошибкой проектного института в чертежах может произойти приостановка строительства с тем, чтобы произвести переделку конструкций или перепланировку, что может вызвать ряд взаимосвязанных переделок. Если обнаружена ошибка, необходимо составить акт с участием представителей заказчика, подрядчика и проектного института. Заказчик предъявляет претензию проектному институту и взыскивает размер убытков для оплаты подрядчику через арбитражный суд. В случае поставки некачественного материала подрядчик не принимает его и возвращает, не подписывая накладную. Если же материал имеет внешний вид хороший, а при выполнении работ обнаруживается бракованный материал, то подрядчик создает комиссию из представителей Госстандарта, заказчика и поставщика. Составляется акт с определением суммы убытков. Подрядчик, в свою очередь, на основании акта предъявляет претензию через арбитражный суд поставщику для возмещения средств. Чтобы не допустить приобретение некачественного материала, необходимо требовать от поставщика сертификат качества материала. При оформлении актов за выполненные работы к перечню используемых материалов подрядчик обязан приложить не только счет, но и сертификат качества материала. В случае некачественной работы, субподрядной организации (сантехнические работы, отделочные работы, установка оконных и дверных блоков, электромонтажные работы и другие) подрядчик при участии технического надзора и представителя субподрядной организации составляет акт на переделку брака и устанавливает срок устранения. Если форма 2 за выполнение работ подписывается без учета переделок, в этом случае убытки несет исполнитель. Если произошел брак за счет ошибки прораба, который неправильно прочел проект и дал задание рабочим, то в результате брак может быть обнаружен, например, в виде смещения отметок ригелей, балок или осевых смещений колонн. Данный брак приводит к разборке конструкций с переделкой. При таком серьезном нарушении создается комиссия, которая определяет размер нанесенного ущерба, издается производственный приказ на возмещение убытков, где оговаривается взнос в размере 30% от стоимости убытков за счет виновного, остальная часть списывается на производственные расходы за счет общей прибыли. В случае некачественного выполнения работ рабочим (низкая квалификация, неправильное применение материалов, несоблюдение проектных решений) создается комиссия для определения размера брака, составляется акт при участии рабочего и на основании этих документов издается производственный приказ на удержание с рабочего 30% из зарплаты, остальная часть списывается за счет общей прибыли организации. Нарушение технологии производства работ, вызвавшее брак, -это покраска по сырой штукатурке. В результате краска местами вспучивается и требует переделки. При заливке бетоном узлов соединения колонн и ригелей или других несущих конструкций не выдержан срок схватывания бетона и смонтированы плиты перекрытия, т.е. дана преждевременная нагрузка на несущие конструкции. В результате бетон дал трещины, нарушена целостность конструкции, что недопустимо в сейсмическом районе. Чтобы не разбирать, могут применить усиление конструкций, а это повлечет за собой дополнительные средства. Дополнительные затраты относятся также за счет виновных таким путем, как в предыдущих примерах. При монтаже железобетонных конструкций организация в целях экономии применяет ранее демонтированные на других объектах балки, колонны, плиты, не прошедшие испытание, без лабораторного заключения и не соответствующие ГОСТу. Это может привести к браку при устройстве перекрытий, т.е. опирание плит в связи с нарушением их целостности выполняется с нарушением, вместо 10-12 см не более 7 мм (СНиП РК 2.0304-2001 "Строительство в сейсмических районах", введен с 28.02.2002 г. № 44 по приказу Комитета по делам строительства). При обнаружении подобного брака на любой стадии работ заказчик обязан приостановить работы и потребовать произвести демонтаж старых плит, если подрядчик добровольно не желает переделать брак, заказчику необходимо вызвать представителя КАЗНИИСа, который определит степень брака, способ его устранения и, соответственно, сумму. Устранение брака производится за счет подрядчика. В строительстве при выполнении работ, чтобы не допустить брак, необходимо соблюдать строительные нормы и правила (СНиП) и Государственные стандарты (ГОСТ). Например, существует ГОСТ 24992-81 "Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке", ГОСТ 28089-89 "Конструкции стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочной плитки с основанием", ГОСТ 22233-93 "Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия", СНиП РК 2.03-01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" (внесено изменение № 2, опубликовано в БСТ № 4, 1993 г.), СНиП РК 3.03-01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Проблема брака остается одной из важных с точки зрения многих аспектов, одним из которых является управленческое планирование и контроль затрат. С введением Типового плана счетов и ликвидацией счетов 52 подраздела "Брак в производстве" возникла проблема его отражения на счетах бухгалтерского учета, которая остается важной с точки зрения многих аспектов. Для руководства компанией необходимы наиболее экономичный производственный процесс и, соответственно, осуществление контроля, в том числе над браком вырабатываемой продукции. Брак не должен быть выше установленного предела. Организация должна стремиться повышать качество продукции, что, несомненно, приведет к уменьшению общих затрат и увеличению реализации продукции. Синтетический учет потерь от брака предлагается вести на счете 930 (8040) "Накладные расходы" субсчет 3 "Затраты по исправлению брака". В конце каждого месяца потери от брака должны списываться на счета затрат на производство и включаться в себестоимость готовой продукции. Можно предложить следующую корреспонденцию счетов по видам брака строительной продукции. Если при производстве СМР инженером по техническому надзору был выявлен факт неисправимого брака и для его устранения требуется полная разборка некачественно выполненного участка работы, необходимо составить акт о браке, и расчет потребности в ресурсах по переделке. Кем этот расчет должен составляться и утверждаться? В договоре генподряда не было пункта, учитывающего брак при производстве СМР, значит если это, что все затраты пo устранению брака ложатся на генподрядчика? В договоре генподряда пункт по устранению брака и не должен предусматриваться, так как договор предусматривает качественное исполнение работ. Любой брак, допущенный при производстве работ по вине исполнителя, устраняется за его счет, и, соответственно, расчет расхода ресурсов по переделке производится им самим. В том случае, если брак допущен субподрядной организацией и генподрядчик не смог его заставить выполнить работы по его устранению, то генподрядчик выполняет эти работы сам, так как по условиям договора несет ответственность за всех исполнителей, которых привлекает к строительству. Для руководства компанией необходим наиболее экономичный производственный процесс и, соответственно, осуществление контроля, в том числе над браком вырабатываемой продукции. Брак не должен быть выше установленного предела. Организация должна стремиться повышать качество продукции, что, несомненно, приведет к уменьшению общих затрат и увеличению реализации продукции. Лекция № 7 Организация учета затрат Затраты, производимые строительной организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, называются расходами будущих периодов. Данные расходы ежемесячно равными частями в течение срока, к которому они относятся, в соответствии с расчетом, составленным работниками бухгалтерии, включаются в себестоимость строительно-монтажных работ. К расходам будущих периодов относятся: единовременные затраты, связанные с подготовкой к эксплуатации строительных машин и механизмов (погрузка, транспортировка, разгрузка, монтаж, демонтаж и пробный пуск, а также устройство и разборка временных сооружений и приспособлений для строительных машин и механизмов); расходы по подписке на техническую литературу; расходы по вскрыше (разработке) карьеров; пусковые расходы (расходы на освоение новых производств); расходы по приобретению страхового полиса; арендная плата, уплаченная вперед; затраты на ремонт арендованных основных средств, произведенный за счет средств арендодателя и др. В бухгалтерском учете расходы будущих периодов учитываются на счетах подраздела 34 (1600) "Расходы будущих периодов". Аналитический учет по счетам 341 - 343 (1620) ведется в ведомости по видам расходов и статьям с распределением общей суммы погашения затрат по месяцам, на которые относятся расходы. Ведомость открывается на год. В ней накапливаются затраты записью из других журналов-ордеров. Месячные итоги ведомости записываются в журнал-ордер № 10 в соответствующие разделы. Форма ведомости приведена ниже. ♦ единовременные затраты, связанные с подготовкой к эксплуатации строительных машин и механизмов в доле, относящейся к отчетному месяцу, списываются в дебет счета 930/2 "Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов" с кредита счета 343 (1620, 2940) "Прочие расходы будущих периодов"; ♦ расходы по подписке на техническую литературу (периодические издания) в доле, относящейся к отчетному месяцу, списываются в дебет счета 821 (7210) "Административные расходы" с кредита счета 343 (1620, 2940) "Прочие расходы будущих периодов"; ♦ расходы по ремонту арендованных основных средств, производимому по условиям договора за счет средств арендодателя, ежемесячно списываются в дебет счета 687 (3390) "Прочая краткосрочная кредиторская задолженность" с кредита счета 343 (1620, 2940) "Прочие расходы будущих периодов" (относимый в уменьшение арендной платы) или дебет счета 334 (1280) "Прочая краткосрочная дебиторская задолженность" с кредита счета 343 (1620, 2940) "Прочие расходы будущих периодов" (возмещаемые арендодателем); ♦ расходы по неравномерно производимому текущему ремонту основных средств (предусмотренному по смете на год), собранные по дебету счета 343 (1620, 2940), списываются в дебет счета 687 (3390) "Прочая краткосрочная кредиторская задолженность" с кредита счета 343 (1620, 2940) "Прочие расходы будущих периодов". Учет подсобных (вспомогательных) производств Например: Строительная организация имеет на балансе электростанцию, ремонтную мастерскую и гараж, назначение которых состоит в обслуживании основного строительства. Должны ли эти вспомо-гательные производства находиться на собственном хозрасчете? Эти подсобные производства могут оказывать услуги на сторону. Каким образом будет осущесвляться учет в этом случае? Если электростанция, ремонтная мастерская и гараж находятся на балансе строительной организации, то услуги, оказываемые на сторону, приносят доход строительной организации. Другое дело, если вспо-могательные производства перейдут на хозрасчет, то доход будет оставаться у них, отчетность будет сдаваться строительной организацией по полученным доходам. Взаимодействие между ними также будет на договорных условиях. Поставляемый транспорт, электроэнергия и ре-монтные работы будут оформляться как со сторонней организацией. Строительно-монтажные организации в своем составе имеют подсобные и вспомогательные производства. Подсобное производство -это организационно обособленное предприятие, которое имеет закрепленных рабочих, оборудование, инструмент и инвентарь, необходимый для производственного процесса, вырабатывает продукцию для основного производства и реализует ее на сторону (карьеры по добыче камня, гравия, песка и других нерудных материалов; деревообрабатывающие мастерские; бетонные и растворные узлы; кирпичные и известковые производства). Кроме подсобных производств, на балансе строительных организаций могут быть вспомогательные производства, обеспечивающие основную строительную деятельность электроэнергией, паром, газом, сжатым воздухом, транспортом и другими услугами (электростанции и парокотельные, насосные станции, автотранспортные хозяйства, водонасосные станции, инструментальные и ремонтные мастерские). Как правило, они выполняют небольшой объем работ. В подсобных и вспомогательных производствах применяются те же формы первичной документации, что и при оформлении операций основного производства, кроме учета затрат, выработки и заработной платы. Организация учета в подсобных и вспомогательных производствах зависит от особенностей технологии производства Наряду с возведением временных зданий и сооружений, строительные организации выполняют другие работы, относимые по характеру их выполнения к некапитальным работам, - консервация строящихся объектов, снос прекращенных строительством объектов и др. Учет некапитальных работ ведется на счете 126 (2930) "Незавершенное строительство", к которому следует открыть субсчет "Некапи-тальные работы". Аналитический учет по этому счету организуется по следующим аналитическим счетам: 1. "Возведение временных (титульных) сооружений", т.е. сооружений, предусмотренных титульными списками и сметами строительства. На этом счете учитываются затраты по строительству временных зданий и сооружений, а также по выполнению работ по переоборудованию и приспособлению других сооружений в тех случаях, когда соответствующие объекты передаются заказчикам подрядной организацией в составе сметной стоимости строительной продукции. 2. "Возведение временных (нетитульных) сооружений". На этом счете учитываются затраты, связанные с возведением приобъектных кладовых, контор производителей работ, складских помещений и навесов при объекте строительства, душевых и кубовых помещений и помещений для обогрева рабочих, неканализационных уборных, заборов и ограждений, разводки паро-, воздухо- и электроснабжения в пределах рабочих зон и т.п. Сдача в эксплуатацию временных сооружений оформляется актом, составляемым в двух экземплярах. Один экземпляр акта передается в бухгалтерию, другой - лицу, ответственному за сохранность сооружения. На обратной стороне акта работники производственного отдела и бухгалтерии делают расчет стоимости примерного возврата материалов, ожидаемого при ликвидации этого сооружения. После подписания акта о вводе в эксплуатацию объектов затраты списываются с кредита счета 126 (2930) "Незавершенное строительство" субсчет "Некапитальные работы" в дебет счета 122 (2412) "Здания и сооружения1' субсчет "Временные (нетитульные) сооружения". В процессе эксплуатации стоимость указанных сооружений за вычетом примерной стоимости возвратных материалов равномерно переносится на себестоимость строительных работ путем начисления износа. Сумма этого износа, подлежащая ежемесячному списанию, определяется исходя из стоимости сооружений и предполагаемого срока их службы. На ликвидируемые временные сооружения составляется акт на их разборку (приложение 10). Наименование организации_______________________ АКТ №______ на разборку временных (нетитульных) сооружений от "____"_____:_________200_ г. "___" ____________200__ г. проведена разборка щитового ограждения на объекте 01. После разборки оказались следующие материалы, подлежащие оприходованию: Номенкл Наименование Ед Предполагаемый Фактический возврат объя номер материалов изм возврат К%годК- % цена сумма во ностити во годности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого Подписи членов комиссии__________________________ Перечисленные материалы на склад приняты_________ (подпись) Расчет погашения Первоначальная стоимость объекта Стоимость полученных от разборки материалов Начислен износ Подлежит дополнительному начислению Утверждено __________ 7. Учет и документальное оформление объемов выполненных СМР Например: До начала строительства начальнику участка был выдан Журнал учета выполненных работ. Что он собой представляет и каким образом заполняется? В соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-06-2002 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений", на строительной площадке, кроме других документов, должны находиться: - Журнал поступления на объект и входного контроля материалов; - Журнал авторского надзора; - Журнал инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001; Общий журнал работ и специальные журналы по отдельным видам работ. Этот журнал представляет собой полную информацию об объекте, о застройщике, об организации, осуществляющей строительство. Кто курирует из государственных органов строительной инспекции и главные участники строительства, получившие разрешение на строительство, со списком основного состава инженерного персонала, занятого на данном строительстве (раздел 1). Перечень субподрядных организаций с их реквизитами и почтовыми адресами, такая же информация заносится в журнал о проектировщиках. В этом журнале записывается дата начала и окончания строительства, регистрируются акты на скрытые работы (раздел 2) и акты промежуточной приемки ответственных конструкций (раздел 3). В разделе 4 "Сведения о производстве работ и контроле качества" ведется учет выполняемой работы ежедневно (приложение 11). Капитальные вложения и все затраты, связанные с ними, учитывает застройщик (заказчик), т.е. организация, которая ведет строительство для себя и осуществляет его финансирование. При строительстве нового объекта такой организацией называется дирекция строящегося предприятия, а на действующем предприятии - само предприятие, в составе которого при больших объемах капитального строительства создается отдел капитального строительства (ОКС). Учет капитальных вложений ведется по фактическим затратам в разрезе их видов как в целом по стройке, так и по отдельным объектам, нарастающим итогом с начала года и строительства, до ввода объектов в эксплуатацию. Застройщик, независимо от способа осуществления строительства, учет произведенных затрат также ведет и по сметной стоимости. Все затраты на проведение работ застройщик отражает на счете 126 (2930) "Незавершенное строительство" отдельно по каждому строящемуся объекту. Затраты, понесенные застройщиком, капитализируются и включаются в себестоимость объекта. Строительные и строительно-монтажные работы не облагаются НДС, согласно ст. 230-1 НК РК, в части реализации работ и услуг, связанных с реализацией инфраструктурных проектов (проектные, строительные, строительномонтажные работы при создании новых объектов). Сумма НДС, ранее отнесенного в зачет, по материалам (услугам), использованным в процессе строительства, корректируется (вычитается) либо методом "красное сторно", либо обратной записью и относится на увеличение стоимости строительства. Приобретены строительные материалы: а) на договорную стоимость (себестоимость): Д-т 208 (1318) "Строительные материалы" К-т 331 (1420) "НДС" б) зачет НДС по приобретенным материалам: Д-т 331 (1420) "НДС" К-т 633 (3110) НДС" в) отпущены строительные материалы на строительно-монтажные работы: Д-т 126 (2930) "Незавершенное строительство" К-т 208 (1318) "Строительные материалы" г) корректировка НДС: Д-т 126 (2930) "Незавершенное строительство" • К-т 331 (1420) "НДС" Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы, выполняемые застройщиком хозяйственным способом (силами и средствами самой организации), осуществляются как при подрядном способе на основании справки о стоимости выполненных работ. Начислена заработная плата рабочим, занятым на строительномонтажных работах: Д-т 126 (2930) "Незавершенное строительство" - К 681(3350) Произведены отчисления социального налога и социальные отчисления от фонда оплаты труда рабочих, занятых на строительно-монтажных работах: Д-т 126 (2930) "Незавершенное строительство" К-т 635/1 (3150) "Социальный налог", 635/2 (3210) "Обязательства по социальному страхованию" Приобретено и передано в монтаж оборудование: а) на сумму оборудования, переданного в монтаж: Д-т 126 (2930) "Незавершенное строительство" К-т 125 (2415) "Прочие основные средства" (с учетом складирования), 671 (3311) "Счета к оплате" (без учета складирования) Оказаны услуги сторонними организациями: Д-т 126 (2930) "Незавершенное строительство" К-т 671 (3311) "Счета к оплате" (в т.ч. НДС) Начислена амортизация по основным средствам, используемым в процессе строительства: Д-т 126 (2930) "Незавершенное строительство" К-т 131 - 134 (2420) "Амортизация и обесценение основных средств" По завершении строительства определяется себестоимость вводимого в эксплуатацию объекта: Д-т 122 (2412) "Здания и сооружения" К-т 126 (2930) "Незавершенное строительство" Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы, выполняемые застройщиком хозяйственным способом (силами и средствами ( а мой организации), осуществляются как при подрядном способе на основании справки о стоимости выполненных работ. Заказчик признал претензии подрядчика. Может ли быть сумма претензии отнесена на доход строительной компании? Претензия - документ, предъявляемый одной из сторон к другой, не выполнившей договорных обязательств. В претензии указывается подробный расчет и сумма будущего иска на основе договора. Сторона, получившая претензию, имеет право рассматривать ее в течение двух месяцев. За этот период стороны могут прийти к соглашению. Если претензия предъявляется подрядчиком заказчику, сумма претензии может быть включена в доход строительной организации при условии, когда: а) существует вероятность того, что заказчик согласится принять данные претензии; б) сумма, которая будет признана заказчиком, может быть измерена с большей степенью достоверности: Д-т 334 (1280) "Прочая краткосрочная дебиторская задолженность", субсчет "Расчеты по претензиям" К-т 727 (6280) "Прочие доходы" в) на сумму НДС: Д-т 334 (1280) "Прочая краткосрочная дебиторская задолженность", субсчет "Расчеты по претензиям" К-т 633 (3130) "НДС" В соответствии с СБУ 12 "Договор подряда на капитальное строительство" и методическими рекомендациями к нему, МСФО (IAS) 11 "Договоры подряда" одной из главных задач бухгалтерского учета по строительной деятельности является достоверное определение доходов и затрат по каждому отчетному периоду. Доходы по договору строительного подряда должны включать в себя: ♦ первоначальную сумму выручки, согласованную в договоре строительных работ: ♦ отклонения от изменения договора, доходы по претензиям и поощрительные выплаты при условии, если они: а) принесут доход; б) могут быть измерены с большой степенью достоверности (поддающиеся надежному измерению). Величина дохода по договору подряда может увеличиваться или уменьшаться от одного периода к другому: а) заказчик и подрядчик могут согласовать изменения или претензии, которые увеличат или уменьшат выручку по договору подряда в период, следующий за тем, в котором договор был заключен первоначально; б) величина дохода, обозначенная в договоре с фиксированной ценой, может увеличиться в результате оговорок, допускающих увеличение цены; в) величина дохода может уменьшиться в результате штрафных санкций, возникающих при задержке выполнения договора по вине подрядчика; г) договор с фиксированной ценой предусматривает фиксированную цену на единицу производимой строительной продукции, выручка но договору увеличивается по мере увеличения количества выполненных работ. Изменение договора (отклонение) строительного подряда - это указания заказчика по изменению объема, структуры или срока работ по существующему договору, которые могут привести к увеличению или уменьшению дохода в случае выполнения следующих условий: а) существует вероятность того, что заказчик одобрит стоимость данных изменений; б) стоимость изменений может быть измерена с большей степенью достоверности (изменение характеристик или конструкции объекта, продолжительности сроков договора, дополнительных работ по просьбе заказчика, дополнительный намет, дополнительный слой изоляции и т.д.). На сумму предъявленного заказчику счета-фактуры: Д-т 301 (1211) "Счета к получению" К-т 701 (6010) "Доход от реализации продукции и оказания услуг" на сумму НДС: Д-т 301 (1211) "Счета к получению" К-т 633 (3130) "НДС" Списана себестоимость выполненных работ: Д-т 801 (7010) "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг" К-т 900 (8010) "Основное производство Тестовые вопросы 1. Какой бухгалтерской записью оформляются поступление расчетных документов от поставщиков за отпущенные материалы? А) дебет 1310 кредит 3310; В) дебет 1420 кредит 3390; С) дебет 2930 кредит 3310; D) дебет 1330 кредит 3310; E) дебет 1310 кредит 3390. 2. Как списывается фактическая себестоимость выполненных работ? А) дебет 7010 кредит 8010; В) дебет 8010 кредит 2930; С) дебет 7010 кредит 2930; D) дебет 2930 кредит 8030; E) дебет 2930 кредит 7010. 3. Какие виды складов бывают в строительстве? А) открытые, закрытые, полузакрытые; В) центральные; С) приобъектные; D) перевалочные; E) децентрализованные. 4. Как приходуется оборудование, требующее монтажа? А) дебет 2410 кредит 3310; В) дебет 2930 кредит 3310; С) дебет 2420 кредит 3310; D) дебет 1310 кредит 3310; E) дебет 1350 кредит 3310. 5. Как отражается на счетах бухгалтерского учета оборудование, сданное в эксплуатацию на основании акта? А) дебет 2410 кредит 3310; В) дебет 2930 кредит 3310; С) дебет 1320 кредит 3310; D) дебет 1310 кредит 3310; E) дебет 1350 кредит 3310. 6. Какой бухгалтерской записью отражается фактический расход материалов при выполнении строительно-монтажных работ? А) дебет 8010 кредит 1310; В) дебет 8010 кредит 8011; С) дебет 8030 кредит 8031; D) дебет 8031 кредит 1310; E) дебет 8040 кредит 1310. 7. Какие виды контроля за использованием материалов применяются в строительстве? А) предварительный, текущий и последующий; В) текущий контроль; С) последующий контроль; D) предварительный контроль; E) внеочередные. 8. Как рассчитывается коэффициент приработка при начислении зарплаты? А) сумма зарплаты по наряду, деленная на зарплату по тарифу; В) сумма сдельного приработка, деленная на расчетную величину для распределения приработка; С) часовая тарифная зарплата, умноженная на отработанное время; D) тарифная зарплата, умноженная на КТУ; E) сумма зарплаты по наряду, деленная на сдельную зарплату. 9. На каком счете ведется учет затрат на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов? А) на счете 8010; В) на счете 8030; С) на счете 8040; D) на счете 1340; E) на счете 2410. 10. Какой бухгалтерской проводкой отражается фактический расход материалов в производстве? А) дебет 8010 кредит 1310; В) дебет 8010 кредит 8010; С) дебет 8030 кредит 8030; D) дебет 8030 кредит 1310; E) дебет 8010 кредит 8030. 11. Какой бухгалтерской проводкой списывается фактическая себестоимость выполненных работ? А) дебет 7010 кредит 8010; В) дебет 2410 кредит 2410; С) дебет 2930 кредит 2930; D) дебет 2410 кредит 2930; E) дебет 7010 кредит 8030. 12. Какой бухгалтерской проводкой отражаются принятые к оплате счета за выполненные субподрядные работы генподрядчиков? А) дебет 8010 кредит 3310; В) дебет 2410 кредит 3310; С) дебет 2930 кредит 3310; D) дебет 2410 кредит 2930; E) дебет 1340 кредит 3310. 13. На каком счете генподрядчик учитывает работы, выполненные субподрядчиком до момента сдачи объекта в эксплуатацию? А) на счете 2930; В) на счете 8010; С) на счете 8030; D) на счете 8040; E) на счете 1340. 14. Какая бухгалтерская запись производится на суммы, предъявленные покупателям? А) дебет 1210 кредит 6010; В) дебет 1210 кредит 8010; С) дебет 1210 кредит 1210; D) дебет 1210 кредит 1010; E) дебет 1210 кредит 1020. 15.Какой бухгалтерской записью оформляется сумма поступивших платежей от заказчиков? А) дебет 1040 кредит 1210; В) дебет 1040 кредит 3310; С) дебет 1010 кредит 3310; D) дебет 1210 кредит 6010; E) дебет 1020 кредит 3310. 16.По какой стоимости производится оценка выполненного объема капитальных вложений при подрядном способе ведения строительно-монтажных работ? А) по сметной стоимости; В) по фактической себестоимости; С) по инвентарной стоимости; D) по плановой себестоимости; E) по калькуляционной себестоимости. 17. Пропорционально каким показателям распределяются расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов между объектами строительства? А) пропорционально отработанным машино-сменам; В) пропорционально основной заработной плате строителей; С) пропорционально прямым расходам; D) пропорционально сметным ставкам; E) пропорционально косвенным расходам. 18. Какой бухгалтерской записью отражается сумма счетов, предъявленных заказчикам? А) дебет 1040 кредит 1210; В) дебет 1210 кредит 6010; С) дебет 7010 кредит 8010; D) дебет 8010 кредит 1210; E) дебет 1020 кредит 3310. 19. Списание расходов по фактической себестоимости выполненных строительно-монтажных работ на уменьшение итогового дохода: А) дебет 5410 кредит 7010; В) дебет 6010 кредит 5410; С) дебет 6210 кредит 5410; D) дебет 5410 кредит 7210; E) дебет 5430 кредит 5410. 20. Списание расходов по фактической себестоимости выполненных строительно-монтажных работ на сумму полученного убытка: А) дебет 5430 кредит 5410; В) дебет 6010 кредит 5410; С) дебет 6210 кредит 5410; D) дебет 5410 кредит 7210; E) дебет 5410 кредит 7010. 21. В силу каких причин сельскохозяйственные организации не могут ежемесячно исчислять фактическую себестоимость продукции? А) связана с сезонностью производства; В) имеется разрыв между временем производства и рабочим периодом; С) производят несколько видов продукции, несовпадающие во времени; D) накладные расходы по отраслям распределяются только в конце года; E) постоянные расходы по отраслям распределяются только в конце года. 22. В силу сезонности сельскохозяйственного производства многие основные средства рабой всего два-три месяца в году, в связи с этим начисление амортизации производится: А) в течение года; В) за три месяца; С) за полгода; D) за шесть месяцев; Е) за девять месяцев. 23. Земля, приобретенная на правах собственности, принимается на учет и производится запись: А) дебет 2410 кредит 3310; В) дебет 8010 кредит 2410; С) дебет 2410 кредит 3140; D) дебет 2410 кредит 8010; E) дебет 1280 кредит 3310. 24. В чем особенность использования и учета земель? А) оперативный учет земли; В) амортизация и износ на землю не начисляется; С) установлены определенные ставки платежей за использование земли; D) учитывается бал бонитет земли; Е) все ответы верны. 25. Основанием для принятия на учет земли является: А) акт на право собственности и постоянного пользования; В) акт (накладная) приемки-передачи основных средств (Ф№-ОС1); С) акт на право собственности; D) акт о приеме-передачи основных средств; Е) акт (накладная) приемки-передачи основных средств. 26. Оперативный учет земли ведется в: А) регистрационной книге; В) инвентарных карточках учета ОС; С) шнуровой книге; D) журнале хронологической записи; Е) материальном отчете. 27. Аналитический учет земли ведется в: А) регистрационной книге; В) шнуровой книге учета ОС; С) журнале хронологической записи; D) инвентарных карточках учета ОС Ф№6; 28. Учет многолетних насаждений ведется на активном счете и относится к: А) средствам труда; В) предметам труда; С) вспомогательному производству; D) сфере обращения; Е) основному производству. 29. Оприходованы зерноотходы. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 1350 кредит 8010; В) дебет 8010 кредит 1320; С) дебет 1320 кредит 8010; D) дебет 1310 кредит 8010; E) дебет 1310 кредит 1330. 30. Затраты по семенам и посадочным материалам собственного производства учитываются: А) по фактической себестоимости; В) по плановой себестоимости; С) по учетным ценам; D) по реализационным ценам; Е) по плановорасчетной цене. 31. Расходы по перевозке, хранению, посадке семян относятся: А) по культурам непосредственно; В) к стоимости семян; С) к общепроизводственным расходам; D) к накладным расходам; Е) к постоянным расходам. 32. Для распределения затрат по потребителям услуг автомобильного транспорта определяют: А) себестоимость 1т/км автомашины; В) объем выполненных работ; С) объем выполненных работ, себестоимость 1т/км автомашины, себестоимость 1 рабочего дня машины; D) себестоимость 1 р/дн машины; Е) все ответы не верны. 33. Стоимость одного т/км по грузовому автотранспорту определяется: А) затраты делят на объем перевезенных грузов; В) делением суммы затрат на количество дней в году; С) делением суммы затрат на объем выполненных работ; D) затраты умножают на объем выполненных работ; Е) все ответы не верны. 34. Затраты по обработке листьев табака учитывают: А) в основном производстве; В) как прямые затраты в счет 8010; С) как косвенные расходы; D) во вспомогательном производстве; Е) все ответы не верны. 34.Расходы по перевозке, хранению и посадке семян относятся: А) по культурам непосредственно; В) к стоимости семян; С) к накладным расходам; D) к общепроизводственным расходам; Е) к общепроизводственным расходам. 36. Затраты по семенам и посадочным материалам собственного производства учитываются: А) по фактической себестоимости; В) по учетным ценам; С) по плановой себестоимости; D) по ценам реализации; Е) по справедливой стоимости. 37. Валовый сбор табака определяется условно: А) по объему убранных площадей; В) по количеству нанизанных шнуров; С) по количеству шнуров; D) по количеству реализованной продукции; Е) все ответы не верны. 38. Урожайность зерновых с 1 га 20 ц. Фактическая стоимость 1 ц 1150 тенге. Посеяно в отчетном году 140 га. Страхованию подлежат 80% посева. Норма страховых платежей - 22% от страховой суммы. Страховые платежи, относящиеся к затратам, составят: А) 566720; В) 970359; С) 795350; D) 390750; Е) 720566. 39. Что является объектом исчисления издержек производства растениеводства в овощеводстве: А) все ответы верны; В) семена; С) бобы; D) зелень; Е) плоды. 40. Затраты на производство зерновой продукции. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 8010 кредит 1350; В) дебет 8010 кредит 1320; С) дебет 1320 кредит 8010; D) дебет 1310 кредит 8010; E) дебет 1310 кредит 1330. 41. При переводе молодняка животных в основное стадо производится следующая корреспонденция: А) дебет 2410 кредит 2930; В) дебет 2930 кредит 2410; С) дебет 2930 кредит 1320; D) дебет 2930 кредит 8010; E) дебет 2410 кредит 8010. 42. Корова дойная относится к: А) основным средствам; В) оборотным средствам; С) сфере обращения; D) непроизводственной сфере; Е) все ответы не верны. 43. Основное стадо продуктивных животных, выращенных в своем хозяйстве, при зачислении в основные средства оценивается по: А) фактической себестоимости; В) плановой себестоимости; С) расчетным ценам; D) возможной цены реализации; Е) справедливой стоимости. 44. Амортизационное начисление не производится по следующим видам основных средств сельскохозяйственного производства: А) овцематкам, свиноматкам, конематкам; В) все ответы не верны; С) рабочему скоту; D) эксплуатационным многолетним насаждениям; Е) рабочим лошадям, волам, верблюдам. 45. По каким видам основных средств сельскохозяйственного производства начисляется амортизация: А) коровам дойным; В) телкам старше 2 лет на откорме; С) эксплуатационным многолетним насаждениям; D) неэксплуатационным многолетним насаждениям; Е) телятам. 46. Сельскохозяйственное организация занимается откормом молодняка КРС. Живая массе молодняка животных на начало отчетного периода 950ц. Реализованы за отчетный период откормленные бычки по живой массе - 450ц. Живая масса поступивших на откорм бычков за отчетный период - 235ц. Живая масса животных на конец периода - 1138ц. Прирост массы молодняка КРС равен: А) 403,0ц; В) 485,0ц; С) 492,0ц; D) 415,0ц; Е) 318,0ц. 47. Учет молодняка животных и животных на откорме ведется по следующим возрастным группам: А) все ответы верны; В) КРС - с 1,6 до 2 лет; С) овцы и козы - с 2 лет; D) кролики - с 3 месяцев; Е) все ответы не верны. 48. Оприходован приплод животных. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 1320 кредит 8010; В) дебет 2930 кредит 8010; С) дебет 2930 кредит 2410; D) дебет 2410 кредит 2930; E) дебет 2410 кредит 2410. 49. При переводе молодняка животных в основное стадо производится следующая корреспонденция: А) дебет 2410 кредит 2930; В) дебет 2930 кредит 2410; бухгалтерскую запись: А) дебет 8030 кредит 2930; В) дебет 1320 кредит 8030; С) дебет 7210 кредит 2930; С) дебет 2930 кредит 8010; D) дебет 2930 кредит 1320; E) дебет 1310 кредит 1330. 50. Для распределения затрат по гужевому транспорту по отраслям сельскохозяйственного производства определяют: А) фактическую себестоимость 1 кормо-дня; В) нормативную себестоимость 1 кормо-дня; С) фактическую себестоимость 1 рабочего дня; D) плановую себестоимость приплода; Е) отчетную себестоимость побочного продукта. 51. Количество рабочих лошадей 15 штук. Количество рабочих дней в году 215 дней. Стоимость побочной продукции: фактическая себестоимость приплода - 75500 тенге. Плановая себестоимость навоза1500 тенге. Стоимость молока по цене реализации 16735 тенге. Всего произведенных затрат на содержание 15 голов рабочих лошадей составляет 395980 тенге. Себестоимость 1 рабочего дня составит: А) 93,72; В) 180,97; С) 129,93; D) 79,99; Е) 83,2. 52. В молочном скотоводстве объектом исчисления себестоимости продукции животных является: А) приплод; В) навоз; С) шерсть линьки; D) шкуры мертворожденных животных; Е) рога, копыта. 53. В мясном скотоводстве объектом исчисления себестоимости продукции животных является: А) живая масса на конец отчетного периода; В) общая живая масса отчетного периода; С) живая масса на начало отчетного периода; D) живая масса на начало отчетного периода минус живая масса на конец отчетного периода; Е) все ответы не верны. 54. При калькуляции себестоимости в мясном скотоводстве в фактическую себестоимость роста живой массы прибавляют: А) расходы по содержанию приплода; В) сумму потерь от гибели молодняка; С) стоимость павшего приплода; D) плановая себестоимость навоза; Е) все ответы не верны. 55. Животные отправлены на забой. Укажите правильную D) дебет 1250 кредит 2930; E) дебет 7010 кредит 2930. 56. Приход продукции забоя. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 1320 кредит 8030; В) дебет 8030 кредит 2930; С) дебет 7210 кредит 2930; D) дебет 1250 кредит 2930; E) дебет 7010 кредит 2930. 57. Списан падеж животных в результате естественных процессов. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 7210 кредит 2930; В) дебет 1320 кредит 8030; С) дебет 8030 кредит 2930; D) дебет 1250 кредит 2930; E) дебет 7010 кредит 2930. 58. Списан падеж животных падших по вине работников. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 1250 кредит 2930; В) дебет 1320 кредит 8030; С) дебет 7210 кредит 2930; D) дебет 8030 кредит 2930; E) дебет 7010 кредит 2930. 59. Реализован молодняк животных. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 7010 кредит 2930; В) дебет 1320 кредит 8030; С) дебет 7210 кредит 2930; D) дебет 1250 кредит 2930; E) дебет 8030 кредит 2930. 60. Реализовано взрослое поголовье. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 7010 кредит 2410; В) дебет 8010 кредит 2930; С) дебет 2930 кредит 8030; D) дебет 2930 кредит 8010; E) дебет 1310 кредит 1330. 61. Что такое туристская индустрия? А) межотраслевой комплекс организаций; В) объединение туроператоров и турагенств; С) организация гостиничного комплекса; D) организация торговли и общественного питания; Е) организация, представляющие экскурсионные - услуга. 62. Какое определение туризму дается в Законе РК «О туристской деятельности в РК»? А) путешествие, физических лиц продолжительностью от двадцати четырех часов до одного года; В) путешествие физических лиц продолжительностью от двадцати четырех часов до одного одного года либо меньше двадцати четырех часов, но с ночевкой в целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания; С) путешествие меньше двадцати четырех часов, но с ночевкой; D) путешествие, не связанное с оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания; Е) путешествие юридических лиц. 63. Какие услуги оказывают туристские организации? А) производственные; В) страховые; С) посреднические; D) медицинские; Е) банковские. 64. В чем выражается туроператорская деятельность? А) в формировании, продвижении и реализации туристского продукта; В) в реализации туристского продукта; С) в организации рекламы туристского продукта; D) в организации консультационных услуг; Е) в размещении туристов. 65. В чем выражается турагентская деятельность? А) в продвижении реализации туристского продукта; В) в формировании и реализации туристского продукта; С) в размещении туристов; D) в обслуживании туристов; Е) в организации рекламы туристского продукта. 66. Какие категории по уровню комфорта действуют для гостиниц? А) 1—5 звездочные; В) 1 — 4 звездочные; С) 1 2 звездочные; D) 1 3 звездочные; Е) 1 - 10 звездочные. 67. Затраты на обеспечение туристических организации рабочей силы: А) дебет 7210 кредит 3350; В) дебет 7210 кредит 3150; С) дебет 2930 кредит 8030; D) дебет 2930 кредит 8010; E) дебет 1310 кредит 1330. 68. Начислен социальный налог: А) дебет 7210 кредит 3150; В) дебет 7210 кредит 3350; С) дебет 2930 кредит 8030; D) дебет 2930 кредит 8010; E) дебет 1310 кредит 1330. 69. Каким документом оформляется туристский продукт при его реализации? А) туристской путевкой; В) накладной; С)счетомфактурой; D) кассовым ордером; Е) платежным поручением. 70. Укажите турпродукт в зависимости от целей калькулирования: А) все ответы верны; В) плановая; С) фактическая; D) сметная; Е) отчетная. 71. Что включается в коммерческие расходы турфирмы? А) расходы по реализации турпутевки; В) расходы по управлению турфирмы; С) производственные расходы; D) накладные расходы; Е) расходы по процентам. 72. Какая бухгалтерская запись составляется при взносе в счет вклада в уставной капитал турфирмы имущества в виде незавершенного строительства? А) дебет 2930 кредит 5020; В) дебет 2040 кредит 2410; С) дебет 5020 кредит 5010; D) дебет 1040 кредит 5010; E) дебет 5010 кредит1040. 73. Какой бухгалтерской записью отражается у турагента приобретение турпутевок в целях перепродажи? А) дебет 1330 кредит 3310 ; В) дебет 1320 кредит 8010; 1040 С) дебет 3310 кредит ; 1010 D) дебет 1310 кредит ; 3310 E) дебет 7210 кредит . 74. Как закрывается счет 7210 «Административные расходы» у туроператора? А) дебет 5410 кредит 7210; В) дебет 8010 кредит 7210; С) дебет 7210 кредит 1040; D) дебет 7210 кредит 5410; E) дебет 7210 кредит 3310. 75. Какой бухгалтерской записью отражается отнесение в себестоимость турпутевки услуг сторонних организаций по обслуживанию туристов? А) дебет 7110 кредит 3310; В) дебет 8010 кредит 8010; С) дебет 7210 кредит 1010; D) дебет 8010 кредит 3310; E) дебет 8040 кредит 3310. 74.Какие затраты в туристских организациях относятся к основным? А) заработная плата административно-управленческого персонала; В) расходы на экскурсионное обслуживание; С) расходы на ремонт здания турфирмы; D) прочие объективные расходы; Е) расходы по налогам. 77. Какой бухгалтерской записью отражается начисление заработной платы работникам, непосредственно обслуживающим турагентов? А) дебет 7210 кредит 3350; В) дебет 8010 кредит 3350; С) дебет 7110 кредит 3350; D) дебет 3350 кредит 1010; E) дебет 5010 кредит 1010. 78. На каком счете учитываются турпутевки у оказывающего услуги по посредническому договору? А) на счете 1330; В) на счете 1320; С) на счете 1350; D) на счете 8010; E) на счете 8040. турагента, 79. Каким документом регламентируются гостиницы при использовании кредитных карт?» А) чеком; В) договором купли-продажи; С) ваучером; расчеты D) договором с банком; Е) счетом. 80. На каком счете турфирмы учитывают расходы, связанные с реализацией турпутевок? А) на счете 8010; В) на счете 7110; С) на счете 7210; D) на счете 7010; Е) на счете 7310. 81. Какие услуги в сфере туризма не относятся к экспортным? А) все услуги; В) экскурсионные услуги; С) услуги по перевозке; D) гостиничные услуги; Е) услуги гидов. 82. На каком счете учитываются затраты на формирование гостиничных услуг? А) на счете 8010; В) на счете 7210; С) на счете 8030; D) на счете 7010; Е) на счете 8040. 83. Что может быть объектом калькуляции в гостинице? А) категории номеров; В) категории гостиниц; С) категории турфирм; D) категории туристов; Е) категории турпродуктов. 84. Какой бухгалтерской записью отражаются расходы по сертификации туристских услуг? А) дебет 7210 кредит 3390; В) дебет 1620 кредит 3390; С) дебет 3310 кредит 1040; D) дебет 1040 кредит 1280; E) дебет 1210 кредит 6010. 85. Что означает бухгалтерская запись Дебет 2730 Кредит 3390? А) получение лицензии на осуществлении туристской деятельности; В) начисление износа по нематериальным активам; С) приобретение акций; D) оплата за лицензию; Е) отражение в учете прав пользования. 86. В туристских организациях учет затрат и калькулирование себестоимости турпродукции целесообразно организовать методом: А) нормативным; В) попередельным; С) позаказным; D) попроцессньш; Е) котловым. 87. Какие расходы в туризме включаются в себестоимость туристского продукта? А) расходы по размещению и проживанию; В) расходы, связанные с управлением турфирмы; С) расходы по процентам; D) расходы на оплату труда аппарата управления; Е) коммерческие расходы турфирмы. 88. Какой бухгалтерской записью отражается оплата туристских путевок непосредственно туристами? А) дебет 1010 кредит 6010; В) дебет 1040 кредит 3510; С) дебет 1610 кредит 1040; D) дебет 1040 кредит 3310; E) дебет 3310 кредит 1040. 89. Что означает бухгалтерская запись Дебет 1050 Кредит 3510? А) получение предоплаты от иностранного туроператора; В) отражение кредиторской задолженности гостиницы перед туроператорами; С) отражение выручки от реализации гостиничных услуг; D) отражение курсовой разницы; Е) поступление выручки от покупателей. 90. Какой бухгалтерской записью отражается списание себестоимости турпродукции? А) дебет 7010 кредит 8010; В) дебет 7210 кредит 3310; С) дебет 1320 кредит 8010; D) дебет 1330 кредит 8010; E) дебет 1210 кредит 1320. 91. Как начисляется амортизация по нематериальным активам турфирм? А) исходя из срока полезного использования; В) равномерным (прямолинейным) методом; С) методом уменьшающегося остатка; 12D) не начисляется; Е) нет правильного ответа; 92. Какой бухгалтерской записью отражается зачисление денежных средств на счет гостиницы при использовании кредитных карт? А) дебет 1040 кредит 1210; В) дебет 1010 кредит 1040; С) дебет 1040 кредит 1280; D) дебет 1040 кредит 2110; E) дебет 1050 кредит 1210. 93. Туристская организация арендует помещение для офиса, на какой счет нужно отнести эти расходы? А) на счет 7210; В) на счет 8040; С) на счет 7110; D) на счет 5410; Е) на счет 2410. 94. Какой бухгалтерской записью отражается начисление амортизации по зданию гостиницы? А) дебет 2420 кредит 2410; В) дебет 8040 кредит 2420; С) дебет 8030 кредит 2420; D) дебет 7210 кредит 2420; E) дебет 8010 кредит 1040. 95. Какие расходы по ремонту основных средств можно включить в себестоимость туристского продукта? А) по ремонту туристского снаряжения; В) по ремонту компьютера; С) по ремонту офиса; D) по ремонту ресторана; Е) по ремонту гостиницы. 96. Какая бухгалтерская запись производится при признании дохода от реализации турпродукта за наличный расчет? А) дебет 1010 кредит 6010; В) дебет 1040 кредит 1210; С) дебет 1010 кредит 1210; D) дебет 3310 кредит 1040; E) дебет 1270 кредит 6010. 97. Что означает бухгалтерская запись Дебет 1210 Кредит 3130? А) сумма НДС по приобретенным товарам; В) зачет НДС; С) реализация продукции; D) списание дебиторской задолженности; Е) начисление НДС бюджету. 98. На каком счете отражаются расходы турагента, связанные с оказанием посреднических услуг? А) на счете 3310; В) на счете 1210; С) на счете 8010; D) на счете 7210; Е) на счете 8030. 99. Что означает бухгалтерская запись Дебет 1040 Кредит 3510? А) получение предоплаты за оказание услуг; В) отражение дохода от реализации услуг; С) выдача аванса под оказание услуг; D) зачет ранее полученного аванса; Е) поступление средств от покупателей. 100. Поступили платежи от клиентов за реализованные авиабилеты: А) дебет 1010 кредит 3390; В) дебет 7110 кредит 4170; С) дебет 7110 кредит 3150; D) дебет 3150 кредит 7110; E) дебет 7210 кредит 3350. 101. Какие расходы на техническое обслуживание жилого дома включают в себя КСК(П)? А) оплату труда обслуживающего персонала, отчисления от оплаты труда (социальный налог социальные отчисления 1,5%), абонентское обслуживание вычислительным центром (распечатка платежных документов), текущий, капитальный ремонт и прочие; В) абонентское обслуживание вычислительным центром (распечатка платежных документов; С) отчисления от оплаты труда (социальный налог, социальные отчисления 1,5%); D) материальные расходы; Е) текущий, капитальный ремонт и прочие. 102. Как отражается начисление оплаты труда обслуживающему персоналу КСК(П)? А) дебет 7110 кредит 3350; В) дебет 7110 кредит 4170; С) дебет 7110 кредит 3150; D) дебет 3150 кредит 7110; E) дебет 7210 кредит 3350. 103. Как отражаются отчисления от оплаты труда (социальный налог, социальные отчисления 1,5%)? А) дебет 7110 кредит 3350; В) дебет 7110 кредит 3210; С) дебет 3150 кредит 7110; D) дебет 7110 кредит 3350; E) дебет 7110 кредит 7210. 104. Как отражается абонентское обслуживание вычислительным центром (распечатка платежных документов)? А) дебет 7110 кредит 3310; В) дебет 3310 кредит 7110; С) дебет 3310 кредит 7210; D) дебет 7210 кредит 3310; E) дебет 1040 кредит 3310. 105. Как отражается ремонт, выполненный хозяйственным способом (силами и средствами КСК (П)? А) дебет 7110 кредит 3350; В) дебет 7110 кредит 3150; С) дебет 7210 кредит 3310; D) дебет 7210 кредит 3110; E) дебет 7110 кредит 1350. 106. Расходы, связанные с управлением и организацией КСК(П), могут включать в себя: А) оплату труда административного персонала, отчисления от оплаты труда социального налога и социальных отчислений, содержание конторы управления, канцелярские расходы, юридические и аудиторские услуги, служебные поездки и прочие; В) оплату труда административного персонала; С) служебные поездки и прочие; D) юридические и аудиторские услуги; Е) содержание конторы управления 107. В конце отчетного периода доходы от основной деятельности списываются на увеличение итогового дохода: А) дебет 6010 кредит 5410; В) дебет 5410 кредит 6010; С) дебет 5410 кредит 7110; D) дебет 5410 кредит 7210; E) дебет 7110 кредит 5410. 108. В конце отчетного периода расходы от основной деятельности списываются на уменьшение итогового дохода: А) дебет 5410 кредит 7410; В) дебет 7010 кредит 5410; С) дебет 7110 кредит 5410; D) дебет 7210 кредит 5410; E) дебет 5410 кредит 7210. 109. Основным источником финансирования приобретения строительства жилого дома КСК(П) служат: А) паевые взносы членов кооператива, займы банков, материальная помощь государства, юридических и физических лиц и другие поступления; В) материальная помощь государства; С) займы банков; и D) материальная помощь юридических и физических лиц; Е) паевые взносы членов кооператива. 110. В случае когда КСК(П) выступает агентом по оплате коммунальных услуг по поручению coбственников помещений (квартир), полученные суммы являются обязательством КСК(П)Я отражаются: А) дебет 1040 кредит 3310; В) дебет 3310 кредит 1040; С) дебет 1010 кредит 3310; D) дебет 3310 кредит 1010; E) дебет 1280 кредит 6160. 111. В случае когда КСК(П) выступает агентом по сбору средств за коммунальные услуги по поручению специализированной организации, сумма комиссионного вознаграждения (интерес» за оказание услуг по сбору денег, оговоренная в условиях договора, в бухгалтерском учете отражается: А) дебет 1040 кредит 3310; В) дебет 6160 кредит 1280; С) дебет 7110 кредит 1280; D) дебет 6160 кредит 2180; E) дебет 1280 кредит 6160. 112. Форма управления объектами кондоминимума определяется соглашением его участников и может быть: А) в совместном управлении всеми собственниками, если их количество не превышает четырех; выделиться в кооператив собственников помещений (квартир) (КСК); управление объектом кондоминимума третьими (сторонами) физическими лицами (управляющий жилым домом) или юридическими лицами (служба оказания жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг); иные формы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. В) выделиться в кооператив собственников помещений (квартир) (КСК); С) управление объектом кондоминимума третьими (сторонами) физическими лицами (управляющий жилым домом); D) управление юридическими лицами (служба оказания жилищноэксплуатационных и коммунальных услуг); Е) в совместном управлении всеми собственниками, если их количество не превышает четырех. 113. Паевые вложения при приобретении и строительстве жилого дома КСК(П) учитываются: А) дебет 2410 кредит 5010; В) дебет 2410 кредит 6160; С) дебет 2410 кредит 6230; D) дебет 1010 кредит 3010; E) дебет 3010 кредит 1010. 114. Средства, полученные безвозмездно отражаются: А) дебет 2410 кредит 1010; В) дебет 3010 кредит 1010; С) дебет 1010 кредит 3010; D) дебет 6230 кредит 2410; E) дебет 6160 кредит 1040. 115. Жилищные кооперативы и жилищно-строительные кооперативы это: А) некоммерческое объединение граждан в целях приобретения (строительства) и эксплуатации жилого дома, в котором право собственности на жилой дом принадлежит кооперативу. Граждане - члены кооператива обладают правом владения и пользования закрепленными за ними помещениями, в отдельных случаях - правом распоряжения в установленном порядке, и участвуют в расходах на содержание жилого дома; В) некоммерческое объединение граждан в целях приобретения (строительства) и эксплуатации жилого дома; С) некоммерческое объединение граждан, где право собственности на жилой дом принадлежит кооперативу; D) некоммерческое объединение, где граждане, обладают правом распоряжения жилым домом в установленном порядке; Е) некоммерческое объединение, где граждане - члены кооператива, обладают правом владения и пользования закрепленными за ними помещениями. 116. Стоимость приобретенного жилого дома учитывается на балансе жилищного кооператива в составе основных средств. Укажите правильную проводку: А) дебет 2410 кредит 3310; В) дебет 2930 кредит 3310; С) дебет 2410 кредит 2930; D) дебет 5430 кредит 2410; E) дебет 5010 кредит 2410. 117. Затраты по возведению жилого дома. Укажите правильную проводку: А) дебет 2930 кредит 3310; В) дебет 2410 кредит 3310; С) дебет 2410 кредит 2930; D) дебет 5430 кредит 2410; E) дебет 5010 кредит 2410. 118. По завершению строительства жилого дома его стоимость включается в состав основных средств. Укажите правильную проводку: А) дебет 2410 кредит 2930; В) дебет 2930 кредит 3310; С) дебет 2410 кредит 3310; D) дебет 5430 кредит 2410; E) дебет 5010 кредит 2410. 119. На приобретение жилого дома были получены благотворительная помощь юридических лиц. Укажите правильную проводку: А) дебет 5430 кредит 2410; В) дебет 2930 кредит 3310; С) дебет 2410 кредит 2930; D) дебет 2410 кредит 3310; E) дебет 5010 кредит 2410. 120. Внесено членами кооператива сумма паевого взноса. Укажите правильную проводку: А) дебет 5010 кредит 2410; В) дебет 2930 кредит 3310; С) дебет 2410 кредит 2930; D) дебет 5430 кредит 2410; E) дебет 2410 кредит 3310. 121. На каком счете учитываются расходы производства: А) на счете 8010; В) на счете 7110; С) на счете 7210; D) на счете 7010; Е) на счете 7410. 122. В соответствии со Стандартом бухгалтерского учета 7 «Учет товарно-материальных запасов», расходы административного назначения и расходы по реализации товаров, не зависящие от объема производства, определяются как: А) постоянные расходы, не связанные с конкретными видами реализованных товаров, они исчисляются по периодам времени и признаются как расходы периода; В) переменные расходы, зависящие от объема производства; С) накладные; D) основные; Е) текущие. 123. На каком счете отражаются материальные затраты кухни: А) на счете 8010; В) на счете 7110; С) на счете 7210; D) на счете 7010; Е) на счете 7410. 124. Цена - денежное выражение стоимости товара, которая в предприятиях общественного питания состоит из следующих элементов: А) себестоимость единицы выпускаемой продукции не исчисляется; В) прямых затрат, включающих только стоимость сырья и торговой наценки; С) издержек и дохода; D) только издержек; Е) только торговой наценки. 125. Продажные цены рассчитываются в калькуляционной карточке отдельно: А) на каждое блюдо или вид блюд; или изделие кухни по ценам приобретения продуктов на 100 порций (блюд) или 10 кг (соусов, гарнира, фарша, кондитерских изделий и т. п.) с последующим установлением цены одной порции (блюда). Наценка производится на сырьевой набор или на каждый вид сырья; В) на изделие кухни; С) на 100 порций или 10 кг (соусов, гарнира, фарша); D) на каждое блюдо; Е) на коммунальные услуги. 126.В каком документе отражается расчет финансового результата в предприятиях общественная питания? А) в отчете о доходах и расходах; В) в главной книге; С) в балансе организации; D) в кассовой книге; Е) в материальном отчете. 127. При закупке товарно-материальных ценностей на рынке или у населения составляется: А) закупочный акт; В) счет- фактура; С) товарно-транспортная накладная; D) счет; Е) накладная. 128. На каждое наименование продуктов, товаров по сортам (категориям) открывают: А) товарную книгу; В) отдельные карточки; С) отдельную карточку или отводят определенное количество страниц в товарной книге; D) карточки складского учета материалов; Е) инвентарные карточки. 129. Контроль за движением продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий и их сохранностью на производстве осуществляется: А) путем проведения инвентаризации не менее двух раз в месяц, возможно один раз в пятидневку и оформляется «Актом о снятии остатков продуктов и полуфабрикатов»; В) снятие фактических остатков в производстве и контроль за движением продуктов не производится; С) текущий контроль осуществляется по документам; D) единовременный контроль; Е) составляется расходно-приходная накладная. 130. Расчет торговой надбавки по столовой производится: А) покупная стоимость товара плюс торговая надбавка; В) покупная стоимость товара плюс расходы периода; С) расходы периода плюс процент рентабельности, рассчитанный от покупной стоимости; D) покупная стоимость товара минус торговая надбавка; Е) покупная стоимость товара минус расходы периода. 131. Как рассчитывается продажная цена товара? А) стоимость товара (сырья) плюс НДС; В) стоимость товара (сырья) плюс расходы организации (периода); С) стоимость товара (сырья) плюс плановая рентабельность; D) стоимость товара (сырья) плюс торговая надбавка; Е) стоимость товара (сырья) плюс расходы организации (периода) плюс плановая рентабельность = Торговая надбавка плюс НДС. 132. Поступление сырья из кладовой в производство отражается следующей записью: А) дебет 8010 кредит 1330\1; В) дебет 7010 кредит 8010; С) дебет 1330\2 кредит 1330\3; D) дебет кредит 1330\2; 1330\3 E) дебет 7410 кредит 1330\2. 133. Списание продукции из производства отражается следующей записью: А) дебет 7010 кредит 8010; В) дебет 1330\1 кредит 8010; С) дебет 1330\2 кредит 1330\3; D) дебет 1330\3 кредит 1330\2; E) дебет 8010 кредит 1330\1. 134. Как определяется расчетным путем сумма торговой наценки на остаток товара: А) торговую наценку на конец месяца умножаем на общую сумму товара и делим на остаток товара на конец месяца; В) торговую наценку на конец месяца умножаем на остаток товара на конец месяца и делим на общую сумму товара; С) остаток товара на конец месяца делим на торговую наценку на конец месяца; D) торговую наценку на конец месяца делим на общую сумму товара и умножаем на остаток товара на конец месяца; Е) остаток товара на конец месяца минус торговая наценка на конец месяца. 135. В установленные сроки буфетчик представляет в бухгалтерию: А) товарный отчет со всеми приходными и расходными документами под расписку на втором экземпляре, который остается у буфетчика; В) товарный отчет со всеми приходными документами; С) товарный отчет со всеми расходными документами; D) материальный отчет; Е) акт о реализации изделий кухни. 136. Работники мелкорозничной сети (тележек, лотков и пр.) товары из кладовой организации общественного питания получают: А) по расходно-приходным накладным, продукцию кухни - по дневным заборным листам; В) по расходно-приходным накладным; С) по дневным заборным листам; D) по товарно-транспортным накладным; Е) по счетам-фактурам. 137. К дневному заборному листу и расходно-приходной накладной продавцы мелкорозничной сети прикладывают: А) квитанции приходных кассовых ордеров на сдачу выручки и сдают эти документы в бухгалтерию; В) товарные книги; С) товарные отчеты; D) материальные отчеты; Е) кассовые ордера. 138. Поступление товаров в буфеты и мелкорозничную сеть отражается следующими бухгалтерскими записями: кредит А) дебет 1330\2 1330\1; В) дебет 1330\2 кредит 8010; С) дебет 8010 кредит 1330\2; D) дебет 1330\2 кредит 1330\3; E) дебет 1330\2 кредит 1330\4. 139. Оприходование выручки от реализации товаров за наличный расчет отражается: А) дебет 1010 кредит 6010; В) дебет 6010 кредит 1010; С) дебет 3130 кредит 1010; D) дебет 1330\3 1330\2 кредит ; E) дебет 6010 кредит 1040. 140. Списана себестоимость реализованных товаров А) дебет 7010 кредит 1330\2; В) дебет 1330\2 кредит 1330\3; С) дебет 6010 кредит 1040; D) дебет 6010 кредит 1010; E) дебет 1330\2 кредит 7010. 141. Участниками товарного рынка являются: А) все ответы верны; В) ярмарки; С) рынки сельскохозяйственной продукции; D) организация общественной торговли; Е) магазины. 142. В розничной торговле объектами учета являются следующие группы товаров, относящихся товарам народного потребления: А) все ответы верны; В) пищевая, рыбная продукция; С) водочные изделия; D) радиоэлектронная аппаратура; Е) хлебобулочные изделия. 143. В розничной торговле объектами учета являются три группы товаров народного потребление: А) все ответы верны; В) запчасти к легковым автомобилям; С) комплектующие изделия электронной техники; D) все ответы не верны; Е) нетканые материалы. 144. В торговых организациях аналитический учет тары ведется: А) по материально ответственному лицу; В) все ответы верны; С) по ассортиментам товаров; D) по хозяйствующему субъекту; Е) все ответы не верны. 145. Фактическая себестоимость товаров приобретенных состоит из: А) затрат на приобретение, ТЗР, торговой наценки; В) плановой себестоимости; С) ТЗР и торговых наценок; D) фактических затрат по хранению; Е) все ответы не верны. С) дебет 1420 кредит 3310; D) дебет 1420 кредит 3130; E) дебет 3130 кредит 3130. 149. Предъявлена счет-фактура за отпущенные (отгруженные) товары на сумму - 270,0 тыс. тенге Дайте корреспонденцию счетов с учетом суммы НДС 14%: А) дебет 1210 кредит 3130; В) дебет 1420 кредит 6010; С) дебет 1210 кредит 6010; D) дебет 1210 кредит 6160; E) дебет 3130 кредит 6160. 150. Учет товаров и тары на складах ведется в: карточках учета товаров и тары (товарной А) книге); В) карточке учета основных средств; С) накладных; D) книгах учета материалов; Е) все ответы не верны. 151.Учет товаров в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности может быть организован по следующим системам: А) метод прямого, сплошного учета; В) периодический учет; С) непрерывный учет; D) периодический или непрерывный учет; Е) метод стоимости 152. Остаток товаров на 1 ноября 2004 г. - 45 единиц по 23,5 тенге за единицу. На 5 ноября поступил товар - 50 единиц по 26,5 тенге за единицу. 10 ноября продано 63 единицы товара. Укажите сумму стоимости товара по методу средних цен: А) 1579,97; В) 1392,39; С) 1599,34; D) 1745,49 Е) 1653,23. 153. Приобретен товар на сумму 1250 тыс. тенге. Определите правильную корреспонденцию счетов: А) дебет 1330 кредит 3310; В) дебет 1320 кредит 3310; С) дебет 1350 кредит 3510; D) дебет 1330 кредит 7010; E) дебет 3130 кредит 3310. 154. Поступили от поставщиков и оприходованы на складе товары на сумму 350,0 тыс. тенге. Дайте корреспонденцию счетов с учетом суммы НДС: А) дебет 1420 кредит 3310; В) дебет 1330 кредит 3310; С) дебет 1330 кредит 1210; D) дебет 3130 кредит 3310; E) дебет 1350 кредит 1210. 155. каком документе отражается движение товара у материально ответственного лица? А) отчет о движении тары на кухне; В) товарный отчет; С) калькуляционная карточка; D) накладная; Е) счетфактура. 156. Учет товаров и тары на складах ведется в: А) книгах учета товаров и тары; В) карточках учета товаров и тары; С) карточке учета основных средств; D) все ответы не верны; Е) в товарном отчете. 157. В зависимости от того является ли тара неотъемлемой частью товаров или нет различают два вида - возвратная и безвозвратная, где учитывается стоимость безвозвратной тары? А) стоимость тары включается в стоимость товара; В) стоимость тары учитывается отдельно; С) стоимость тары включается в себестоимость продукции; D) тара учитывается в составе основных средств Е) все ответы не верны 158. Учет тары ведется по следующей номенклатуре: А) стеклянная тара, деревянная тара, инвентарная тара; В) стеклянная тара; С) деревянная тара; D) инвентарная тара; Е) все ответы не верны. 159. Укажите правильную корреспонденцию счетов при товарных потерях в пределах установленной нормы: А) дебет 7110 кредит 1330; В) дебет 1330 кредит 7110; С) дебет 7110 кредит 3310; D) дебет 6030 кредит 7110; E) дебет 6030 кредит 7210. 160. Остаток торговой наценки на 1 декабря - 10500 тенге. Сумма торговой наценки по поступившим товарам - 35765 тенге. Реализованы товары за месяц на сумму - 195205 тенге. Остаток товаров на 1 января 91359 тенге. Рассчитайте и укажите правильную сумму торговой наценки на остаток товаров на конец отчетного периода (на 1 января): А) 14745; В) 12780; С) 1356; D) 14235; Е) 15236. 161. Каковы основные условия поставок экспортных и импортных товаров при любом виде перевозок, установленные международными правилами толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС? А) EXW (Франко-завод), FCA (Франко-перевозчик), СРТ и CIP (Фрахт); В) EXW (Франко-завод); С) CFR (Стоимость и фрахт); D) DES (Поставка с судна); Е) CFR И CIF (стоимость фрахта). 162. Каковы основные условия поставок экспортных и импортных товаров при перевозке морским и внутренним водным транспортом, установленные международными правилами толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС? А) FAS (Франко вдоль борта судна), FOB (Франко-борт), CFR и CIF (Стоимость и фрахт); В) EXW (Франко-завод); С) FCA (Франкоперевозчик); D) EXW (Франко-завод); Е) DAF (Поставка до границы). 163. Какие функции выполняет бортовой «Коносамент»? А) доказательство поставки товара, свидетельство договора перевозки, средство передачи прав на транзитный товар другой стороне; В) свидетельство договора перевозки; С) средство передачи прав на транзитный товар другой стороне посредством передачи ей документа; D) морская накладная; Е) счетфактура. 164. Какие основные формы валютных расчетов применяются во внешнеэкономической деятельности? А) предоплата, инкассо, аккредитив, открытый счет; В) инкассо, счет-фактура; С) предоплата, товарно-транспортная накладная; D) аккредитив; Е) счет-фактура, накладная. 165. Какие документы применяются во внешнеэкономической деятельности? А) техническая, товарно-сопроводительная, расчетная, таможенная; В) товарно-сопроводительная; С) предоплата, товарно-транспортная накладная; D) расчетная, таможенная; Е) счетфактура, накладная. 166. Для определения таможенной стоимости ввозимых (импортируемых) товаров применяется один из нижеперечисленных методов: А) по цене сделки с ввозимыми товарами, по цене сделки с идентичными товарами, по цене сделки с однородными товарами, по цене сделки с идентичными товарами; В) по цене покупки ввозимых товаров; С) по цене реализации ввозимых товаров; D) по цене сделки с ввозимыми товарами; Е) по цене сделки с идентичными товарами. 167. Определение таможенной стоимости вывозимых за пределы таможенной территории РК (экспорт) товаров производится: А) на основе цены сделки, фактически уплаченной или подлежащей уплате при продаже на экспорт; В) по продажной стоимости; С) по цене закупки; D) по цене сделки с идентичными товарами; Е) по цене сделки с ввозимыми товарами. 168. Для расчета таможенных платежей сначала определяют таможенную стоимость ввозимого импортного товара. Таможенная стоимость 1200000 тенге. Таможенная пошлина - 14% от таможенной стоимости. Таможенные сборы - 0,4% от таможенной стоимости. НДС - 14%. Укажите оплаченную сумму таможенных платежей и НДС? А) дебет 3310 кредит 1040; В) дебет 3390 кредит 1040; С) дебет 3310 кредит 1010; D) дебет 3130 кредит 1040; E) дебет 1420 кредит 1040. 169. При импорте товаров на условиях консигнации участниками являются: А) консигнант и консигнатор; В) иностранная фирма и консигнант; С) консигнатор, инофирма и консигнант; D) поставщик и покупатель; Е) инофирма и консигнатор; 170. Основными документами, на основании которых оформляется движение предназначенных на экспорт товаров являются: А) страховой полис, счета поставщиков, коммерческие акты; В) страховой полис; С) счета поставщиков; D) коммерческие акты; Е) все ответы не верны. 171. Франчайзинг на условиях договора с франчайзером приобрели право: А) на франшизу товарную, франшизу производственную; В) на франшизу товарную; С) на франшизу производственную; D) на франшизу материальную; Е) все ответы не верны. 172. Организация представляет 3%-ную скидку с продаж и с цены товара в счет своего дохода. Укажите правильную бухгалтерскую запись: А) дебет 6030 кредит 6010; В) дебет 5410 кредит 6030; С) дебет 6030 кредит 5410; D) дебет 6010 кредит 6030; E) дебет 5410 кредит 6010. 173. Дайте определение курсовой разнице А) разница (положительная, отрицательная), возникающая по операциям, совершаемым в иностранной валюте. Данная разница возникает между датой совершения операций и датой расчета по этой операции в результате отражения в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте; В) разница (положительная, отрицательная), возникающая по операциям, совершаемым в иностранной валюте. Данная разница возникает между датой совершения операций и датой расчета по этой операции; С) разница, возникающая на дату указанная в договоре; D) разница, возникающая на дату совершения операций; Е) разница, возникающая на дату расчета по операции. 174. Какая бухгалтерская запись производится на положительную курсовую разницу: А) дебет 1050 кредит 7430; кредит 1210, В) дебет 6250 3310; С) дебет 1210, 3310 кредит 6160; D) дебет 1210 кредит 6230; E) дебет 3310 кредит 6160. 175. Какая бухгалтерская запись производится на отрицательную курсовую разницу: А) дебет 7430 кредит 1050; В) дебет 1210, 3310 кредит 7430; 1210, С) дебет 6250 кредит 3310; D) дебет 1210, 3310 кредит 6230; E) дебет 7430 кредит6250. 176. Как отражается хозяйственная операция «Предъявлена счетфактура иностранному покупателю за отгруженную продукцию по контрактной стоимости»? А) дебет 1210 кредит 6010; В) дебет 1210 кредит 3130; С) дебет 1210 кредит 6160; D) дебет 1280 кредит 6160; E) дебет 2180 кредит 6160. 177. Как отражается хозяйственная операция «Оплачены расходы по реализации за отгруженный товар (транспортировка, временное хранение»? А) дебет 7110 кредит 1040; В) дебет 7110 кредит 1210; С) дебет 7110 кредит 6160; D) дебет 7110 кредит 7210; E) дебет 1040 кредит 7110. 178. Как отражается хозяйственная операция «Списана себестоимость реализованного товара»? А) дебет 7010 кредит 1330; В) дебет 1330 кредит 7010; С) дебет 7110 кредит 1330; D) дебет 7210 кредит 1330; E) дебет 1330 кредит 7110. 179. Как отражается хозяйственная операция «От иностранного покупателя поступил перевод в иностранной валюте»? А) дебет 1050 кредит 1210; В) дебет 1210 кредит 1050; С) дебет 1040 кредит 1210; D) дебет 1050 кредит 3310; E) дебет 3310 кредит 1050. 180. Как отражается хозяйственная операция «В соответствии с контрактом, заключенным с иностранным партнером, последнему выписана счет-фактура (инвойс) на сумму 35000 долл. за реализованную продукцию. Посредник получает 12% от суммы выручки. Курс доллара на дату совершения операции составил 136,1 тенге за 1 долл. Какую сумму должен получить посредник?» А) 571620; В) 521600; С) 573400; D) 525620; Е) 543700. : Список рекомендуемой литературы Основная литература 1. Сейдахметова Ф.С. «Современный бухгалтерский учет». Алматы «Экономика», 2012. 2. Радостовец В.К. и др. «Финансовый и управленческий учет на предприятии» Алматы, НАК «Центраудит», 2010 3. Радостовец В.К. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы: 2010г. 4. Ержанов М.С. Учетная политика на казахстанском предприятии. Алматы: изд.'Ъико", 2010 г. 5. Назарова В.Л. «Бухгалтерский учет на предприятии» Алматы: Экономика, 2013. 6. Тулешова Г. К. Финансовый учет и отчетность в соответствии с международными стандартами. Часть 1-2.Учебное пособие. Алматы, Бизнес информация, 2010 7. Энтони Р., Рис Д. Ж. Учет: ситуации и примеры. М., 2010 Дополнительная литература 1. Закон "О бухгалтерском учете о финансовой отчетности" 2. Налоговый кодекс 3. Закон "Об акционерных обществах" от 13.05.2003г. № 415-11 4. Закон РК "О ценных бумаг" от 02.07.2003 г. № 461-11 5. Казахстанские стандарты бухгалтерского учета и методические рекомендации к ним. ч:1, 2. Алматы,2000. 6. План счетов бухгалтерского учета. 7. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Аскери, 1999. 8. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Д. «Принципы бухгалтерского учета»/ под ред. Я.В. Соколова.- М.: Финансы и статистика, 1994. 9. Палий В.Ф., Соколов Я.В. «Теория бухгалтерского учета». М.: Финансы и статистика, 1988. 10. Пачоли Л. «Трактат о счетах и записях»\ под ред. Я.В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 1994. 11. Мыржакыпова С. Т. Банковский учет. Алматы, Экономика 2004 12. Глушков И.Е. «Бухгалтерский учет на современном предприятии». М.:2001. Дополнительные информационные ресурсы 1. Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей». 1997. Сборник Законов РК. Алматы. 2. Закон РК «О туристской деятельности в РК» от 13 июня 2001 года. 3. Закон РК «О лицензировании» (с изменениями и дополнениями) на 13 июня 2001 года. 4. Постановление Правительства РК «О применении контрольнокассовых аппаратов с фискальной памятью при осуществлении денежных расчетов с населением» №67 от 15 января 1997. 5. Стандарт бухгалтерского учета №5 «Доход — Стандарта бухгалтерского учета», часть 1. Алматы, 1996. 6. Рябова Р.И. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. М., 1998 г. 7. Дробышевский Н.П. и другие. Бухгалтерский учет в строительстве. 1993 г. 8. Правила производства и реализации продукции (услуг) общественного питания. Алматы, 1998. 9. Е.Б.Пошерстник, М.С.Мейксин. «Бухгалтер торгового предприятия». Санкт-Петербург, 1998. 10.Д.С.Тяжких. Бухгалтерский учет в торговле. Санкт-Петербург, 1998. 11.Особенности бухгалтерского учета и налогообложения М.: ФиС,1999 г. 12.Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма М.: ФиС, 2000г. 13.Дуров А.П., Копанов А.С. Маркетинг в туризме. Минск изд. Экспресс, 1998г.. 14. Керимов В.Э., Сухов Р.А. Производственный учет в туристских организациях. - М.: изд дом «Дашков и К» 2000г. 15.Состав и учет затрат в туризме. Методические рекомендации. М.: изд. «Ось-89» 2000г. 16.Журнал «Бюллетень бухгалтера» 2005-2006 г. 17.Журнал «Бизнес класс». 2005-2006 г. 18.www.buhgalter.kz 19.www.taxk.kz 20.www.mgd.kz 21.www.nalog.kz 22.www.buh.kz 23.www.wfin.kz 24.www.bin.kz