Документ 732790

реклама
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Урала» по капитальному
строительству
_____________________ С.А.Семериков
«_____» ______________________ 2010г.
Техническое задание
на проведение открытого запроса предложений
Предмет отрытого запроса предложений: право заключения договора на
выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на
объекте технологического присоединения
«Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская» (1-й пусковой комплекс)
ПО «Западные электрические сети» - филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго»
г. Екатеринбург
2010 год
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.
2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений.
3. Требования к организации и ведению работ.
4. Требования к гарантийным обязательствам.
5. Требования по обеспечению оборудованием и материально-техническими ресурсами.
6. Требования по обеспечению цены открытого запроса предложений.
7. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе открытого
запроса предложений.
8. Предлагаемый порядок и условия расчетов с Подрядчиком.
9. Критерии выбора Победителя.
10. Объемы поручаемых работ.
11. Дополнительное требование к организации и выполнению работ.
12. Место проведения работ.
График выполнения этапов работ (Приложение № 1)
Список поставляемого оборудования и материалов (Приложение № 2).
Проект договора подряда (Приложение № 3).
Сметная документация (Приложение № 4).
2
1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.
1.1. Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на выполнение
комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте технологического
присоединения «Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская» (1-й пусковой комплекс) ПО
«Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».
1.2. Основание закупки: ГКПЗ на 2010 год, № закупки - _2, лот № _23.
1.3. Место выполнения работ: Свердловская обл., Полевской ГО.
1.4. Источник финансирования – прибыль.
1.5. Срок выполнения работ по открытому запросу предложений:
1.5.1. Начало работ
– сентябрь 2010 года;
1.5.2. Окончание работ – май 2011 года.
1.6. Ценовые показатели открытого запроса предложений: предельная стоимость работ в
целом по открытому запросу предложений в текущих ценах 2010 года - 92 042,56 тыс. рублей
(без учета НДС 18%), включающая все расходы и затраты связанные с выполнением данных
работ и являющаяся неизменной в течение срока действия договора.
2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений.
Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационноправовая форма должна соответствовать законодательству РФ. В отношении Участника не должно
быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не
должен быть наложен арест. Участник должен иметь оборот за последний завершенный период,
равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее;
экономическая деятельность не должна быть приостановлена; не должен иметь убытки за
последний завершенный финансовый год и квартал; а также удовлетворять следующим
требованиям:
2.1 Участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого
и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом
конкурса.
2.2 Наличие профессиональных знаний и опыта выполнения работ по строительству и
реконструкции объектов электроэнергетики, должен иметь за последние 2 (два) года не менее
одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.
2.3 Наличие квалифицированного персонала, имеющего право на выполнение данного вида работ,
согласно главе 12 ПОТ РМ-016-2001, работ на высоте, работ с применением подъемных
сооружений, огневых работ.
2.4 Наличие собственной или арендованной спецтехники, инструмента для производства
строительно-монтажных работ (при использовании арендной спецтехники к заявке необходимо
приложить договор аренды).
2.5 Положительная деловая репутация (иметь не менее 3-х отзывов Заказчиков по
предыдущим контрактам).
2.6 Участник должен отвечать следующим требованиям: оценка финансовой устойчивости
предприятия должна быть не ниже 35 баллов, согласно методике оценки, приведенной в
Приложении №4 к настоящему техническому заданию (расчет финансовой устойчивости
предприятия производится исходя из данных бухгалтерской отчетности за последний
завершенный период (последним завершенным периодом принимается последний завершенный
год). Участник имеющий показатель устойчивости меньше 35 баллов к участию в процедуре не
допускается.
2.7 Минимальный размер оплаченного уставного капитала должен составлять не менее 10 (десять)
% от стоимости заявки участника (стр. 410 ф.1 бухгалтерского баланса).
3. Требования к организации и ведению работ.
3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектом (шифр 85/2009/СЭ-067-СД),
разработанным ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго», с соблюдением требований
Проекта организации строительства и Проекта производства работ, согласованного с Заказчиком,
а также в соответствии со СНиП и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с
согласованным Сторонами Графиком этапов работ (Приложение № 1):
Начало этапов работ
– август
2010г.
3
Окончание этапов работ – май 2011г.
Дата окончания этапов работ – «31» мая 2011г. является датой подписания Приемочной
комиссией Акта приемки законченного строительством объекта (работ).
3.3. Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ
(далее – ППР). В составе ППР необходимо разработать детальный комплексный график
строительства объекта в формате MS «PROJECT». По разработанному графику Подрядчик
должен еженедельно отчитываться перед Заказчиком.
3.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
3.4.1. Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых
оборудования и материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (ППР с
содержанием конкретных мероприятий по защите работающих, Акт-допуск к производству
работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.).
3.4.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о
содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи
нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности,
с предоставлением копий квалификационных удостоверений.
3.5. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и
используется за счет Подрядчика.
3.6. В процессе производства работ Подрядчик ведет журнал работ по форме КС-6.
3.7. Ответственность за сохранность монтируемых материально-технических ресурсов на объекте
несет Подрядчик до сдачи объекта в эксплуатацию по акту Приемочной комиссии.
3.8. Принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных
представителем Заказчика и надзорными органами нарушений требований Проекта и СНиП
в
процессе
производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, поставки
материально-технических ресурсов.
3.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
3.10. Не использовать какие либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую
от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного
письменного согласия Заказчика.
3.11. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном
порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению строительномонтажных и пуско-наладочных работ субподрядных организаций.
3.12. Обеспечить выполнение привлеченными организациями необходимых мероприятий по
технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил
санитарии во время проведения монтажных работ на Объекте.
3.13. Осуществлять контроль соблюдения специальных требований надзорных органов.
3.14. До начала работы комиссии по приемке объема выполненных строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ передать Заказчику исполнительную документацию (акты, протоколы,
схемы, сертификаты, паспорта
на
материально-технические ресурсы) с письменным
подтверждением соответствия документации фактически выполненным работам, а также рабочие
чертежи с отметкой проектной организации о внесенных изменениях, в соответствии со
Строительными нормами и правилами.
3.15. По окончании работ Подрядчик принимает участие в работе приемочной комиссии по
вводу объекта в эксплуатацию.
3.16. Обеспечить в течение 10 дней, с момента подписания Акта комиссии Заказчика,
вывозку со строительной площадки техники и имущества привлеченных строительных
организаций, демонтаж возведенных ими временных зданий и сооружений и вывозку
строительного мусора.
3.17. Контроль за исполнением договора, заключенного по итогам проведенного открытого запроса
предложений, будет возложен на ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК
Урала» - «Свердловэнерго».
4. Требования к гарантийным обязательствам.
4.1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 12
месяцев со дня подписания сторонами Акта приемочной комиссии о вводе Объекта в
эксплуатацию».
4
4.2. Гарантийный срок на приобретаемое оборудование и материалы должен соответствовать
сроку, установленному заводом-изготовителем и быть не менее 3-х (трех) лет. Гарантийный срок
на оборудование и МТР исчисляется с момента подписания акта выполненных работ.
5. Требования по обеспечению оборудованием и материально-техническими ресурсами.
5.1. Все материально-технические ресурсы (далее МТР) и оборудование, необходимые для
выполнения работ, приобретаются Подрядчиком и доставляются на объект самостоятельно.
5.2. Приобретаемые
МТР и оборудование должны быть проектными и по качеству
соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и
санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие
качество
приобретенных МТР и оборудования должны быть предоставлены Заказчику перед началом
выполнения соответствующих видов работ.
5.3. МТР и оборудование должны приобретаться
по спецификациям, согласованным с
Заказчиком. Перечень основных поставляемых материалов указан в (Приложение № 2) к
настоящему Техническому заданию.
5.4. Приобретаемые МТР и оборудование не должны быть бывшими в употреблении и срок их
изготовления должен быть не ранее I квартала 2010 года.
5.5. Приобретаемый для строительства и поставляемый силовой трансформатор ТДН-16000/110
УХЛ1 в обязательном порядке должен быть укомплектован запасом масла для долива и
технических нужд, участник должен обеспечить шефмонтаж производителя трансформатора, а
также обеспечить доставку трансформатора до места монтажа железнодорожным транспортом.
6. Требования по обоснованию цены заявки открытого запроса предложений.
6.1. В обоснование цены заявки открытого запроса предложений каждый Участник должен
представить свои локальные сметы и Сводный сметный расчет, составленные на основе
проектных смет.
6.2. Каждая переработанная позиция проектных смет должна быть отмечена жирным шрифтом
– курсивом в новых сметах, а пояснения о сути переработки вынесены в отдельные примечания
к ним.
6.3. Цена заявки в форме Сводного сметного расчета формируется Участником в базисном
уровне цен 2001года и пересчитывается в текущие цены 2010 года с указанием коэффициентов
изменения стоимости. Указанные коэффициенты перерасчета являются постоянными на весь срок
действия договора.
6.4. Цена заявки открытого запроса предложений, в ценах 2010года, объявленная Участником,
признанным победителем, является окончательной и неизменной в течение срока действия
договора и включает в себя все расходы, в том числе на приобретение МТР и оборудования,
выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.
6.5. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не превышает
сумму, предусмотренную Ведомостью договорной цены на непредвиденные расходы, такие
работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты
6.6. При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых работ в пределах 15% от
стоимости договора цена договора может быть изменена по согласованию Сторон.
6.7. Выполнение и оплата дополнительных работ, стоимость которых превышает 15% от
стоимости работ, предусмотренных действующим договором, без проведения дополнительных
закупочных процедур в установленном порядке – не допускается.
7. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок
открытого запроса предложений.
7.1. Копия Свидетельства о допуске к данному виду работ, выданного СРО.
7.2. Список персонала, предлагаемого на выполнения
монтажных
работ с указанием
квалификации, группы по электробезопасности, стажа работы.
7.3. Сведения о материально-технической базе (перечень спецтехники, оборудования, приборов,
инструмента и т.п.).
7.4. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 2 года.
7.5. Гарантийное письмо на выполняемые работы.
7.6. Таблицы цен составленные по форме, приведенной в разделе 6. «Сметная документация:
формат – «Гранд-смета»
5
7.7. Отзывы Заказчиков о выполнении аналогичных работ (не менее трех).
7.8. Подписанный договора подряда со всеми приложениями по форме, приведенной в настоящем
техническом задании (в 2-х экземплярах).
7.9. График этапов работ. «График выполнения работ в формате «MS Project», с детализацией не
менее 150 работ на бумажном и электронном (не защищенных от внесения изменений)
носителях».
8. Предлагаемый порядок и условия расчетов с Подрядчиком.
8.1. Платежи за выполненные этапы работ производятся
за фактически выполненные
объемы работ.
8.2.
Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
- подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ по форме
№ КС-2, составленных на основании Ведомости договорной цены;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры.
Подрядчик представляет Заказчику формы № КС-2, № КС-3 (утверждены Постановлением
Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 года №100) в срок не позднее 25 числа месяца окончания
этапа работ
В случае, если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо выставил
счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ, Заказчик
вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая
могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии
надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего
пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику
счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной
настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в
предоставлении вычетов или возмещению Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную
стоимость.
8.3. Расчеты за выполненные этапы работ производятся по истечении 6 (шести) месяцев с момента
подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок о
стоимости выполненных работ (форма КС-3) и получения Заказчиком счетов-фактур,
оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.
Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за
выполненные работы в рамках настоящего договора.
8.4. Оплата выполненных этапов работ производится в форме перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
8.5. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8.6. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на строительной площадке
принадлежащие ему машины и механизмы строительные материалы, конструкции, и др.
Заказчик имеет право
задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты
освобождения им строительной площадки. В данном случае Заказчик имеет право на
возмещение своих расходов связанных с хранением имущества Подрядчика.
8.7. Переход возникших из настоящего договора прав требования к Заказчику без письменного
согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется
трехсторонним договором.
9. Критерии выбора Победителя.
Весовое
Наименование критерия
Ед.изм.
значение
Цена договора
рублей
30
Опыт выполнения подобных работ за последние 2 года
рублей
20
Состав и квалификация привлекаемого к выполнению работ
персонала (численность персонала с дипломами высшего
человек
10
технического образования)
Положительная репутация (количество отзывов от контрагентов)
шт.
10
Сроки выполнения работ с момента заключения договора
дней
15
Гарантийные обязательства
месяц
15
ИТОГО:
100
6
Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, будут оценивать следующим образом:
Каждой заявке по отдельно взятому критерию присваиваются баллы: заявке имеющей лучшее
значение по критерию присваивается наивысший предусмотренный таблицей балл. Остальным
заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с
формулой:
Бi = Зi/З1*Бm,
где Бi – балл присваиваемый i-той заявке
Зi – значение показателя в i-той заявке
З1 – значение показателя, признанного наилучшим
Бm – весовое значение балла по критерию.
Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев.
Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.
10. Объем основных поручаемых работ (1-й пусковой комплекс):
№
Наименование работ
п/п
1
2
1.
Подготовка территории строительства:
1.1.
Вырубка кустарника:
1.1.1. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного
залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.),
кустарник и мелколесье: редкие
1.2.
Вертикальная планировка:
1.2.1. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами
мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов: 2
1.2.2. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа
грунтов: 2
1.3.
Вывоз строительного мусора:
1.3.1. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор
строительный
1.3.2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров): расстояние 30 км, класс груза
1
2.
Основные объекты строительства:
2.1.
Телемеханизация ПС:
2.1.1. Установка стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа,
масса, кг до 100
2.1.2. Установка приборов на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса, кг, до: 5
2.1.3. Установка аппарата напольного, масса, т, до: 0,2
2.1.4. Установка выключателя одноклавишного неутопленного
типа при открытой проводке
2.1.5. Установка прибора измерения и защиты, количество
подключаемых концов, до: 6
2.1.6. Укладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям
и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы,
масса 1 м кабеля, кг, до: 2
2.2.
Фундаменты под оборудование:
2.2.1. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при
глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
2.2.2. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при
глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
7
Ед.
изм.
3
Кол-во
4
1 га
0,3229
1000м3
грунта
1000м3
грунта
1,852
т
4,591
т
4,591
2,118
шт.
1
шт.
18
шт.
100шт.
шт.
2
0,06
4
100м
кабеля
0,2
100шт.
0,05
100шт.
0,19
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при
глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т
Шнековое бурение станками типа СО-2 глубиной бурения
до 12 м в грунтах группы: 2
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе
экскаватора ж/б свай длиной до 8 м в грунты группы: 2
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, группа
грунтов: 2
Устройство водоотлива: из котлована
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5
м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа
грунтов: 3
Уплотнение грунта пневматическми трамбовками, группа
грунтов: 1, 2
Устройство основания под фундаменты: песчаного
Установка аппаратов без механизмов. Монтаж
оборудования на открытой площадке. Масса оборудования,
т: 5
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:
грунтовкой ХС-059
Окраска металлических огрунтованных поверхностей:
эмалью ХС-436
Шнековое бурение станками СО-2 глубиной бурения до 12
м в грунтах группы: 2
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе
экскаватора ж/б свай длиной до 8 м в грунты группы: 2
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при
глубине котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т
Устройство непроходных каналов одноячейковых:
собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
Шнековое бурение станками типа СО-2 глубиной бурения
до 12 м в грунтах группы: 2
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе
экскаватора ж/б свай длиной до 8 м в грунты группы: 1
Установка арматурных стыковых накладок
Установка прожекторных мачт ПМС-24 (2 шт.):
Установка стальных прожекторных мачт с площадками и
лестницей
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:
грунтовкой ХС-059
Окраска металлических огрунтованных поверхностей:
эмалью ХС-125
Строительство маслосборника емк. 50 м3:
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3, группа
грунтов: 2
Нанесение изоляции стальных трубопроводов диаметром
более 1200мм битумно-полимерной: весьма усиленной
Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции
полимерными липкими лентами стальных трубопроводов
диаметром: 1400 мм
8
100шт.
0,08
100м
бурения
1м3
сваи
1000м3
грунта
0,42
5,88
0,285
100м3
мокрого
грунта
1000м3
грунта
2,03
100м3
1,5
1м3
шт.
24
1
0,15
100м2
1,14
100м2
1,14
100м
бурения
1м3
сваи
100шт
0,6
100м3
100м
бурения
1м3
сваи
1т
8,82
0,44
0,0855
1,68
10,64
0,7342
1т
17,1
100м2
8,04
100м2
8,04
1000м3
грунта
0,068
100м2
1,14
1км
0,009
2.4.4.
Испытание емкостей на водонепроницаемость
2.4.5.
Прокладка трубопроводов для маслосборника Диаметром
273 мм
Ограждение:
Установка ж/б оград из панелей длиной: 3м
Устройство ворот распашных с установкой столбов ж/б: без
фундаментов
Установка металлических оград из колючей проволоки по
ж/б столбам
Автоматический учет энергии:
Установка блока управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на
стене, высота и ширина, мм, до: 600х600
Установка счетчика на готовом исполнении: трехфазного
Установка щита, собираемого из отдельных панелей и
блоков управления, шкафного исполнения
Установка шкафа управления и регулирования
Установка прибора измерения и защиты, количество
подключаемых концов, до: 6
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1м кабеля, кг, до: 2
Заземление ПС:
Установка заземлителя вертикального из круглой стали,
диаметр, мм: 16
Разработка грунта вручную с креплением в траншеях
шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.9.
Установка заземлителя горизонтального из стали:
полосового сечением 160 мм2
Установка проводника заземляющего открытого по
строительным основаниям из полосовой стали, сечение,
мм2: 160
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунтов: 2
Освещение территории ПС:
Установка отдельного прожектора на стальной мачте, с
лампой мощностью, Вт: 500
Установка ящика с одним двухполюсным рубильником,
или с двухполюсным рубильником и двумя
предохранителями, устанавливаемый на конструкции на
полу, на ток, А, до: 400
Установка ящика кабельного взрывобезопасные массой: до
40 кг
Прокладка рукова металлического, наружный диаметр, м,
до: 48
Прокладка трубы стальной по установленным
конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр,
мм, до: 25
Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках
и коробах, масса 1 м, кг, до: 1
Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными
скобами, масса 1 м, кг, до: 1
Электромонтажные работы на открытой части ПС:
9
100м3
емкости
т
0,0206
100м
100шт.
2,58
0,02
100м
оград
2,58
0,5
шт.
1
шт.
м
10
0,6
шкаф
шт.
2
18
100м
кабеля
1
10шт.
6
100м3
грунта
2,25
100м
15
100м
1,4
100м3
грунта
2,25
100шт.
0,12
шт.
1
шт.
1
100м
1,2
100м
1
100м
кабеля
100м
кабеля
2,2
1,6
2.9.4.
2.9.5.
Установка трансформатора силового трехфазного 110кВЮ
мощность, кВА: 10000, 16000
Установка выключателя элегазового, напряжением, кВ: 110,
тип ВЭБ-110
Установка разъединителя, напряжение, 110 кВ 110 и 150, на
ток: 10000-3200 А: с одним или двумя заземляющими
ножами
Монтаж металлических конструкций под оборудование
Установка ограничителя перенапряжения, кВ: 110
2.9.6.
Установка трансформатора напряжения, кВ: 110
2.9.7.
2.9.8.
Установка изолятора опорного, напряжением, кВ: 110
Установка изолятора опорного, напряжением, кВ: 10,
количество точек крепления: 1
Установка разъединителя однополюсного с одной тягой
напряжением, 10 кВ, ток, А, до: 1000
Установка распределительного комплектного устройства
блочного 110 кВ. Ячейка: трансформаторами
Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения
Установка шкафа комплектных распределительных
устройств выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до
3200 А
Монтаж ошиновки жесткой из алюминиевых труб для ОРУ,
напряжением, кВ: 110
Монтаж шины сборной, напряжением, кВ 110-150,
сечением до 400мм2, количество проводов в фазе: 1
Установка шкафа управления и регулирования
Установка устройств присоединения для подключения
высокочастотной аппаратуры связи к высоковольтным
линиям электропередачи, разделительные фильтры
Проверка заводской настройки фильтра присоединения
Настройка фильтра или устройства присоединения
Установка блока резисторов до 660 В подвесного,
устанавливаемого на конструкции на стене или колонне,
масса блока, кг, до: 30
Установка наружного разъединителя однополюсного в
комплекте с приводом ПРГ-02-2БУХЛ1
Установка реактора шунтирующего, напряжением, кВ:10
Монтаж панелей в ОПУ:
Установка щита, собранного из отдельных панелей и
блоков управления: шкафного исполнения
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.9.
2.9.10.
2.9.11.
2.9.12.
2.9.13.
2.9.14.
2.9.15.
2.9.16.
2.9.17.
2.9.18.
2.9.19.
2.9.20.
2.9.21.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
Установка щита, собранного из отдельных панелей и
блоков управления: шкафного исполнения
2.10.3.
Установка щита, собранного из отдельных панелей и
блоков управления: шкафного исполнения
2.10.4.
Установка щита, собранного из отдельных панелей и
блоков управления: шкафного исполнения
2.10.5.
Установка щита, собранного из отдельных панелей и
блоков управления: шкафного исполнения
10
шт.
1
компл.
(3 фазы)
компл.
(3 полиса)
1
т
компл.
(3 фазы)
компл.
(3 фазы)
шт.
шт.
3
8,25
1,33
1
6
3
шт.
1
ячейка
1
1т
шт.
12
9
пролет
(3 фазы)
пролет
(3 фазы)
шкаф
компл.
2
шт.
шт.
шт.
1
1
1
шт.
1
шт.
1
м
ширины
по фронту
м
ширины
по фронту
м
ширины
по фронту
м
ширины
по фронту
м
ширины
по фронту
1
8
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
2.10.6.
Установка щита, собранного из отдельных панелей и
блоков управления: шкафного исполнения
2.10.7.
Установка щита, собранного из отдельных панелей и
блоков управления: шкафного исполнения
2.10.8.
Установка щита, собранного из отдельных панелей и
блоков управления: шкафного исполнения
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.
2.11.6.
2.11.7.
2.11.8.
2.11.9.
2.11.10
2.11.11
2.11.12
2.11.13
Прокладка силовых и контрольных кабелей:
Контрольные кабели:
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
11
м
ширины
по фронту
м
ширины
по фронту
м
ширины
по фронту
0,8
6,4
3,6
100м
кабеля
2,155
100
жил
0,88
100м
кабеля
3,37
100
жил
1,68
100м
кабеля
1,27
100
жил
0,72
100м
кабеля
3,84
100
жил
1,26
100м
кабеля
3,63
100
жил
1,2
100м
кабеля
0,86
100
жил
1,12
100м
кабеля
2,16
2.11.14
2.11.15
2.11.16
2.11.17
2.11.18
2.11.19
2.11.20
2.11.21
2.11.22
2.11.23
2.11.24
2.11.25
2.11.26
2.11.27
2.11.28
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Силовые кабели:
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
12
100
жил
3,04
100м
кабеля
0,09
100
жил
0,44
100м
кабеля
0,03
100
жил
1
100м
кабеля
2,35
100
жил
0,92
100м
кабеля
0,55
100
жил
0,44
100м
кабеля
0,38
100
жил
0,44
100м
кабеля
0,09
100
жил
1,2
100м
кабеля
0,33
100
жил
1,26
2.11.29
2.11.30
2.11.31
2.11.32
2.11.33
2.11.34
2.11.35
2.11.36
2.11.37
2.11.38
2.11.39
2.11.40
2.11.41
2.11.42
2.11.43
2.11.44
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 16
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
13
100м
кабеля
7,78
100
жил
2,06
100м
кабеля
0,96
100
жил
0,64
100м
кабеля
0,05
100
жил
0,24
100м
кабеля
0,58
100
жил
0,48
100м
кабеля
0,73
100
жил
0,28
100м
кабеля
0,47
100
жил
0,24
100м
кабеля
1,32
100
жил
0,88
100м
кабеля
0,89
100
жил
0,84
2.11.45
2.11.46
2.11.47
2.11.48
2.11.49
2.11.50
2.11.51
2.11.52
2.11.53
2.11.54
2.11.53
2.11.54
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в
конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10
Объекты транспортного хозяйства и связи.
Подъездная автодорога:
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами
мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов: 2
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа
грунтов: 2
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с
перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т
на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20
см
Планировка откосов и полотна насыпей механизированным
способом, группа грунтов: 2
14
100м
кабеля
0,93
100
жил
0,56
100м
кабеля
0,68
100
жил
0,56
100м
кабеля
0,57
100
жил
0,56
100м
кабеля
2,38
100
жил
0,6
100м
кабеля
5,5
100
жил
0,6
100м
кабеля
0,41
100
жил
0,16
1000м3
грунта
1000м3
грунта
0,247
1000м3
грунта
100м3
0,247
0,0247
1000м2
0,18
0,247
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
оснований: из песка
Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит
прямоугольных площадью: до 3м2
Уплотнение обочин грунтощебнем толщиной 12 см, при
расходе щебня от объема грунта: 40%
Сети связи:
Электрическая проверка мультиплексора
Программирование сетевого элемента и отделка его работы
(мультиплексор, регенератор)
Установка центрального управляющего устройства
Установка радиостанции УКВ связи абонентской
мощности, до 15 Вт стационарной
Установка телефонного устройства
Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный
провод с креплением проволочными скрепами по бетонной
стене
Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м
до 1 кг, по стене бетонной
Благоустройство территории.
Благоустройство территории ПС:
Очистка участка от мусора
Планировка участка: механизированным способом
Планировка участка ручным способом
100м3
0,93
100м3
0,79
1000м2
0,18
шт.
сетевой
элемент
устройство
компл.
2
2
шт.
100м
провода
4
2
100м
кабеля
1
100м2
100м2
100м2
20,06
18,054
2,006
4
2
За дополнительной технической информацией обращаться:
К заместителю директора по капитальному строительству и организации подрядных работ ПО
«Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»:
Вишневской Ирине Анатольевне, контактный телефон в г.Екатеринбурге – 8 (343) 295-93-64, факс
8 (343) 295-93-07.
Составитель технического задания:
Заместитель директора по КС и ОПР ПО «ЗЭС»
15
И.А.Вишневская
Приложение № 1
к техническому заданию
График выполнения этапов работ
Наименование участника открытого запроса предложений:___________________________
Начало этапов работ:
«__» августа 2010г.
Окончание этапов работ: «__» мая 2011г.
№
п/
п
1.
Наименование этапов работ
График выполнения этапов работ в 201011г. в месяцах
08
…
2.
…
Стоимость этапа работ тыс. руб.
(без НДС)
Стоимость этапа работ тыс. руб.
(с НДС)
16
…
05.2011
ИТОГО
(тыс. руб.)
Приложение № 2
к техническому заданию
Перечень
основного поставляемого оборудования и материалов
1. Оборудование:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Наименование оборудования
Ед. изм.
Кол-во
2
Телемеханизация ПС:
Многофункциональное устройство телемеханики с выносными
блоками телеуправления и телесигнализации в монтажном корпусе 19'
"Евростандарт"
Измерительный преобразователь АЕТ-311
Измерительный преобразователь АЕТ-411
Источник бесперебойного питания стоечного исполнения Smart UPS
XL 1400 VA RM 3U
Аккумуляторная батарея стоечного исполнения для ИБП Smart UPS
RM 2U XL 24 В
Устройство автоматического включения резерва ЩАП-12/16А
Плата контроля и мониторинга электропитания ИБП через интерфейс
сухих контактов UPS Dry-Contact Managment Relay I/O Module AP9610
Распределительная панель модульной конфигурации с прозрачной
дверью габаритами 2000х600х800
Резистор, 120 Ом
Цифровой индикатор положения с блоком питания РПН-1.01
Автоматический учет энергии:
Устройство сбора и передачи данных с приборов учёта электроэнергии
в корпусе 19' ЭКОМ-3000
Счётчик электрической энергии трёхфазный многофункциональный с
классом точности 0,2S/0,5S СЭТ-4ТМ.03
Распределительная панель модульной конфигурации с прозрачной
дверью габаритами 2000х600х800
GSM-модем (1540,35:3,15=489,00)
Разветвитель интерфейса
Коробка испытательная
Освещение территории ПС:
Ящик управления освещением ЯУО-9601
Электромонтажные работы на открытой части ПС:
Трансформатор силовой ТДН-16000/110 УХЛ1
Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа
Блок опорных изоляторов 10 кВ
Блок разъединителя трехполюсного 10 кВ
Ячейка ТСН (в комплекте с герметичным трансформатором
напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА) К-59-15/20 УХЛ1. IP54
Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (16,25х6,75х4,02)
состоящий из 7-ми блоков модульного здания
Комплектное закрытое распределительное устройство (ЗРУ)
(12,375х4,06х3,74) состоящий из 5-ми блоков модульного здания
(2,25х4,06х3,74) и одного блока (1,25х4,06х3,74)
Шкаф АВР
Высоковольтный резистор РЗ-700-48-10
Разъединитель однополюсный наружной установки в компл. с
приводом ПРГ-02-2БУХЛ1
3
4
компл.
1
шт
шт
7
2
шт
1
шт
1
шт
1
шт
1
шт
1
шт
шт
1
1
шт
1
шт
10
шт
1
шт
шт
шт
2
7
8
шт
1
компл.
компл.
шт
шт
шт
1
1
1
1
2
компл.
1
компл.
1
шт
шт
шт
1
1
1
17
28
Плунжерный дугогасящий реактор РДМР-485 У1
29
ОПН
30
ОПН-Н
Монтаж панелей в ОПУ
Шкаф центральной сигнализации
Панель ТН 110 кВ
Панель управления
Панель управления ДГР
Основная защита трансформатора T1, АРНТ
Шкаф АУВ 110-220 кВ и резервных защит
Панель ввода и секционной связи
Панель отходящих линий ПСН1114В
Панель отходящих линий ПСН1111
Панель отходящих линий с БАО
Панель ввода и секционирования
Панель отходящих линий ПСН 1203
Панель питания средств Связи ТМ и АИИС КУЭ
Панель оборудования телемеханики и связи
Панель оборудования АИИСКУЭ
Сети связи:
Мультиплексор ОГМ-30Е
Оборудование широкополосного радиодоступа Winlink-1000, IDU-C
Телефонный аппарат Т701
Стационарная радиостанция в комплекте с антенной и блоком питания
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
2. Материалы:
№
Наименование материалов
п/п
1
2
Вертикальная планировка:
1
Грунт скальный
Телемеханизация ПС:
2
Клеммная коробка на 48 клемм CS301410
3
Клеммная коробка на 204 клеммы CS623018
Набор для стыковки модульных распределительных щитков арт.
4
016 25
Накладной распределительный щиток для монтажа модульного
5
оборудования, 1 ряд по 18 модулей Ekinoxe TX арт. 016 01
Накладной распределительный щиток для монтажа модульного
6
оборудования, 2 ряда по 18 модулей
7
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
8
Основание под клеммные колодки для установки на DIN-рейку
9
Клеммная колодка "Фаза"
10 Клеммная колодка "Нейтраль"
11 DIN-рейка монтажная
12 Монтажный щит 19' для распределительной панели TS8, 28U
13 Монтажный щит 19' для распределительной панели TS8, 23U
14 Разъём компьютерного силового кабеля IEC 320 C19M
15 Разъём компьютерного силового кабеля IEC 320 C20M
Промышленный кабель для передачи информации в интерфейсе
16
RS-232 на 5 витых пар сечением 24 AWG
Фундаменты под оборудование:
17 Блоки лежней. Марка бетона: 25
18 Блоки лежней. Марка бетона: 25
18
шт
компл.
(3 фазы)
шт
1
2
шт
шт
компл
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
компл
шт
шт
шт
2
4
4
2
Ед. изм.
Кол-во
1
3
4
м3
1498
шт
шт
1
1
шт
1
шт
1
шт
1
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
6
1
1
2
6
1
1
1
1
м
20
м3
м3
5,375
31,875
19
20
21
23
24
25
26
28
29
30
31
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
Блоки лежней. Марка бетона: 25
Блоки лежней. Марка бетона: 25
Блоки лежней. Марка бетона: 25
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборной
единицы свыше 0,5 до 1т
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской
диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 4,5 мм
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с
соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10
кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм
Сваи квадратного сечения для фундаментных опор ВЛ 35-500 кВ
длина 8 м марка С35-1-8; 35-1-8НР
Сваи квадратного сечения для фундаментных опор ВЛ 35-500 кВ
длина 6 м марка С35-1-6НР
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков. Марка бетона:
15
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций объемом
до 0,5 м3. Марка бетона: 22,5
Конструкции сборные бетонные
Строительство маслосборника:
Мастика битумно-полимерная
Стеклопластик рулонный ПА-ТР-07. ПА-НП-750
Ограждение:
Фундамент стаканного типа ФО- 2
Панель оград ПО- 2
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной
единицы до 0.1 т, (№ группы конструкций по загрузке
железнодорожных вагонов -7)
Проволока колючая одноосновная рифленая 2.8х2.3 мм
оцинкованная
Автоматический учет энергии:
Монтажный щит 19' для распределительной панели TS8, 41U
Монтажный щит 19' для распределительной панели TS8, 32U
Резистор, 120 Ом
Промышленный кабель для передачи информации в интерфейсе
RS-232 на 5 витых пар сечением 24 AWG
Освещение территории ПС:
Прожектор типа ПСМ-40А-1 У1
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5
Ящик управления освещением
Ящик протяжной К654
Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные
легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм,
толщина стенки 2.8 мм
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ
изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 5х4 мм2
Электромонтажные работы на открытой части ПС
Комплект крепежа гибкой ошиновки ОРУ 110 кВ
Контрольные кабели:
19
м3
м3
м3
60
24,45
11,4
т
3,5
м
0,3
шт.
1
шт
6
шт
12
м3
4,2
м3
8,55
м3
10,85
т
10 м2
2,68
11,92
шт
шт
88
86
т
0,564
т
0,04146
шт
шт
шт
1
1
1
м
100
шт
10 шт
шт
шт
м
12
1,2
1
1
120
м
100
1000м
0,38
шт.
1
54
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 4х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 7х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 4х2.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 7х2.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 10х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 14х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 19х1.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции и оболочке из
ПВХ пластиката пониженной горючести, марки КВВГнг сеч.
10х1.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х1.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х2.5 мм2
Силовые кабели:
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 4х2.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 10х2.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 7х2.5 мм2
20
1000м
2,155
1000м
0,337
1000м
0,127
1000м
0,384
1000м
0,363
1000м
0,086
1000м
0,216
1000м
0,009
1000м
0,003
1000м
0,235
1000м
0,055
1000м
0,038
1000м
0,009
1000м
0,033
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2
(1000м)
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 2х2.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 2х4 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 2х10 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 3х2.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 4х10 мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами в изоляции и
оболочке из ПВХ пластиката, бронированные, марки АКВВБГ сеч.
7х10 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х1.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х2.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х6 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 4х2.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 4х6 мм2
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами, с ПВХ
изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 4х185 мм2
Подъездная автодорога:
Песок природный для строительных работ повышенной крупности
и крупный
Плиты фундаментные прямоугольные плоские. Марка бетона: 15
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200,
фракция 40-70 мм
Грунт песчаный, супесчаный
Сети связи:
Промышленный кабель для передачи информации в интерфейсе
RS-232 на 5 витых пар сечением 24 AWG
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с
медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с
поливинилхлоридной изоляцией
Благоустройство территории ПС:
Щебень фракции 20-40 мм.
21
1000м
0,778
1000м
0,096
1000м
0,005
1000м
0,058
1000м
0,073
1000м
0,047
1000м
0,132
1000м
0,089
1000м
0,093
1000м
0,068
1000м
0,057
1000м
0,238
1000м
0,55
1000м
0,041
м3
93
м3
м3
79,05
м3
8,64
м
200
1000м
0,1
М3
200,6
12,96
Приложение № 3
к техническому заданию
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г. Екатеринбург
«____» ____________ 2010г.
ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора
филиала «Свердловэнерго» по капитальному строительству Миронова Вадима Владимировича,
действующего на основании доверенности от 01.01.2010г. № 18-2010, с одной стороны, и
______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________,
действующего на основании ________________, с другой стороны, по результатам открытого
запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту
технологического присоединения
«Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская» (1-й пусковой комплекс) ПО «Западные
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», объявленного извещением
на сайте B2b-energo от __.__.2010г. № _________ и на сайте ОАО МРСК Урала» от 08.07.2010г.,
на основании Протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого
запроса предложений
от __.__.2010г. № _______, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика выполнить комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту
технологического присоединения «Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская» (1-й пусковой
комплекс) ПО
«Западные
электрические
сети» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты
выполненных работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Состав этапов работ:
Подрядчик должен выполнить следующие этапы работ:
- подготовка территории строительства;
- строительно-монтажные работы;
- пусконаладочные работы.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в
полном соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 85/2009/СЭ-067) (далее по тексту
настоящего договора - «Проект»), разработанной ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго».
1.4. Место выполнения работ: Свердловская обл., Полевской ГО.
1.5. Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в «Проекте» и
Ведомости согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору).
1.6. Подрядчик осуществляет работы, определенные в настоящем Договоре на основании
Свидетельства № __________________ о допуске к данному виду работ, выданного «__» ________
20__г. Саморегулируемой организацией _____________________.
2.Сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения этапов работ – «__» сентября 2010 года.
Окончание выполнения этапов работ, в том числе подготовка Объекта к сдаче в
эксплуатацию – «__» мая 2011 года.
2.2. Сроки выполнения конкретных этапов работ определяются Графиком выполнения
этапов работ (Приложение № 2) и согласованы сторонами настоящего договора.
3.Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
3.1.Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором
и сдать результат работы Заказчику.
3.2.Производить работы в соответствии с проектной документацией, утвержденной
Заказчиком, с соблюдением требований проекта производства работ, строительных норм и правил,
действующего законодательства Российской Федерации, условиями настоящего Договора.
3.3. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по
22
настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в
любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.
3.4. Не использовать какие либо документы, поступившие от Заказчика, или иную
поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без
предварительного письменного согласия Заказчика.
3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
3.6. Кроме того, до начала работ:
3.6.1. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на
использование прилегающей к строительной площадки территории для целей выполнения работ
(доставки и складирования материально-технических ресурсов, проезда машин и т.п.).
3.6.2. Разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком. В
составе ППР разработать и предоставить
на электронном носителе детальный график
строительства и работ в формате MS PROJECT.По разработанному графику Подрядчик должен
еженедельно отчитываться перед Заказчиком за выполненные работы.
3.6.3. Письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков и нести
ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.
3.6.4. На условиях, предусмотренных Разделом 12 настоящего Договора, заключить
договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том
числе риска причинения вреда третьим лицам при проведении работ на объекте) в срок до «__»
августа 2010г. и представить Заказчику копию договора страхования или копию страхового
полиса (иного документа, подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940
Гражданского кодекса Российской Федерации заключение договора страхования).
3.7. В процессе производства работ:
3.7.1. Проверять и организовывать своевременное устранение замечаний и предложений
технического надзора и других контролирующих органов.
3.7.2. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней
территории.
3.7.3. После выполнения демонтажных работ, сдать возвратные материалы на склад
Заказчика в количестве, указанном в акте передачи объекта.
3.7.4. Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции,
строительную технику и инструмент, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование
и охрану.
3.7.5. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемые материальнотехнические ресурсы (на русском языке) одновременно с передачей их в монтаж.
3.7.6. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта
приемочной
комиссии, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней
материально-технических ресурсов и оборудования, используемых при осуществлении работ в
соответствии с Договором. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за
сохранность указанного имущества, и в случае необеспечения такой сохранности, вне зависимости
от причин, Подрядчик обязан обеспечить восстановление имущества или проведение
необходимых дополнительных работ на Объекте за свой счет.
3.7.7. Нести ответственность за охрану труда собственного персонала, промышленную и
противопожарную безопасность, охрану окружающей среды, за соблюдение правил санитарии,
содержание и уборку Объекта, где производятся работы.
3.7.8. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ
невозможным;
 возможности наступления неблагоприятных для Заказчика последствий в результате
выполнения его указаний;
 иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой
работы, а также способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых
работ.
При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после
уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию
последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба
23
объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
3.7.9.В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика обязан
представить все необходимые документы, в том числе:
- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку
материалов, машин и оборудования;
- счета на оплату МТР, выставленные Подрядчику поставщиками;
- платежные поручения на оплату МТР;
- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение МТР.
3.7.10. В срок не позднее 2-х недель до окончания работ
передать Заказчику
исполнительную документацию, выполненную согласно СНиП (акты, схемы, сертификаты,
паспорта на материалы и т.д.) с письменным подтверждением соответствия документации
фактически выполненным работам на вводимый в эксплуатацию объект.
3.7.11. Принять участие в работе Рабочей и приемочной комиссии Заказчика по вводу
объекта в эксплуатацию.
3.8. После завершения работ:
3.8.1. Выполнить благоустройство территории;
3.8.2. Вывезти в течение 10-ти дней после подписания акта о приемке завершенных работ,
принадлежащие ему оборудование, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции,
демонтировать возведенные им нестационарные временные здания и сооружения, вывезти
строительный мусор.
3.9. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного
изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации Технической
документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и
информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за
должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
4.1. Представить Подрядчику по Акту приема-передачи «Проект».
4.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи, на период выполнения работ,
предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления
таких работ.
4.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему
Договору вправе:
- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством
выполняемых работ с инженерными организациями;
- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации,
для проверки соответствия ей выполняемых работ.
4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
5. Цена Договора
5.1. Цена Договора определяется в Ведомости согласования договорной цены (приложение
№ 1), которая составляет – ___________ (_________________) руб. __ коп., в том числе НДС ___________ (___________________) руб. __ коп.
5.2. Цена Договора является окончательной и неизменной до конца срока действия
договора и включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материалов и
оборудования, выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.
6.Оплата работ и взаиморасчеты
6.1.Расчеты за выполненные этапы работ производятся по факту их выполнения, при
условии предоставления Подрядчиком Заказчику:
- подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ по форме
№ КС-2, составленных на основании проектно- сметной документации;
24
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
6.2. Подрядчик представляет Заказчику формы № КС-2,
№ КС-3 (утверждены
Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 года №100) в срок не позднее 25 числа
месяца окончания этапа работ.
6.3. При соблюдении условий, указанных в пункт 6.1. и 6.2. настоящего раздела, Заказчик в
течение 3 рабочих дней должен подписать указанную справку (форма №КС-3) и акт (№ КС-2)
или представить мотивированный отказ от подписания. В случае подписания справки о стоимости
выполненных работ по форме № КС-3 Подрядчик в течение двух дней представляет Заказчику к
оплате счет, счет-фактуру.
В случае, если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо выставил
счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ, Заказчик
вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая
могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии
надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего
пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику
счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной
настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в
предоставлении вычетов или возмещению Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную
стоимость.
6.4. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с
момента подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок
о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и получения Заказчиком счетов-фактур,
оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.
Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей
за выполненные работы в рамках настоящего договора.
6.5. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика
обязан представить все необходимые документы, в том числе:
- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку
материалов, машин и оборудования;
- счета на оплату материально-технических ресурсов, выставленные Подрядчику
поставщиками;
- платежные поручения на оплату материально-технических ресурсов;
- товарно-транспортные
накладные,
подтверждающие
получение
материальнотехнических ресурсов.
6.6. Оплата по настоящему договору может производиться иными формами товарных и
денежных зачетов в соответствии с действующим законодательством на основании
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представителями сторон и
являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
6.7. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.8. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на строительной площадке
принадлежащие ему машины и механизмы строительные материалы, конструкции, и др.
Заказчик имеет право
задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты
освобождения им строительной площадки. В данном случае Заказчик имеет право на
возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.
6.9. Переход возникших из настоящего договора прав требования к Заказчику без
письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику
оформляется трехсторонним договором.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантии
качества
распространяются
на все материалы, конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
7.2. «На выполненные работы Подрядчик предоставляет Заказчику гарантийные
обязательства на срок _____ месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный
срок на приобретаемые МТР должен соответствовать сроку, установленному заводомизготовителем, но не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок на МТР исчисляется с момента
сдачи объекта в эксплуатацию».
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине
25
Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком
сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.
При выявлении дефекта Подрядчик должен:
- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного)
часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта
и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3-х дней.
Устранение дефектов, обнаруженных после установки материально-технических ресурсов,
должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой
им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине
Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. Обеспечение документацией, материально-техническими ресурсами
8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материально-технических
ресурсов на объект в составе и количестве, определенном в Приложении № 3 к настоящему
Договору.
8.2. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материальнотехнические ресурсы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим
документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и
другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов
должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала
производства работ, выполняемых с использованием этих материально-технических ресурсов.
8.3. Риск случайной гибели или повреждения материально-технических ресурсов,
доставленных на Объект, до момента подписания Акта приемочной комиссией несет Подрядчик.
8.4. При поступлении поставляемых Подрядчиком материально-технических ресурсов на
приобъектный склад (склад расположен: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Магистральная, 15)
присутствие представителя Заказчика обязательно. Приемка оборудования осуществляется в
соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14.
Передача материально-технических ресурсов с приобъектного склада для использования
при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по
Форме ОС-15.
8.5. В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) материальнотехнических ресурсов в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе
монтажа) или испытания, Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность
Заказчика. При выявлении недостатков (некомплектности) материально-технических ресурсов
уполномоченными представителями Сторон составляется акт.
9. Порядок производства работ
9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает
свое мнение в журнале.
Форма
журнала
должна
соответствовать
типовой
межотраслевой
Форме
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, и
согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства
работ по Договору.
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ
замечания
по
выполненным
работам, подлежащим закрытию, то они не должны
26
закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ
выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется
открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно
его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих
представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять
приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также
производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материально-технических
ресурсов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в
любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его
мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта,
если данные работы еще не выполнены Подрядчиком.
9.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на
строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках
подключения осуществляет Подрядчик.
9.6. За 14 дней до начала работы приемочной комиссии Подрядчик должен передать
Заказчику исполнительную документацию (акты, протоколы, схемы, сертификаты, паспорта на
материально-технические ресурсы) с письменным подтверждением соответствия документации
фактически выполненным работам, а также рабочие чертежи с отметкой разработчика проекта о
внесенных изменениях, в соответствии со Строительными нормами и правилами.
9.7. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, в том числе, обеспечить контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной
безопасности и других требований на рабочих местах как работников Подрядчика, так и
работников привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков).
Заказчик вправе отстранить работников Подрядчика (Субподрядчика) от работы при
выявлении нарушений вплоть до отказа от их дальнейшего допуска в действующие
электроустановки с последующим уведомлением Подрядчика. В случае указанного отстранения
Заказчиком, Подрядчик обязан обеспечить замену отстраненных работников и возместить
Заказчику убытки.
10. Порядок сдачи-приемки работ
10.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в
соответствии с составляемыми Сторонами двухсторонними актами промежуточной приемки
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика
о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
10.2.Предварительная приемка конечного результата работ осуществляется Рабочей
комиссией, назначаемой Заказчиком
10.3.Результаты работы комиссии оформляются актами рабочих комиссий в установленном
Заказчиком порядке.
10.4. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии
утверждается Заказчиком.
Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном
Заказчиком порядке.
10.5. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки,
Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок
устранить выявленные недостатки.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет
Подрядчика.
10.6. Стороны вправе по соглашению между собой скорректировать этапы выполнения
работ, предусмотренные настоящим договором, путем согласования и приемки работ на
27
основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3 в порядке,
предусмотренным разделом 6 настоящего договора. В случае согласования и подписания
Сторонами указанных актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, стороны
согласились считать указанный в них объем работ отдельным этапом работ по настоящему
договору. Корректировка выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет
изменения общего и (или) промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных
Приложением 1 к настоящему договору, в части, не затронутой такой корректировкой.
11. Право собственности
11.1. Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему
договору, возникает у Заказчика в момент подписания актов выполненных работ формы КС-2,
справок формы КС-3.
11.2. До момента приемки Заказчиком объекта в целом (п. 10.4. настоящего договора) все
риски случайной гибели (повреждения) объекта и результатов работ, выполненных Подрядчиком
по настоящему договору, вне зависимости от их приемки Заказчиком по актам выполненных работ
формы КС-2, справкам формы КС-3, а также бремя содержания указанного имущества несет
Подрядчик
Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п.11.1. настоящего
договора не освобождает Подрядчика от обязанности устранения недостатков работ, выявленных
Заказчиком после подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3, и
иной
ответственности
за
указанные
недостатки,
предусмотренной
действующим
законодательством и настоящим договором.
11.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный
объект, или отдельную его часть, а также документацию на него третьей стороне без письменного
разрешения Заказчика.
12. Страхование объекта
12.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков
случайной гибели или случайного повреждения объекта, материально-технических ресурсов и
другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуги ответственности за
причинение вреда третьим лицам при проведении монтажных работ на объекте (далее - договор
страхования). Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не
превышающем 1% (одного процента) от полной стоимости работ по договору подряда,
определенной по набору глав 4-8 Сводного сметного расчета. Страховая защита рисков
ответственности при проведении подрядных работ оформляется договором страхования,
подписанным Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах по одному для
каждой из Сторон и для Заказчика.
12.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим
требованиям:
a) зарегистрирована на территории Российской Федерации;
b) размер
оплаченного
уставного
капитала
составляет
не
менее
500
млн. рублей;
c) опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
d) размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;
e) отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая
организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее
имущество не должен быть наложен арест;
f) наличие отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
g) текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;
h) наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий
российской электроэнергетики;
i) наличие лицензии на право проведения страхования монтажных рисков;
j) наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с
емкостью не менее 50 млн. долларов США.
12.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в
результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного
физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь:
28
a) пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;
b) стихийных бедствий - бури, града, землетрясения, сели, схода снежных лавин,
наводнения, обвала;
c) просадки грунта, подтопления грунтовыми водами;
d) преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение
застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;
e) аварии инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;
f) ошибок при монтаже;
g) обрушения или повреждения Объекта, в том числе обваливающимися или падающими
частями.
12.4. Страховое покрытие при страховании монтажных работ должно обеспечивать
возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:
а) с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая
постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;
b) с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам,
строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за
исключением строительных машин и материально-технических ресурсов, которое может
многократно использоваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной
площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре
страхования.
12.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и
расходы, которые Подрядчик может понести в связи:
a) с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам
(имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц)
и строительным объектам, принятым Заказчиком;
b) с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным
машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных
строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);
c) с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская
ответственность перед третьими лицами);
d). с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на
устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.
12.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено
возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального
ущерба, а именно:
a) затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего
строительства, и удаление строительного мусора;
b) затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и
других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального
ущерба;
c) дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в
сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также
транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.
12.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом
следующих требований:
a) страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ,
определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы
по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
b) страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на
строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости машин и
материально-технических ресурсов;
c) страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке
или в непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой
восстановительной стоимости имущества;
d) страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением
последствий
материального
ущерба, устанавливаются
соглашением
Сторон,
29
договора страхования но не более 2% (двух процентов) от полной стоимости работ, определенной
Договором; выплата производится «по первому риску»;
e) страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по
соглашению Сторон договора страхования, но не более 15% (пятнадцати процентов) от полной
стоимости работ, определенной Договором.
12.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ
от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию
послепусковых гарантийных обязательств период страхования может составлять 12 (двенадцать)
месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.
13. Имущественная ответственность
13.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика - пени в размере 0,2%
от договорной цены объекта за каждый день просрочки;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества - пени в размере 0,1% фактической стоимости работ по Договору за каждые 10 (десять)
дней до фактического исполнения обязательства;
- за нарушение сроков, предусмотренных приложением 2 к настоящему Договору, - пени в
размере 0,1% стоимости невыполненных работ (непоставленных материалов и оборудования, не
оказанных услуг) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического
исполнения обязательств;
- за задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в
работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день
просрочки.
13.2. Подрядчик обязуется уплатить начисленные пени в течение 20 (двадцати) банковских
дней со дня получения претензии.
13.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2. Если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы результатам
работ угрожает или был нанесен ущерб, то одна из Сторон обязана уведомить об этом другую в 7дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка
ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
14.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и
непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
а) война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого
атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими
опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти,
гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению
настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торговопромышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или
органом власти.
14.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух)
месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения
30
настоящего Договора.
15. Разрешение споров между Сторонами
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания
неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору
другая Сторона обязана ей направить в течение 30 (тридцати) дней соответствующую претензию с
указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения претензии составляет
10 (десять) дней с даты её получения.
15.3. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и
требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.
16. Изменение, прекращение и расторжение Договора
16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению
Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При
этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты
приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
16.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в
случаях:
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных
работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более
чем на 30 (тридцать) дней;
- аннулирования у Подрядчика свидетельства СРО на допуск к работам, составляющим
предмет настоящего договора, других актов государственных органов или организаций,
выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на
производство работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
16.4.Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством.
17. Конфиденциальность
17.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам
представляемую
друг
другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением
настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее
поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является
служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна
раскрываться.
17.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при
условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом
Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
17.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с
условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой
Стороны.
17.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении
конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия
настоящего Договора.
31
18. Заключительные положения
18.1.При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых этапов работ в
пределах 15% от стоимости договора цена договора может быть изменена по соглашению
Сторон.
18.2.Все изменение цены и других условий договора оформляется дополнительным
соглашением к настоящему договору.
18.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (до 31.12.2010г.).
18.5. Исполнение настоящего договора со стороны Заказчика осуществляет
Производственное отделение «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго».
18.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному для каждой из Сторон.
19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
Приложения к настоящему Договору:
1. Ведомость согласования договорной цены.
2. График выполнения этапов работ.
3. Перечень основных поставляемых материалов и оборудования.
20. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ОАО «МРСК Урала»
Подрядчик:
Адрес: 620026, г.Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка, д.140
ИНН 6671163413, КПП 665902001
р/с 40702810700261002868
в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) в
г.Екатеринбурге
к/с 30101810800000000945
БИК 046568945
Заместитель директора
филиала «Свердловэнерго»
по капитальному строительству
_________________________ В.В.Миронов
м.п.
32
Приложение № 1
к Договору №______
от «__» _______ 2010г.
Ведомость согласования договорной цены.
Объект технологического присоединения: «Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская»
(1-й пусковой комплекс)
№
п/п
Номер
сметы
Наименование
работ и затрат
1
2
3
1. Подготовка территории строительства:
1.1.
ЛСР А-1-1 Вырубка кустарника
для строительства ПС
1.2.
ЛСР А-1-2
Вертикальная
планировка
1.3.
ЛСР А-1-3
Вывоз строительного
мусора
Итого по разделу 1:
2. Основные объекты строительства:
2.1.
ЛСР А-2-1 Телемеханизация ПС
2.2.
ЛСР А-2-2
Фундаменты под
оборудование
2.3.
ЛСР А-2-3
Установка
прожекторных мачт
ПМС-24 (2 шт.)
2.4.
ЛСР А-2-4
Строительство
маслосборника емк.
50м3
2.5.
ЛСР А-2-5
Ограждение
2.6.
ЛСР А-2-6
Автоматический учет
энергии
2.7.
ЛСР А-2-7
Заземление ПС
2.8.
ЛСР А-2-8
Освещение
территории ПС
2.9.
ЛСР А-2-9
Электромонтажные
работы на открытой
части ПС
2.10.
ЛСР А-2-10
Монтаж панелей в
ОПУ
2.11.
ЛСР А-2-11
Прокладка силовых и
контрольных кабелей
ИТОГО по разделу
2, в том числе:
ИТОГО по разделам
1-2:
33
Сметная стоимость, тыс.руб.
СМР
Оборудо Прочие
Всего
вание
4
5
6
7
3. Объекты транспортного хозяйства и связи:
3.1.
ЛСР А-5-1 Подъездная дорога
3.2.
ЛСР А-5-2
Сети связи
ИТОГО по разделу
3, в том числе:
ИТОГО по разделам
1-3:
4. Благоустройство и озеленение территории:
4.1.
ЛС7-1
Озеленение
территории ПС
ИТОГО по разделу
4, в том числе:
ИТОГО по разделам
1-4:
5. Временные здания и сооружения:
5.1.
ГСН 81-05- Временные здания и
02-2007
сооружения
табл. 4 п.2,4
ИТОГО по разделу
5:
ИТОГО по разделам
1-5:
6. Прочие работы и затраты:
6.1
Зимние удорожание
3,52%
6.2.
6.3.
Статьи 255,
263
налогового
кодекса РФ
ЛС9-1
Средства на
добровольное
страхование 1 %
Пусконаладочные
работы
ИТОГО по разделу
6:
ИТОГО по разделам
1-6:
НДС
ВСЕГО с НДС:
Заказчик:
ОАО «МРСК Урала»
Подрядчик:
Заместитель директора филиала
«Свердловэнерго» по капитальному
строительству
___________________________ В.В.Миронов
м.п.
34
Приложение № 2
к Договору №______
от «__» _______ 2010г.
График выполнения этапов работ
Объект технологического присоединения: «Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская»
(1-й пусковой комплекс)
Начало этапов работ:
«__»
Окончание этапов работ: «__»
№
п/
п
1.
Наименование этапов работ
августа
мая
2010г.
2011г.
График выполнения этапов работ в 201011г. в месяцах
08
…
09
2.
…
Стоимость этапа работ тыс. руб.
(без НДС)
Стоимость этапа работ тыс. руб.
(с НДС)
Заказчик:
ОАО «МРСК Урала»
Заместитель директора филиала
«Свердловэнерго» по капитальному
строительству
Подрядчик:
______________________ В.В.Миронов
м.п.
35
…
05.2011
ИТОГО
(тыс. руб.)
Приложение № 3
к Договору №______
от «__» _______ 2010г.
Перечень
основных поставляемых материалов и оборудования
Объект технологического присоединения: «Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская»
(1-й пусковой комплекс)
1. Оборудование:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Наименование оборудования
Ед. изм.
Кол-во
2
3
4
компл.
1
шт
шт
7
2
шт
1
шт
1
шт
1
шт
1
шт
1
шт
шт
1
1
шт
1
шт
10
шт
1
шт
шт
шт
2
7
8
шт
1
компл.
компл.
шт
шт
шт
1
1
1
1
2
компл.
1
Телемеханизация ПС:
Многофункциональное устройство телемеханики с выносными
блоками телеуправления и телесигнализации в монтажном корпусе
19' "Евростандарт"
Измерительный преобразователь АЕТ-311
Измерительный преобразователь АЕТ-411
Источник бесперебойного питания стоечного исполнения Smart
UPS XL 1400 VA RM 3U
Аккумуляторная батарея стоечного исполнения для ИБП Smart
UPS RM 2U XL 24 В
Устройство автоматического включения резерва ЩАП-12/16А
Плата контроля и мониторинга электропитания ИБП через
интерфейс сухих контактов UPS Dry-Contact Managment Relay I/O
Module AP9610
Распределительная панель модульной конфигурации с прозрачной
дверью габаритами 2000х600х800
Резистор, 120 Ом
Цифровой индикатор положения с блоком питания РПН-1.01
Автоматический учет энергии:
Устройство сбора и передачи данных с приборов учёта
электроэнергии в корпусе 19' ЭКОМ-3000
Счётчик электрической энергии трёхфазный
многофункциональный с классом точности 0,2S/0,5S СЭТ-4ТМ.03
Распределительная панель модульной конфигурации с прозрачной
дверью габаритами 2000х600х800
GSM-модем (1540,35:3,15=489,00)
Разветвитель интерфейса
Коробка испытательная
Освещение территории ПС:
Ящик управления освещением ЯУО-9601
Электромонтажные работы на открытой части ПС:
Трансформатор силовой ТДН-16000/110 УХЛ1
Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа
Блок опорных изоляторов 10 кВ
Блок разъединителя трехполюсного 10 кВ
Ячейка ТСН (в комплекте с герметичным трансформатором
напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА) К-59-15/20 УХЛ1.
IP54
Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (16,25х6,75х4,02)
состоящий из 7-ми блоков модульного здания
36
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
42
43
44
45
Комплектное закрытое распределительное устройство (ЗРУ)
(12,375х4,06х3,74) состоящий из 5-ми блоков модульного здания
(2,25х4,06х3,74) и одного блока (1,25х4,06х3,74)
Шкаф АВР
Высоковольтный резистор РЗ-700-48-10
Разъединитель однополюсный наружной установки в компл. с
приводом ПРГ-02-2БУХЛ1
Плунжерный дугасящий реактор РДМР-485 У1
Монтаж панелей в ОПУ
Шкаф центральной сигнализации
Панель ТН 110 кВ
Панель управления
Панель управления ДГР
Основная защита трансформатора T1, АРНТ
Шкаф АУВ 110-220 кВ и резервных защит
Панель ввода и секционной связи
Панель отходящих линий ПСН1114В
Панель отходящих линий ПСН1111
Панель отходящих линий с БАО
Панель ввода и секционирования
Панель отходящих линий ПСН 1203
Панель питания средств Связи ТМ и АИИС КУЭ
Панель оборудования телемеханики и связи
Панель оборудования АИИСКУЭ
Сети связи:
Мультиплексор ОГМ-30Е
Оборудование широкополосного радиодоступа Winlink-1000, IDUC
Телефонный аппарат Т701
Стационарная радиостанция в комплекте с антенной и блоком
питания
2. Материалы:
№
Наименование материалов
п/п
1
2
Вертикальная планировка:
1
Грунт скальный
Телемеханизация ПС:
2
Клеммная коробка на 48 клемм CS301410
3
Клеммная коробка на 204 клеммы CS623018
Набор для стыковки модульных распределительных щитков арт.
4
016 25
Накладной распределительный щиток для монтажа модульного
5
оборудования, 1 ряд по 18 модулей Ekinoxe TX арт. 016 01
Накладной распределительный щиток для монтажа модульного
6
оборудования, 2 ряда по 18 модулей
7
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
8
Основание под клеммные колодки для установки на DIN-рейку
9
Клеммная колодка "Фаза"
10 Клеммная колодка "Нейтраль"
11 DIN-рейка монтажная
12 Монтажный щит 19' для распределительной панели TS8, 28U
13 Монтажный щит 19' для распределительной панели TS8, 23U
14 Разъём компьютерного силового кабеля IEC 320 C19M
37
компл.
1
шт
шт
шт
1
1
1
шт
1
шт
шт
компл
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
компл
шт
2
шт
шт
4
Ед. изм.
4
2
Кол-во
3
4
м3
1498
шт
шт
1
1
шт
1
шт
1
шт
1
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
6
1
1
2
6
1
1
1
15
1
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
29
30
31
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
46
47
48
49
Разъём компьютерного силового кабеля IEC 320 C20M
2
Промышленный кабель для передачи информации в интерфейсе
RS-232 на 5 витых пар сечением 24 AWG
Фундаменты под оборудование:
Блоки лежней. Марка бетона: 25
Блоки лежней. Марка бетона: 25
Блоки лежней. Марка бетона: 25
Блоки лежней. Марка бетона: 25
Блоки лежней. Марка бетона: 25
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборной
единицы свыше 0,5 до 1т
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской
диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и
БСт2пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 4,5 мм
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с
соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10
кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм
Сваи квадратного сечения для фундаментных опор ВЛ 35-500 кВ
длина 8 м марка С35-1-8; 35-1-8НР
Сваи квадратного сечения для фундаментных опор ВЛ 35-500 кВ
длина 6 м марка С35-1-6НР
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков. Марка бетона:
15
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций объемом
до 0,5 м3. Марка бетона: 22,5
Конструкции сборные бетонные
Строительство маслосборника:
Мастика битумно-полимерная
Стеклопластик рулонный ПА-ТР-07. ПА-НП-750
Ограждение:
Фундамент стаканного типа ФО- 2
Панель оград ПО- 2
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной
единицы до 0.1 т, (№ группы конструкций по загрузке
железнодорожных вагонов -7)
Проволока колючая одноосновная рифленая 2.8х2.3 мм
оцинкованная
Автоматический учет энергии:
Монтажный щит 19' для распределительной панели TS8, 41U
Монтажный щит 19' для распределительной панели TS8, 32U
Резистор, 120 Ом
Промышленный кабель для передачи информации в интерфейсе
RS-232 на 5 витых пар сечением 24 AWG
Освещение территории ПС:
Прожектор типа ПСМ-40А-1 У1
2
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5
Ящик управления освещением
Ящик протяжной К654
Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х
38
шт
3
1
4
м
20
м3
м3
м3
м3
м3
5,375
31,875
60
24,45
11,4
т
3,5
м
0,3
шт.
1
шт
6
шт
12
м3
4,2
м3
8,55
м3
10,85
т
10 м2
2,68
11,92
шт
шт
88
86
т
0,564
т
0,04146
шт
шт
шт
1
1
1
м
100
шт
3
10 шт
шт
шт
м
12
4
1,2
1
1
120
50
51
53
54
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные
легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм,
толщина стенки 2.8 мм
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, с ПВХ
изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 5х4 мм2
Электромонтажные работы на открытой части ПС
Комплект крепежа гибкой ошиновки ОРУ 110 кВ
Контрольные кабели:
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 4х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 7х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 4х2.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 7х2.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 10х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 14х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 19х1.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х1.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции и оболочке из
ПВХ пластиката пониженной горючести, марки КВВГнг сеч.
10х1.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х1.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х2.5 мм2
Силовые кабели:
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 4х2.5 мм2
39
м
100
1000м
0,38
шт.
1
1000м
2,155
1000м
0,337
1000м
0,127
1000м
0,384
1000м
0,363
1000м
0,086
1000м
0,216
1000м
0,009
1000м
0,003
1000м
0,235
1000м
0,055
1000м
0,038
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 10х2.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ
пластиката, с экраном из медной или алюминиевой фольги, с
оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, марки
КВВГЭнг сеч. 7х2.5 мм2
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2
(1000м)
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 2х2.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 2х4 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 2х10 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 3х2.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ
пластика марки АВВГ сеч. 4х10 мм2
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами в изоляции и
оболочке из ПВХ пластиката, бронированные, марки АКВВБГ сеч.
7х10 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х1.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х2.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 2х6 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 4х2.5 мм2
Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в
изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката
пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 4х6 мм2
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами, с ПВХ
изоляцией и оболочкой марки ВВГ сеч. 4х185 мм2
Подъездная автодорога:
Песок природный для строительных работ повышенной крупности
и крупный
Плиты фундаментные прямоугольные плоские. Марка бетона: 15
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200,
фракция 40-70 мм
Грунт песчаный, супесчаный
40
1000м
0,009
1000м
0,033
1000м
0,778
1000м
0,096
1000м
0,005
1000м
0,058
1000м
0,073
1000м
0,047
1000м
0,132
1000м
0,089
1000м
0,093
1000м
0,068
1000м
0,057
1000м
0,238
1000м
0,55
1000м
0,041
м3
93
м3
м3
79,05
м3
8,64
12,96
87
88
89
Сети связи:
Промышленный кабель для передачи информации в интерфейсе
RS-232 на 5 витых пар сечением 24 AWG
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с
медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с
поливинилхлоридной изоляцией
Благоустройство территории ПС:
Щебень фракции 20-40 мм.
Заказчик:
ОАО «МРСК Урала»
Заместитель директора филиала
«Свердловэнерго» по капитальному
строительству
Подрядчик:
______________________ В.В.Миронов
м.п.
41
м
200
1000м
0,1
М3
200,6
Приложение № 4
к техническому заданию
Методика оценки финансовой устойчивости Участников ОЗП.
Методика основана на оценке показателей финансовой устойчивости предприятия. Эти
показатели позволяют оценить стоимость чистых активов, обеспеченность предприятия
основными средствами, величину собственного капитала, уровень ликвидности и прибыльности
предприятия. Для анализа финансового состояния предприятия используются данные,
содержащиеся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках:
По форме №1 (Бухгалтерский баланс)
Стр. 120 – данные об основных средствах, указываются в разделе I «Внеоборотные активы», на
начало и окончание отчетного периода.
Стр. 230 – данные о дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через
12 месяцев», указываются в разделе II «Оборотные активы», на начало и окончание отчетного
периода.
Стр. 290 – итоговое значение по разделу II «Оборотные активы», указывается на начало и
окончание отчетного периода.
Стр. 300 – итоговое значение по «Активу» баланса, указывается на начало и окончание отчетного
периода.
Стр. 490 – итоговое значение по разделу III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса,
указывается на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 590 – итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского
баланса, указывается на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 610 – данные о займах и кредитах, указываются в разделе V «Краткосрочные обязательства»,
на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 620 – данные о кредиторской задолженности, указываются в разделе V «Краткосрочные
обязательства», на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 660 – данные о прочих краткосрочных обязательствах, указываются в разделе V
«Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на начало и окончание отчетного
периода.
Стр. 690 – итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского
баланса, указывается на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 700 – итоговое значение по «Пассиву» баланса, указывается на начало и окончание
отчетного периода.
По форме № 2 (Отчет о прибылях и убытках)
Стр. 010 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), указывается
нарастающим, указывается за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.
Стр. 050 – Прибыль (убыток) от продаж, указывается за отчетный период и за аналогичный
период предыдущего года.
Стр. 060 – Проценты к получению, указываются за отчетный период и за аналогичный период
предыдущего года.
Стр. 090 – Прочие доходы, указываются за отчетный период и за аналогичный период
предыдущего года.
Стр. 190 – Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, указывается за отчетный период и за
аналогичный период предыдущего года.
Методика оценки
Для общей оценки финансовой устойчивости предприятия используются основные
показатели его деятельности, указывающие на финансовое состояние предприятия. Методикой
предусматриваются две группы показателей: отсекающие и нормирующие.
42
1. Отсекающие (отборочные) показатели:
1.1
Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец
рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма
№1) по следующей формуле:
СЧА= стр.300-стр.590-стр.690, при этом в расчет принимается стоимость фактически
ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). Показатель
СЧА должен иметь значение >0.
1.2 Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого
по результатам закупочной процедуры контракта с объемом годовой выручки от основной
деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2)
по следующей формуле:
стр.010  P
КСВ=
,
(12  В)  S
где стр.010 – показатель выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на
отчетную дату;
Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),
В – количество месяцев в отчетном периоде
S – сумма контракта
Показатель КСВ должен иметь значение  0.5 .
2. Нормирующие (оценочные) показатели:
2.1. Коэффициент финансовой независимости (автономии);
Коэффициент автономии –К(а)– характеризует долю собственного капитала предприятия в
общей сумме источников финансирования, рассчитывается по состоянию на конец
рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма
№1) по следующей формуле:
стр.490
К(а)=
стр.700
Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних
кредиторов предприятие.
2.2. Коэффициент обеспеченности основными средствами;
Коэффициент обеспеченности основными средствами –К(ос)– показывает долю основных
средств в общей валюте баланса, рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого
отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей
формуле:
стр.120
К(ос)=
стр.300
2.3. Коэффициент текущей ликвидности;
Коэффициент текущей ликвидности –К(л)– характеризует степень покрытия оборотных
активов оборотными пассивами, и применяется для оценки способности предприятия
выполнить свои краткосрочные обязательства, рассчитывается по состоянию на конец
рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма
№1) по следующей формуле:
стр.290  стр.230
К(л)=
,
стр.610  стр.620  стр.660
при этом в расчет принимаются ликвидные оборотные активы, рыночная стоимость которых
не меньше балансовой.
2.4. Рентабельность от продаж;
Рентабельность от продаж –R(п)– характеризует эффективность основной деятельности и
показывает, сколько предприятие имеет прибыли с рубля продаж, рассчитывается по
состоянию на отчетный период на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма
№2) по следующей формуле:
43
R(п)=
стр.050
стр.010
2.5.Рентабельность общая;
Рентабельность общая –R(о)– характеризует эффективность основной и прочей
деятельности и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с рубля полученного дохода,
рассчитывается по состоянию на отчетный период на основании данных отчета о прибылях и
убытках (Форма №2) по следующей формуле:
стр.190
R(о)=
стр.010  стр.060  стр.090
2.6. Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого
по результатам закупочной процедуры контракта с объемом выручки от основной
деятельности за соответствующий период, рассчитывается на основании данных отчета о
прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:
стр.010  P
КСВ=
,
(12  В)  S
где стр.010 – показатель выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на
отчетную дату;
Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),
В – количество месяцев в отчетном периоде
S – сумма контракта
Шкала оценки
Общая оценка финансового состояния организаций основывается на балльной системе.
Полученные баллы за каждый финансовый показатель суммируются и, таким образом, получается
итоговая балльная оценка. Максимальное количество баллов по всем показателям равно 100.
Финансовый
показатель
Коэффициент
автономии
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
соизмеримости
Коэффициент
обеспеченности
основными
средствами
Рентабельность
продаж
Рентабельность
общая
Значение показателя и его оценка
0-0,2: 0 баллов
0,2-0,3: 10 баллов
0,3-04: 15 баллов
Свыше 0,4: 20 баллов
Менее 1: 0 баллов
1-1,2: 10 баллов
1,2-1,4: 15 баллов
Более 1,4: 20 баллов
0,5-0,7: 0 баллов
0,5-1: 10 балл
1,1-1,3: 15 балла
Более 1,4: 20 баллов
0-0,1: 0 баллов
0,1-0,15: 10 баллов
0,15-0,30: 13 баллов
Свыше 0,3: 15 баллов
Менее 0: 0 баллов
0-0,05: 5 баллов
0,05-0,1: 10 баллов
Более 0,1: 15 баллов
Менее 0: 0 баллов
0-0,02: 3 балла
0,02-0,06: 5 баллов
Более 0,06: 10 баллов
При определении общего балла оценки финансового состояния для применения при расчете
итогового рейтинга заявки сумма баллов трансформируется в соответствующий установленной
шкале числовой индекс
Числовой
индекс
Сумма
баллов
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0-6
7-13
14-20
21-27
28-34
35-41
42-48
49-55
56-62
63-69
44
5
70 и более
Лист согласования
Технического задания на проведение открытого запроса предложений по выбору подрядной
организации на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по
объекту технологического присоединения
«Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская» (1-й пусковой комплекс)
ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».
СОГЛАСОВАНО:
Должность
Заместитель начальника
департамента капитального строительства ОАО
«МРСК Урала»
Начальник
управления
внутреннего контроля и
аудита
ОАО
«МРСК
Урала»
Начальник Департамента
перспективного развития
ОАО «МРСК Урала»
Заместитель директора по
капитальному
строительству филиала
«Свердловэнерго»
Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер
филиала
«Свердловэнерго»
Заместитель директора по
экономике и финансам
филиала
«Свердловэнерго»
Директор ПО «ЗЭС»
филиала ОАО «МРСК
Урала» «Свердловэнерго»
Сроки согласования
дата
поступления
дата
на
согласования
согласование
Фамилия,
инициалы
О.С.Лаптев
Н.В. Шишминцева
Д.А.Малков
В.В.Миронов
С.А.Евдокимов
Т.И.Бзычкина
Л.И.Антонов
45
Замечания
и подпись
Скачать