1 ДОГОВОР № г. Екатеринбург «06» июля 2022г. Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Уралкартон" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Солдатенкова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить изделия из гофрокартона или полиграфические изделия (далее Товар) в ассортименте, количестве, в сроки и по цене в соответствии со Спецификацией к настоящему договору на основании согласованных заявок Покупателя, переданных посредством электронной почты или на бумажном носители. 1.2. Общие условия поставок, содержащиеся в настоящем Договоре, будут обязательными для всех партий Товара, как на момент заключения Договора, так и в будущем. Отдельный договор купли-продажи Стороны не заключают и руководствуются заказами, накладными, УПД, настоящим Договором и/или дополнительными Соглашениями. 2. ТОВАР И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам РФ на соответствующую продукцию. 2.2. Поставка продукции осуществляется по письменной заявке Покупателя, переданной посредством факсимильной связи или электронной почте. Заявка должна содержать наименование продукции, размеры, марку картона, наличие/отсутствие печати, количество и желаемые сроки поставки. В противном случае заявка не принимается к исполнению до момента получения полной информации от Покупателя и утверждения ее с обеих сторон. Все изменения по количеству, ассортименту поставки, внесенные по согласованию сторон, являются предметом уточнения в любое время до принятия Поставщиком заказа, указанного в заявке. 2.3. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право досрочно поставить Товар. 2.5. Приёмка товаров по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с правилами, предусмотренными Инструкциями П-6 и П-7. 2.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания сторонами накладных или УПД о сдаче (приемке). 3. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена на Товар и порядок оплаты определяется в соответствии со Счетом на оплату или Спецификацией. 3.2. При росте или снижении цен на сырье, материалы, энергоресурсы и т.д., цена подлежит изменению и согласовывается дополнительно. Поставщик за 15 дней до изменения цены обязан сообщить Покупателю об изменении цены и предоставить новую Спецификацию. Покупатель в пятидневный срок уведомляет Поставщика о согласовании цены или об отказе от поставки продукции. При неполучении ответа в установленный срок цена считается принятой и согласованной с Покупателем. 3.3 Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке. По взаимному согласию стороны могут установить любую иную форму оплаты в соответствии с законодательством РФ. 3.4. Сверка оплат и расчетов осуществляется следующим образом: любая сторона вправе направить другой стороне в любое время Акт сверки расчетов по настоящему договору. Сторона, получившая Акт сверки расчетов по настоящему договору, обязана оформить его надлежащим образом, и один экземпляр направить в течение 5 (пяти) рабочих дней первой стороне. Невыполнение условий данного пункта признается согласием с расчетами Акта сверки по этому договору. 3.6. В связи с особенностями технологического процесса Поставщик имеет право изготовить и поставить Товар в объеме ± 5% от заказа Покупателя. В случае уменьшения изготовленного 2 объема Товара по сравнению с заказом, разница в стоимости подлежит зачету в счет последующей партии Товара либо возвращается Покупателю путем перечисления денежных средств на его банковский счет. 3.7. В случае изготовления изделий с индивидуальной печатью, флексографические формы предоставляются Покупателем, либо приобретаются Поставщиком с последующим отнесением затрат по их приобретению на Покупателя. 3.8. В случае изготовления изделий сложной высечки или с элементами сложной высечки, штанцформы предоставляются Покупателем, либо приобретаются Поставщиком с последующим отнесением затрат по их приобретению на Покупателя. 3.9. При наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком за приобретенные флексографические или штанцформы поступающие в счет оплаты денежные средства в первоочередном порядке списываются на погашение задолженности по вышеперечисленной продукции. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. В случае нарушения сроков поставки партий Товара, установленных заказами Покупателя, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 0,05 процента от стоимости не переданного в срок Товара за каждый день просрочки. Неустойка выплачивается в случае выставления Покупателем письменной претензии и соответствующего счета. 4.2. При условии отсрочки платежа, в случае несвоевременной оплаты, Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05 процента стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки. Неустойка выплачивается в случае выставления Поставщиком письменной претензии и соответствующего счета. 4.3. В случае поставки некачественного Товара Поставщик по требованию Покупателя обязан: заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству, требованиям настоящего договора, в течение 20-ти дней со дня составления Акта приемки по качеству. 4.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1.При возникновении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийных бедствий, пожаров, войн, гражданских беспорядков, вмешательств со стороны властей, забастовок или каких-либо других обстоятельств, не подлежащих контролю со стороны Поставщика и Покупателя (далее именуемых «форс-мажор»), сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будет действовать форс-мажор. Если форс-мажор длится более шести месяцев, любая из сторон может прервать действие настоящего Договора в отношении не поставленного на данный момент Товара. 5.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по указанным причинам, должна в трехдневный срок известить об этом другую сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить письменные подтверждающие документы соответствующих органов. 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору, стороны пытаются разрешить путем переговоров. Если сторонам не удалось достичь согласия путем переговоров, то спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области. 6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 6.3. При отсутствии оригиналов документы, переданные и полученные по факсу или электронной почте, имеют полную юридическую силу. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен до 31 декабря 2021 года. В случае, если к указанному моменту у сторон остались невыполненные 3 обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств. 7.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о желании расторгнуть настоящий договор в виде письменного соглашения о расторжении Договора, то настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год. 7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ООО "Производственная компания "Уралкартон" Юридический/почтовый адрес: 620141, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Завокзальная, ст. 13, офис 404 ОГРН 1216600018018 ИНН 6678112263 КПП 667801001 Р/с 40702810938030013796 К/с 30101810100000000964 ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 046577964 e-mail: Генеральный директор ____________________ / Солдатенков Ю.А. / м.п. ПОКУПАТЕЛЬ: Директор ./ м.п. 4
